园林项目合作合同范本

园林项目合作合同范本1.甲方（买方/出租方/委托方）：

甲方名称：XX园林发展有限公司，注册地址位于中国XX省XX市XX区XX路XX号，法定代表人：张三，联系电话甲方是一家依法注册成立的园林企业，具备完整的法人资格，主营业务包括园林景观设计、施工、养护以及相关项目投资。甲方在行业内拥有丰富的项目经验，曾成功承建多个大型园林项目，具备较强的资金实力和技术能力。基于甲方对优质园林项目的需求，以及乙方在园林设计、施工和养护方面的专业优势，双方经友好协商，决定就XX园林项目合作事宜达成本合同，以明确双方的权利义务，确保合作顺利进行。

2.乙方（卖方/承租方/服务提供方）：

乙方名称：XX园林工程公司，注册地址位于中国XX省XX市XX区XX路XX号，法定代表人：李四，联系电话乙方是一家依法注册成立的园林工程企业，具备完整的法人资格，主营业务包括园林景观设计、施工、养护以及相关技术咨询服务。乙方拥有一支专业的技术团队，具备丰富的项目经验和技术实力，曾参与多个知名园林项目的建设，并在行业内建立了良好的口碑。基于乙方在园林领域的专业能力和技术优势，以及甲方对高质量园林项目的需求，双方经友好协商，决定就XX园林项目合作事宜达成本合同，以明确双方的权利义务，确保合作顺利进行。

**合同简介**

本合同的签订基于甲乙双方在园林领域的专业能力和互补优势。甲方作为项目投资方和委托方，拥有明确的项目需求和资金支持，希望通过与乙方的合作，实现园林项目的专业化设计和施工，提升项目整体品质和效益。乙方作为园林工程服务提供方，具备丰富的项目经验和技术实力，能够为甲方提供高质量的园林设计、施工和养护服务。双方的合作背景是甲方具备项目需求，乙方具备专业能力，双方通过本合同明确合作范围、权利义务和责任分配，以实现互利共赢的合作目标。本合同是双方合作的基础，其内容涉及项目的具体合作范围、技术标准、进度安排、费用结算等关键条款，将作为双方履行合作的重要依据。双方均应严格按照合同约定履行各自义务，确保项目顺利实施，并共同维护合作关系的稳定性和可持续性。

第一条合同目的与范围

本合同的主要目的是明确甲乙双方在XX园林项目合作中的权利与义务，确保项目按照约定的标准、进度和费用要求顺利完成。合作范围包括但不限于以下内容：1）园林景观方案设计，包括概念设计、初步设计、施工图设计等阶段；2）项目施工组织与管理，涵盖土方工程、苗木种植、园路铺装、水景建设、景观小品安装等具体施工任务；3）项目后期养护管理，包括定期修剪、施肥、病虫害防治、设施维护等；4）相关技术咨询服务，包括施工过程中的技术指导、质量监督和问题解决。双方将依据本合同约定，共同推进项目的全过程管理，从设计到施工再到养护，确保项目成果符合甲方预期及行业相关标准。

第二条定义

为明确合同内容，避免歧义，本合同中使用的关键术语定义如下：1）“项目”指本合同项下XX园林项目，包括设计、施工及养护等全过程；2）“设计文件”指由乙方根据甲方要求完成并经甲方确认的所有设计图纸、方案及说明文档；3）“施工组织方案”指乙方为完成项目施工而编制的详细计划，包括进度安排、人员配置、设备使用等；4）“养护期”指项目竣工验收后，乙方按照合同约定对项目进行维护管理的期限；5）“验收标准”指项目完成后，由甲方依据国家及行业相关标准进行的验收要求。

第三条双方权利与义务

**1.甲方的权力和义务**

甲方的权力与义务包括但不限于以下方面：

（1）甲方有权对乙方的资质、经验及过往业绩进行审查，确保乙方具备完成项目的能力。乙方应提供相关证明文件，并保证信息的真实性。

（2）甲方有权根据项目需求提出具体的设计要求，包括功能需求、风格偏好、预算限制等，并应提供必要的场地资料和技术参数。乙方应根据甲方要求完成设计工作，并保证设计方案的合理性和可行性。

（3）甲方有权对乙方的施工进度和质量进行监督，并有权要求乙方按照合同约定及行业标准进行整改。乙方应积极配合甲方的监督检查，并及时解决发现的问题。

（4）甲方应按照合同约定支付项目款项，并应提前提供支付计划，确保乙方能够顺利开展项目工作。乙方应提供合规的发票及收款账户信息，并确保资金用途符合合同约定。

（5）甲方应负责项目所需的相关审批手续，并应协助乙方解决项目实施过程中遇到的场地、政策等问题。乙方应提供必要的配合，确保项目顺利进行。

**2.乙方的权力和义务**

乙方的权力和义务包括但不限于以下方面：

（1）乙方有权要求甲方提供详细的项目需求和场地资料，包括地质报告、规划文件、设计要求等，并应确保资料的完整性和准确性。甲方应积极配合提供所需资料，并保证信息的真实性。

（2）乙方有权根据项目特点和自身优势，提出合理的设计方案和建议，并应确保设计方案符合甲方的需求和行业标准。甲方应认真考虑乙方的建议，并就设计方案进行充分沟通，直至达成一致。

（3）乙方应组建专业的项目团队，包括设计师、工程师、施工人员等，并应确保团队成员具备相应的资质和经验。乙方应制定详细的施工组织方案，并应按照方案要求推进项目实施，确保施工进度和质量。

（4）乙方应严格按照设计文件和施工规范进行施工，并应采用优质的材料和设备，确保项目成果符合合同约定及行业标准。甲方应定期对施工过程进行验收，并有权提出整改意见，乙方应积极配合并按时完成整改。

（5）乙方应负责项目完工后的验收工作，并应提供完整的竣工资料和技术文档。甲方应按照合同约定进行验收，并应在验收合格后支付相应款项。乙方应确保项目成果能够顺利通过验收，并应承担因自身原因导致的验收失败责任。

（6）乙方应按照合同约定提供项目养护服务，并应制定详细的养护方案，包括养护周期、养护内容、养护标准等。甲方应定期对养护工作进行监督，并有权要求乙方按照方案要求进行养护，乙方应积极配合并确保养护质量。

（7）乙方应遵守国家及行业相关法律法规，并应确保项目实施过程中的安全生产和环境保护。甲方应提供必要的支持和协助，并应共同维护项目实施过程中的合法权益。

第四条价格与支付条件

本合同项下XX园林项目的总价款为人民币壹仟万元整（¥10,000,000.00）。该价格包含但不限于项目设计费、施工费、材料费、设备费、运输费、安装费、税费以及合同约定的养护服务费等全部费用。双方确认，该价格为固定总价，除合同另有约定或经双方书面同意外，不得调整。支付方式采用分期付款方式：1）合同签订生效后7日内，甲方支付总价款的30%，即人民币叁佰万元整（¥3,000,000.00），用于乙方启动项目前期工作；2）项目主体工程完成并通过阶段性验收后30日内，甲方支付至总价款的50%，即人民币伍佰万元整（¥5,000,000.00）；3）项目竣工验收合格后60日内，甲方支付至总价款的15%，即人民币壹佰伍拾万元整（¥1,500,000.00）；4）项目整体养护期满且费用结算完毕后30日内，甲方支付剩余尾款，即人民币壹佰万元整（¥1,000,000.00）。甲方应将款项支付至乙方指定的以下银行账户：户名：XX园林工程公司，开户行：XX银行XX支行，账号：XXXXXXXXXXXXXXXX。乙方应在收到款项后向甲方开具等额合规发票。

第五条履行期限

本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为自项目设计工作完成之日起三年。具体关键时间节点如下：1）设计阶段：自合同生效之日起30日内完成概念设计，60日内完成初步设计，90日内完成施工图设计，并提交甲方审核；2）施工阶段：施工图设计经甲方最终确认后10日内启动，主体工程预计在180日内完成，并分阶段提交甲方验收；3）养护阶段：项目竣工验收合格后立即开始，养护期为自验收合格之日起两年。若因不可抗力或甲方原因导致项目延期，经双方书面确认后，履行期限相应顺延。

第六条违约责任

**1.甲方违约责任**

（1）若甲方未按合同约定支付任何一期款项，每逾期一日，应按逾期支付金额的千分之一向乙方支付违约金，但累计违约金不超过合同总价款的10%。逾期超过30日，乙方有权暂停项目工作或解除合同，并要求甲方赔偿因此造成的全部损失，包括但不限于乙方已投入的成本、预期利润以及为项目所做的工作成果的灭失价值。

（2）若甲方提供的资料错误或延迟导致乙方设计或施工工作反复修改，甲方应承担由此产生的额外费用，每项修改费用最高不超过该阶段合同金额的5%，且乙方有权要求甲方赔偿因其错误导致的工期延误损失。

（3）若甲方无故拒绝或拖延办理项目所需审批手续，导致项目无法按期实施，甲方应承担因此给乙方造成的全部损失，包括但不限于第三方索赔、设备闲置费及人员窝工费，且乙方有权解除合同并要求甲方支付合同总价款30%的违约金。

**2.乙方违约责任**

（1）若乙方未按合同约定完成设计工作，每逾期一日，应按该阶段合同金额的千分之一向甲方支付违约金，但累计违约金不超过该阶段合同金额的10%。逾期超过30日，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿因其设计延误造成的直接损失。乙方已完成的设计成果应按甲方要求进行修改或补偿，费用由乙方承担。

（2）若乙方施工质量不符合合同约定或行业标准，经甲方指出后未能在规定期限内整改完毕，甲方有权要求乙方返工，返工费用由乙方承担，且工期不予顺延。若返工后仍不合格，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿合同总价款20%的违约金，同时乙方应退还已收取的全部款项。因乙方质量问题导致的第三方索赔，由乙方承担全部责任并赔偿甲方。

（3）若乙方在施工过程中发生重大安全事故或环境污染事件，乙方应立即采取补救措施并承担全部责任，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿因此造成的全部损失，包括但不限于罚款、赔偿金、清理费用及甲方声誉损失。

（4）若乙方未按合同约定履行养护义务，导致项目出现严重损坏或功能丧失，乙方应承担全部修复费用，并按损坏程度处以合同总价款5%至30%的违约金。甲方有权委托第三方进行维修，费用由乙方承担。

**3.违约金与赔偿的关系**

若一方违约，守约方除要求其承担合同约定的违约金外，还有权要求其实际赔偿因其违约行为造成的全部损失，包括直接损失和间接损失。若违约金不足以弥补实际损失，守约方有权要求补充赔偿。双方约定，任何一方违约导致合同解除的，违约方应赔偿守约方因此遭受的预期利益损失，但赔偿总额不超过合同总价款的50%。

**4.不可抗力导致的违约**

若因不可抗力导致合同无法履行或延迟履行，双方互不承担违约责任，但应及时通知对方，并提供不可抗力发生的有效证明。双方应根据不可抗力的影响程度，协商决定是否延期履行、部分履行或解除合同。因不可抗力造成的损失，由双方各自承担。

第七条不可抗力

1.不可抗力定义：本合同所称不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害（如地震、洪水、台风、干旱等）、战争、动乱、政府行为（如法律、政策的重大调整或禁令）、流行病疫情以及疫情防治措施等。

2.不可抗力影响：任何一方因不可抗力导致无法履行或部分无法履行合同义务时，应在不可抗力发生后7日内书面通知对方，并提供相关机构出具的不可抗力证明文件。双方应根据不可抗力的影响程度，协商决定延期履行、部分履行或解除合同。

3.责任免除：因不可抗力导致合同无法履行的，受影响一方不承担违约责任，但应采取措施减少损失，并应在不可抗力消除后尽快恢复履行。若不可抗力持续超过30日，双方均有权解除合同，并互不承担赔偿责任。因不可抗力造成的财产损失或第三方索赔，由各方自行承担。双方应对不可抗力发生前的准备工作及已产生的费用进行合理分摊，具体比例由双方协商确定。

第八条争议解决

1.争议解决方式：本合同项下发生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.诉讼程序：选择诉讼方式解决争议的，原告应向合同签订地（即中国XX省XX市XX区）有管辖权的人民法院提起诉讼。诉讼过程中，双方应遵守法院的传唤及判决，并承担相应的诉讼费用。若一方未按法院判决履行义务，另一方有权申请强制执行。

3.证据规则：双方在争议解决过程中应提供真实、完整的证据材料，包括书面文件、往来函件、会议记录、验收报告等，以支持自身主张。任何伪造或篡改的证据，其主张均不予采信，并可能承担相应的法律责任。

4.争议专属：本合同项下的任何争议，应适用中华人民共和国法律进行解释和裁决。双方同意，在争议解决期间，不得就同一事项向其他机构或第三方提出诉讼或仲裁，但为保全证据或采取必要措施不在此限。任何一方违反此约定，其主张可能不被支持，并应承担相应的违约责任。

第九条其他条款

1.通知方式：本合同项下的所有通知、请求、要求或其他通信，均应以书面形式（包括但不限于信函、传真、电子邮件）发送至本合同首部列明的地址或联系方式。任何一方变更联系方式，应提前7日书面通知对方。通过电子邮件发送的，发出时视为送达；通过邮政服务发送的，挂号信发出后3日视为送达。

2.合同变更：对本合同的任何修改或补充，均须经双方授权代表书面签署补充协议方能生效。补充协议与本合同具有同等法律效力，并成为本合同不可分割的一部分。任何口头约定或非书面形式变通均不产生法律效力。

3.分包与转包：乙方在履行合同过程中，如需分包部分非核心工作，须事先获得甲方书面同意，且分包方必须具备相应资质，其行为视为乙方自身行为，乙方对分包方承担连带责任。乙方不得将项目主体工程或核心工作转包给第三方。

4.保密义务：双方应对本合同内容及在合作过程中获知的对方商业秘密（包括技术信息、经营信息、客户资料等）承担保密义