门禁系统工程施工合同范本

门禁系统工程施工合同范本合同编号：____________________甲方（发包方）：____________________法定代表人/授权代表人：____________________地址：____________________联系电话：____________________乙方（承包方）：____________________法定代表人/授权代表人：____________________地址：____________________联系电话：____________________资质等级：____________________（门禁系统施工相关资质）依据《中华人民共和国民法典》《建设工程质量管理条例》及其他相关法律法规，甲乙双方本着平等自愿、公平诚信、互利共赢的原则，就甲方委托乙方承建门禁系统工程事宜，经协商一致，订立本合同，以资共同信守。第一条工程概况1.1工程名称____________________门禁系统安装调试工程1.2工程地点____________________（详细地址，精确至楼层/区域）1.3工程内容及范围1.3.1乙方负责本工程门禁系统的设计优化、设备采购、运输、安装、调试、试运行、人员培训及售后服务等全流程工作，具体内容如下：设备清单：包括但不限于门禁控制器、读卡器、电锁、出门按钮、门禁主机、电源、线材及辅助材料（详见附件一《门禁系统设备及材料清单》）；安装范围：____________________（如办公楼1-10层出入口、地下车库出入口等，明确具体安装点位数量）；系统功能：实现人员刷卡/指纹/人脸识别开门、权限分级管理、开门记录查询、异常报警（门未关、暴力开门）、与甲方现有安防系统联动（如有）等功能（详见附件二《门禁系统技术要求及功能说明》）。1.3.2乙方应严格按照国家现行施工规范、技术标准及甲方要求施工，确保系统符合相关安全验收标准。第二条工程期限2.1开工日期本工程自____年____月____日起开工，具体开工日期以甲方书面通知为准。2.2竣工日期乙方应于____年____月____日前完成全部工程内容，包括设备安装、调试、试运行及验收合格，总工期为____日历天。2.3工期顺延因甲方原因（如场地未就绪、提供资料延迟、变更设计）、不可抗力因素（地震、暴雨、台风等自然灾害）或第三方干扰导致工期延误的，工期相应顺延，乙方不承担违约责任。乙方应在延误事件发生后3日内书面通知甲方，经甲方确认后作为工期顺延依据。因乙方自身原因（设备采购延迟、施工组织不当、质量问题返工）导致工期延误的，每逾期一日，乙方应按合同总价款的0.5‰向甲方支付违约金，逾期超过15日的，甲方有权解除合同，乙方承担由此给甲方造成的损失。第三条合同价款及支付方式3.1合同总价款本合同总价款为人民币____元（大写：____________________元整），该价款为固定总价，包含设备采购费、运输费、安装调试费、人工费、培训费、税金、售后服务费等所有相关费用，除本合同另有约定外，甲方无需额外支付其他费用。附件一《门禁系统设备及材料清单》中明确的设备型号、规格、数量如需变更，双方应另行协商确认变更价款，签订补充协议作为本合同组成部分。3.2支付方式本合同价款按以下进度支付，乙方应在付款前向甲方提供合法有效的等额发票，否则甲方有权顺延付款，且不承担违约责任。预付款：合同签订生效后3日内，甲方支付合同总价款的30%，即人民币____元，作为工程启动资金，乙方收到预付款后开始设备采购及施工准备工作；进度款：乙方完成全部设备到场验收、安装调试完毕并进入试运行阶段后，甲方支付合同总价款的40%，即人民币____元；竣工结算款：工程全部验收合格后7日内，甲方支付合同总价款的25%，即人民币____元；质保金：剩余合同总价款的5%，即人民币____元，作为质量保证金，待质保期满且无质量问题后7日内，甲方一次性无息付清。第四条工程质量与验收4.1质量标准4.1.1乙方所供设备必须是全新、原装正品，符合国家相关标准及附件一约定的型号、规格，具备产品合格证、检测报告等相关证明文件；4.1.2施工质量符合《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303-2015）、《安全防范工程技术标准》（GB50348-2018）等国家现行标准，系统运行稳定、功能完好，满足附件二约定的技术要求。4.2验收流程4.2.1设备到场验收：乙方将设备运至施工现场后，应通知甲方共同对设备的型号、规格、数量、外观及相关证明文件进行验收，验收合格后双方签署《设备到场验收单》；4.2.2试运行验收：工程安装调试完毕后，进入为期7天的试运行阶段，试运行期间系统无故障、功能达标，双方签署《试运行验收报告》；4.2.3竣工总验收：试运行合格后，乙方提交竣工资料（包括设备清单、产品合格证、检测报告、施工图纸、调试记录、使用手册等），甲方在收到资料后5日内组织验收，验收合格的，双方签署《工程竣工验收证明书》；验收不合格的，乙方应在甲方指定期限内整改，整改后重新验收，直至合格，由此产生的费用及工期延误由乙方承担。第五条双方权责5.1甲方权责提供施工所需的场地、水电接口（费用由甲方承担），确保施工期间场地安全、无第三方干扰；及时提供施工所需的相关资料（如场地平面图、现有安防系统接口参数等），对乙方的设计优化方案及时予以确认；按合同约定及时支付工程价款，组织工程验收，配合乙方开展施工及调试工作；负责工程验收合格后的日常使用及管理，不得擅自拆卸、改装系统设备。5.2乙方权责严格按照合同及附件约定完成工程设计、设备采购、安装调试等工作，对工程质量及安全承担全部责任；施工期间遵守甲方现场管理规定，采取安全防护措施，确保施工安全，如发生人员伤亡、财产损失等安全事故，由乙方承担全部责任及费用；负责对甲方指定人员进行系统操作、日常维护及故障排查培训，确保甲方人员能独立使用系统；按照本合同第六条约定提供售后服务，保障系统正常运行；不得擅自变更工程内容、设备型号或降低质量标准，如需变更，须经甲方书面同意并签订补充协议。第六条售后服务6.1质保期本工程质保期为____年，自工程竣工总验收合格之日起计算。质保期内，乙方提供免费维修、更换故障设备及零部件服务（人为损坏、不可抗力因素导致的故障除外）。6.2售后服务响应质保期内，系统出现故障时，甲方通知乙方后，乙方应在2小时内响应，24小时内到达现场（同城），48小时内到达现场（异地），并在48小时内排除一般故障，重大故障应在72小时内解决，确保系统恢复正常运行。6.3质保期后服务质保期满后，乙方提供终身有偿售后服务，包括设备维修、零部件更换、系统升级等，收费标准按成本价执行，双方另行约定。第七条违约责任7.1甲方违约责任甲方未按合同约定支付工程价款的，每逾期一日，应按应付未付款项的0.5‰向乙方支付违约金；逾期超过30日的，乙方有权暂停施工或解除合同，甲方承担由此给乙方造成的损失。因甲方原因导致工程中途停工、变更设计或要求乙方返工的，甲方应承担相应的费用及工期延误责任，赔偿乙方因此造成的损失。7.2乙方违约责任乙方提供的设备为假冒伪劣产品、翻新产品或不符合合同约定标准的，甲方有权要求乙方无条件更换、退货，乙方应退还甲方已支付的全部款项，并按合同总价款的20%向甲方支付违约金，同时承担由此给甲方造成的损失；工程质量不符合合同约定标准，乙方应在甲方指定期限内无偿整改、返修，直至验收合格，若整改后仍不合格，甲方有权解除合同，乙方应退还甲方已支付的全部款项，并按合同总价款的20%向甲方支付违约金，赔偿甲方损失；乙方未按约定提供售后服务，导致系统无法正常运行的，每逾期一日，应按合同总价款的0.5‰向甲方支付违约金，同时承担甲方因此造成的损失。第八条不可抗力因地震、台风、暴雨、火灾等不可抗力因素导致本合同无法履行或延迟履行的，遭遇不可抗力一方应及时通知对方，并在不可抗力发生后15日内提供相关证明文件。双方应根据不可抗力的影响，协商决定部分履行、延期履行或解除合同，互不承担违约责任，但应尽力减少损失。第九条争议解决本合同履行过程中发生的争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向工程所在地人民法院提起诉讼。第十条其他10.1本合同附件（《门禁系统设备及材料清单》《门禁系统技术要求及功能说明》《设备到场验收单》《试运行验收报告》《工程竣工验收证明书》等）为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。10.2本合同未尽事宜，双方可另行协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。10.3本合同自双方签字盖章之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。10.4本合同履行完毕、质保期届满且甲方付清全部款项后，本合同自动终止。（以下无正文）甲方（盖章）：_