搭架子合同范本

搭架子合同范本甲方（委托方）：姓名：身份证号：联系地址：联系电话：乙方（受托方）：公司名称：统一社会信用代码：法定代表人：联系地址：联系电话：鉴于甲方有[具体项目名称]搭建架子的需求，乙方具备提供相关服务的专业能力和资质，双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，就甲方委托乙方搭建架子事宜达成如下协议：一、标的物或服务具体描述1.服务内容乙方负责为甲方在[具体施工地点]进行[架子类型，如建筑外脚手架、室内满堂脚手架等]的搭建工作。搭建工作应严格按照国家及地方现行的建筑施工安全技术规范、标准以及甲方提供的设计图纸或要求进行。2.架子规格及要求架子的立杆间距为[X]米，横杆步距为[X]米，剪刀撑设置应符合规范要求，每隔[X]米设置一道。架子所使用的钢管材质应符合国家标准，外径为[X]毫米，壁厚为[X]毫米，无明显变形、裂缝等缺陷。扣件应采用可锻铸铁制作的扣件，其材质应符合现行国家标准《钢管脚手架扣件》（GB15831）的规定，不得有裂缝、变形、滑丝等现象。脚手板应采用符合质量要求的木质脚手板或钢脚手板，木质脚手板厚度不小于[X]毫米，宽度不小于[X]毫米，两端应采用镀锌铁丝绑扎牢固；钢脚手板应无锈蚀、变形等问题。3.搭建范围涵盖[具体建筑物或区域名称]的[具体楼层范围或施工区域]，包括但不限于建筑物周边、内部施工通道、作业平台等部位的架子搭建。二、权利与义务（一）甲方权利义务1.权利有权对乙方的搭建工作进行监督检查，提出合理的意见和建议，要求乙方按照合同约定及相关规范标准进行施工。有权在乙方违反合同约定或施工质量不符合要求时，要求乙方整改或采取补救措施，直至达到合同要求。2.义务向乙方提供搭建架子所需的相关设计图纸、技术要求等资料，并确保资料的准确性和完整性；如因甲方提供资料有误导致的损失，由甲方承担相应责任。为乙方的搭建工作提供必要的施工条件，包括施工现场的场地平整、临时水电接入等；协调施工现场其他施工单位与乙方的工作关系，避免因交叉作业等原因影响乙方施工进度和安全。按照合同约定的时间和方式向乙方支付服务费用。（二）乙方权利义务1.权利有权要求甲方按照合同约定提供相关资料和施工条件，如甲方未履行相关义务导致乙方无法正常施工或造成损失的，乙方有权要求甲方赔偿。在搭建工作完成后，有权按照合同约定收取服务费用。2.义务按照国家及地方现行的建筑施工安全技术规范、标准以及甲方提供的设计图纸或要求，组织专业施工队伍进行架子的搭建工作，确保施工质量和安全。负责搭建所需材料、设备的采购、运输、保管和使用，并确保材料、设备符合质量要求和合同约定。在施工前，应向甲方提交详细的施工方案，经甲方审核同意后实施；施工过程中，应严格按照施工方案进行操作，接受甲方的监督检查，及时整改甲方提出的问题。安排具备相应资质和经验的施工人员进行施工，施工人员应遵守施工现场的各项规章制度，服从甲方的统一管理；为施工人员购买足额的人身意外伤害保险，承担因施工人员自身原因导致的安全事故责任。在架子搭建完成后，负责清理施工现场，做到工完场清；对搭建的架子进行自检，确保符合质量要求后，向甲方提交验收申请。三、服务费用及支付方式1.服务费用本合同服务费用总计为人民币[X]元（大写：[大写金额]元整）。此费用为固定总价，不因任何因素调整，但因甲方变更设计或增加工作量导致的费用增加除外。2.支付方式合同签订后，甲方支付合同总金额的[X]%作为预付款，即人民币[X]元（大写：[大写预付款金额]元整）。架子搭建工作完成[具体进度节点，如完成总工程量的50%]，经甲方验收合格后，支付合同总金额的[X]%，即人民币[X]元（大写：[大写进度款金额]元整）。架子搭建全部完成，经甲方验收合格且乙方提交完整的结算资料后，支付至合同总金额的[X]%，即人民币[X]元（大写：[大写结算款金额]元整）。剩余合同总金额的[X]%作为质量保证金，在架子验收合格满[质保期时长，如一年]后，如无质量问题，甲方一次性无息支付给乙方。四、施工工期1.乙方应在本合同签订后[具体开工日期]开始搭建工作，并在[具体竣工日期]前完成全部架子的搭建工作，共计[工期天数]天。2.如因甲方原因导致乙方无法按时开工或施工过程中出现停工、窝工等情况，工期相应顺延；如因乙方原因导致工期延误，每延误一天，乙方应按照合同总金额的[X]%向甲方支付违约金；逾期超过[X]天的，甲方有权解除合同，乙方应返还甲方已支付的款项，并按照合同总金额的[X]%向甲方支付违约金。五．质量标准及验收1.质量标准乙方搭建的架子应符合国家及地方现行的建筑施工安全技术规范、标准以及甲方提供的设计图纸或要求，质量验收应达到合格标准。2.验收程序乙方完成架子搭建工作后，应进行自检，自检合格后向甲方提交验收申请，并提供相关质量证明文件和资料。甲方收到乙方验收申请后，应在[X]个工作日内组织相关人员进行验收。验收合格的，双方签署验收报告；验收不合格的，乙方应按照甲方要求进行整改，直至达到验收标准，整改费用由乙方承担；因整改导致工期延误的，按照工期延误条款处理。六、安全责任1.乙方应严格遵守国家及地方有关安全生产的法律法规，制定安全管理制度和操作规程，加强对施工人员的安全教育培训，确保施工安全。2.在施工过程中，如发生安全事故，乙方应立即采取措施进行救援，并及时向甲方及相关部门报告。因乙方原因导致的安全事故，乙方应承担全部责任，包括但不限于事故造成的人身伤亡、财产损失等赔偿责任；如因甲方原因导致安全事故的，双方根据各自过错承担相应责任。3.乙方应为施工现场配备必要的安全防护用品和消防器材，并确保其正常使用。七、违约责任1.若甲方未按照合同约定支付服务费用，每逾期一天，应按照未支付金额的[X]%向乙方支付违约金。2.若乙方未按照合同约定的质量标准、工期要求完成工作，应按照本合同相关条款承担违约责任，如支付违约金、返还已付款项等；乙方的违约行为给甲方造成损失的，还应承担赔偿责任。3.如一方违反本合同约定的其他义务，应承担因此给对方造成的全部损失，并支付合同总金额的[X]%作为违约金。八、争议解决本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提