土方调价函协议书

土方调价函协议书甲方：名称：[甲方公司全称]法定代表人：[甲方法人姓名]地址：[甲方公司地址]联系方式：[甲方联系电话]乙方：名称：[乙方公司全称]法定代表人：[乙方法人姓名]地址：[乙方公司地址]联系方式：[乙方联系电话]鉴于甲乙双方就土方工程事宜进行合作，现因土方价格发生变化，经双方友好协商，依据《中华人民共和国民法典》相关规定，达成如下土方调价函协议书：一、标的物或服务具体描述1.土方工程概况工程地点：[详细工程地点]土方工程范围：[具体描述土方工程涵盖的区域，例如场地平整、基础土方开挖、回填等具体工作内容]土方量预估：预计土方总量为[X]立方米，最终以实际测量为准。土方种类为[具体土方种类，如普通土、粉质黏土等]。2.服务内容乙方负责按照甲方要求，完成上述土方工程范围内的土方挖掘、运输、堆放及回填等工作。乙方应配备符合工程要求的机械设备，确保施工过程的顺利进行。机械设备包括但不限于挖掘机、装载机、运输车辆等，设备型号及数量应满足工程进度需求。在施工过程中，乙方应遵守相关安全操作规程，采取必要的安全防护措施，确保施工安全，如设置警示标志、对施工人员进行安全培训等。二、权利义务（一）甲方权利义务1.权利有权对乙方的施工过程进行监督检查，提出合理的整改意见和要求。有权根据工程实际情况，要求乙方调整施工进度和施工方案。2.义务按照本协议约定，及时向乙方支付工程款。为乙方提供施工所需的相关资料和文件，协助乙方办理施工过程中可能涉及的相关手续。在乙方完成相应工程任务后，及时组织验收。（二）乙方权利义务1.权利有权要求甲方按照协议约定支付工程款。在遇到不可抗力或甲方原因导致施工无法正常进行时，有权要求甲方给予合理的工期顺延或相应的经济补偿。2.义务按照本协议约定及甲方要求，按时、保质、保量完成土方工程施工任务。负责施工现场的管理和安全防护工作，承担因施工造成的人身伤亡、财产损失等法律责任。定期向甲方汇报工程进度情况，提交施工过程中的相关资料，如施工日志、质量检验报告等。在工程竣工后，按照相关规定和甲方要求提交竣工报告，并配合甲方进行竣工验收。三、价格调整条款1.价格调整原因由于市场原材料价格波动、运输成本增加以及政府相关政策调整等因素，导致本次土方工程的成本大幅上升。经双方协商一致，决定对土方工程价格进行调整。2.调整依据参考[具体价格指数，如当地建筑材料价格指数、运输行业价格指数等]的变化情况，结合市场实际行情。双方共同认可的第三方评估机构出具的价格评估报告。3.价格调整方式原土方单价为每立方米[X]元，调整后单价为每立方米[X]元。本次价格调整自[调整生效日期]起执行，对于调整生效日期前已完成的工程量，按照原单价结算；对于调整生效日期后完成的工程量，按照调整后的单价结算。四、工程款支付1.支付方式甲方按照以下方式向乙方支付工程款：工程预付款：在本协议签订后[X]个工作日内，甲方支付工程款的[X]%作为预付款，即人民币[X]元。工程进度款：乙方每月[具体日期]向甲方提交当月已完成工程量报告，经甲方审核确认后，在次月[X]个工作日内支付当月已完成工程量对应工程款的[X]%。工程竣工款：工程竣工验收合格后[X]个工作日内，甲方支付至工程款总额的[X]%。工程质保金：工程款总额的[X]%作为质保金，质保期为[质保期限]，质保期满后，如无质量问题，甲方在[X]个工作日内无息支付质保金。2.支付凭证甲方应在每次支付工程款时，向乙方提供有效的支付凭证，如银行转账记录、支票存根等。五、工期1.开工日期本土方工程计划开工日期为[具体开工日期]，乙方应在开工日期前做好施工准备工作，确保按时开工。2.竣工日期预计竣工日期为[具体竣工日期]，总工期为[工期天数]天。如因甲方原因或不可抗力因素导致工期延误，工期相应顺延；如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。3.工期顺延若发生以下情况，乙方有权要求工期顺延：不可抗力事件，如自然灾害、政府指令性停工等。甲方未按照协议约定提供施工条件，如施工场地未按时交付、施工图纸变更等。甲方提出的设计变更或工程量增加，导致乙方施工难度增加或工作量加大。乙方应在上述情况发生后[X]个工作日内，向甲方提交工期顺延申请，并附上相关证明材料。甲方应在收到申请后的[X]个工作日内予以审核确认，逾期未确认的，视为同意乙方的工期顺延申请。六、质量标准及验收1.质量标准乙方应按照国家及地方现行的土方工程施工质量验收规范进行施工，确保工程质量达到合格标准。土方的压实度、平整度等指标应符合设计要求，具体标准如下：土方压实度：[详细压实度标准，如填方区域压实度不低于[X]%等]土方平整度：每[具体测量范围，如20米]范围内的局部不平整高差不超过[X]厘米。2.验收程序乙方在完成每一道工序后，应进行自检，自检合格后向甲方提交工序质量验收报告。甲方在收到乙方的工序质量验收报告后，应在[X]个工作日内组织相关人员进行验收。如验收合格，双方在验收报告上签字确认；如验收不合格，乙方应按照甲方要求进行整改，直至验收合格。工程竣工后，乙方应提交竣工报告，并向甲方提供完整的竣工资料。甲方应在收到竣工报告及竣工资料后的[X]个工作日内组织竣工验收。竣工验收合格后，双方签署竣工验收报告。七、违约责任（一）甲方违约责任1.若甲方未按照本协议约定按时支付工程款，每逾期一天，应按照未支付金额的[X]%向乙方支付违约金。逾期超过[X]天的，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付已完成工程量对应的工程款及违约金，同时甲方应承担乙方因此造成的损失。2.若甲方未按照协议约定提供施工条件，导致乙方无法正常施工，甲方应承担乙方的窝工损失，并相应顺延工期。窝工损失按照乙方实际发生的费用计算，包括机械设备闲置费、人员误工费等。（二）乙方违约责任1.若乙方未按照本协议约定按时、保质、保量完成土方工程施工任务，每逾期一天，应按照工程款总额的[X]%向甲方支付违约金。逾期超过[X]天的，甲方有权解除本协议，并要求乙方返还已支付的工程款，同时乙方应承担甲方因此造成的损失。2.若乙方施工质量不符合本协议约定的质量标准，乙方应负责无偿返工整改，直至达到合格标准。如因乙方返工整改导致工期延误，乙方应承担相应的工期延误责任。如因乙方施工质量问题给甲方造成损失的，乙方应承担全部赔偿责任。3.若乙方擅自将本工程转包或分包给第三方，甲方有权解除本协议，并要求乙方返还已支付的工程款，同时乙方应按照工程款总额的[X]%向甲方支付违约金。乙方还应承担甲方因此造成的损失。八、争议解决1.本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。2.甲乙双方在履行本协议过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。九、其他条款1.本协议自双方签字（盖章）之日