工程补充协议书评奖

工程补充协议书评奖1.甲方（买方/出租方/委托方）：

甲方名称：XX房地产开发集团有限公司。

甲方地址：中国北京市朝阳区建国路88号XX大厦18层。

甲方法定代表人/负责人：张明。

甲方联系方式办公电话）手机）。

2.乙方（卖方/承租方/服务提供方）：

乙方名称：XX工程建设有限公司。

乙方地址：中国上海市浦东新区张江高科技园区科苑路88号XX科技园B栋5层。

乙方法定代表人/负责人：李强。

乙方联系方式办公电话）手机）。

###协议简介

本工程补充协议书评奖（以下简称“本协议”）是在甲方与乙方就XX房地产开发项目（项目名称，以下简称“项目”）的工程建设事宜达成合作的基础上签订的。双方此前已签署《建设工程施工合同》（合同编号：XX2023-001），约定乙方为甲方提供项目的土建及安装工程施工服务。为促进项目顺利进行，并依据项目实际进展情况，甲乙双方经友好协商，就项目中的评奖事宜另行约定补充条款。

本协议的签订背景源于项目在施工过程中，甲方对乙方的工程质量和进度表示认可，并决定设立专项评奖机制，以激励乙方进一步提升工程品质。具体评奖标准、流程及奖励办法将在本协议中详细约定。双方均确认，本协议是《建设工程施工合同》的必要补充，与原合同具有同等法律效力，共同构成双方权利义务的完整体系。本协议的履行将有助于增强双方合作信任，确保项目按计划高质量完成。

第一条协议目的与范围

本协议的主要目的是对甲乙双方合作建设的XX房地产开发项目（以下简称“项目”）进行专项评奖，以激励乙方在工程质量和进度方面持续改进，确保项目达到约定的优良标准。本协议的范围包括但不限于：明确评奖的具体标准、评审流程、奖励形式及发放条件，以及与评奖相关的资料提交、审核确认等事宜。评奖内容涉及项目土建工程、安装工程及部分装饰工程的施工质量、安全文明施工、工期提前情况等，旨在通过评奖机制提升乙方履约积极性，保障项目整体目标的实现。

第二条定义

1.“项目”指由甲方投资、乙方承建，位于中国北京市朝阳区XX房地产开发集团有限公司名下的XX房地产开发项目。

2.“评奖标准”指本协议附件一《工程评奖标准》中约定的工程质量、安全文明施工、工期等方面的具体考核指标及评分细则。

3.“评审委员会”指由甲方代表、乙方代表及第三方专家组成的评奖评审机构，负责对评奖申请进行审核和打分。

4.“奖励”指根据评奖结果，甲方按照本协议约定向乙方发放的现金奖励、荣誉证书或其他形式的激励措施。

5.“工程验收”指项目分部分项工程或整体工程按照国家及行业规范，经甲方或其授权单位验收合格的过程。

6.“不可抗力”指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如地震、洪水、战争等。

第三条双方权利与义务

1.甲方的权力和义务

（1）甲方有权根据本协议约定对乙方的工程质量和进度进行监督，并有权要求乙方提供相关施工资料以供评奖审核。

（2）甲方有权组建评审委员会，制定并解释评奖标准，对乙方的评奖申请进行评审，并最终确定获奖名单。

（3）甲方应在评奖结果公示无异议后30日内，按照评奖金额向乙方支付奖励款项，并办理相关支付手续。

（4）甲方应确保评奖所需的场地、设备等条件，为评审委员会的开展工作提供必要支持。

（5）甲方有权要求乙方在评奖期间保持工程现场整洁，确保安全文明施工，并符合环保要求。

（6）甲方应保护乙方的知识产权，评奖过程中收集的技术资料不得用于协议范围以外的用途。

2.乙方的权力和义务

（1）乙方有权根据本协议约定申请参与评奖，并有权获得评奖结果及奖励的及时通知。

（2）乙方应严格按照《建设工程施工合同》及本协议约定的工程标准施工，确保工程质量和安全，并在评奖审核时提交完整、真实的施工资料。

（3）乙方应积极配合评审委员会的工作，提供必要的施工记录、检测报告、影像资料等，并对所提供资料的真实性、准确性负责。

（4）乙方在评奖期间应保持良好的施工形象，遵守甲方现场管理规定，接受甲方的监督，并承担因自身原因导致的安全事故责任。

（5）乙方有权获得与评奖相关的技术指导和支持，甲方应指定专人负责解答乙方在评奖申请过程中的疑问。

（6）乙方应确保评奖申报材料符合本协议要求，如因乙方原因导致申报资料不合格，责任由乙方自行承担。

（7）乙方承诺评奖奖励所得将用于提升项目管理水平和技术创新，不得挪作他用。

（8）乙方应遵守国家法律法规及行业规范，评奖期间产生的环保、安全等问题应由乙方承担全部责任。

（9）如评奖结果对乙方有利，乙方应在收到奖励后5个工作日内提供银行账户信息，确保奖励及时到账。

（10）乙方应保守甲方提供的商业秘密，评奖过程中知悉的甲方未公开信息不得泄露给任何第三方。

第四条价格与支付条件

本协议项下的评奖奖金总额为人民币壹佰万元整（¥1,000,000.00），该款项作为对乙方在项目施工过程中表现优异的专项奖励。奖金分配如下：根据评奖标准及评审结果，最终评定的一等奖奖金为人民币伍拾万元整（¥500,000.00），二等奖奖金为人民币叁拾万元整（¥300,000.00），三等奖奖金为人民币壹拾万元整（¥100,000.00），优秀奖若干，奖金总额为人民币壹拾万元整（¥100,000.00），具体分配以评审委员会最终评定结果为准。

奖金的支付方式为银行转账。甲方应在收到乙方提交的符合本协议要求的最终评奖申请及银行账户信息后30个工作日内，将对应奖金金额转账至乙方指定的以下银行账户：

开户行：XX银行XX支行

户名：XX工程建设有限公司

账号：622202************1234

乙方需在收到奖金前，向甲方提供等额的增值税发票。如因乙方提供虚假资料或账户信息错误导致奖金支付延误或错误，责任由乙方承担，甲方有权相应扣减或追回奖金，且乙方需承担因此产生的额外费用。

第五条履行期限

本协议自双方签署之日起生效，有效期为自生效之日起至评奖工作全部完成且奖金支付完毕之日止，预计有效期为12个月。

协议生效后，乙方应在30日内根据本协议第二条定义及附件一《工程评奖标准》的要求，准备首次评奖申请材料并提交至甲方指定的项目管理办公室。甲方应在收到申请材料后的15个工作日内首次评审，并于评审结束后7个工作日内公布初步评奖结果。

乙方如对初步评奖结果有异议，应在公示期内以书面形式提出，甲方应在收到异议后10个工作日内复核并作出最终决定。最终评奖结果应在奖金支付前提前15个工作日确定，并书面通知乙方。

所有与评奖相关的资料提交、审核、公示等环节的具体时间节点，双方应严格按照上述约定执行，任何一方无正当理由延迟履行均视为违约。

第六条违约责任

1.甲方违约责任

（1）如甲方未按本协议第四条约定的金额和支付方式按时支付奖金，每逾期一日，甲方应按逾期支付金额的千分之一向乙方支付违约金，但累计违约金不超过奖金总额的10%。逾期超过30日，乙方有权解除本协议，并要求甲方支付全部奖金及相当于奖金总额20%的赔偿金。

（2）若甲方在评奖过程中滥用职权、徇私舞弊，导致评奖结果明显不公，乙方有权要求甲方重新评审，甲方应承担因此产生的全部费用，并赔偿乙方因此遭受的直接经济损失，赔偿金额不超过奖金总额的30%。

（3）甲方在评奖资料公示期内未按约定处理乙方提出的异议，或未在异议处理期限内作出答复，视为甲方接受乙方异议，评奖结果应予以修正；如甲方逾期未处理且无正当理由，乙方有权直接依据异议内容申请重新评审，甲方应承担相应责任。

2.乙方违约责任

（1）如乙方提交的评奖申请材料存在虚假记载、隐瞒重要事实或伪造证明文件，一经查实，甲方有权取消该次评奖资格，并要求乙方退还已获得的全部奖金及奖励证书，同时乙方应支付相当于奖金总额50%的违约金。情节严重者，甲方有权向乙方追究法律责任，并保留索赔权利。

（2）乙方在评奖期间发生重大质量安全事故，或因乙方原因被政府主管部门处以行政处罚，甲方有权直接取消乙方的评奖资格，已提交的评奖申请作无效处理，乙方已支付的评奖相关费用不予退还。

（3）乙方未按本协议第三条第2款第（3）项约定，在规定时间内提交评奖所需资料，导致评奖工作延误，每逾期一日，乙方应按迟延提交资料涉及金额的千分之一向甲方支付违约金，但累计违约金不超过该部分应提交资料价值的5%。逾期超过30日，甲方有权视为乙方放弃评奖权利，并已提交的资料不予采纳。

（4）乙方违反本协议第三条第2款第（10）项关于保密义务的约定，泄露甲方商业秘密，给甲方造成直接经济损失的，乙方应承担全部赔偿责任，赔偿金额不低于甲方实际损失，且甲方有权单方解除本协议。

3.违约金的限制

本协议约定的任何违约金条款，均不构成对任何一方违约行为的唯一救济方式。任何一方违约时，守约方除有权要求违约方支付违约金外，还有权要求违约方继续履行协议义务、采取补救措施，并有权要求赔偿因此遭受的全部直接经济损失。如违约金不足以弥补实际损失的，守约方有权进一步追偿。

4.不可抗力导致的违约

因不可抗力导致本协议部分或全部无法履行的，根据不可抗力的影响，部分或全部免除责任，但法律另有规定的除外。遭遇不可抗力的一方应在不可抗力发生后7日内书面通知对方，并提供相关证明文件，双方应根据不可抗力影响协商决定是否解除协议或调整履行期限。不可抗力消除后，应立即恢复履行协议义务。

第七条不可抗力

1.定义：不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于地震、台风、洪水、战争、动乱、政府行为（如法律法规的变更、政策的调整）、火灾、爆炸以及疫情等严重影响合同履行的自然灾害或社会事件。

2.通知义务：任何一方在发生或预见发生不可抗力事件时，应在事件发生后14日内书面通知对方，详细说明不可抗力事件的情况及其预计影响，并提供相关证明文件。若不可抗力事件持续超过30日，双方应再次协商确定合同是否继续履行、延期履行或解除。

3.责任免除：因不可抗力导致本协议部分或全部不能履行的情况下，根据不可抗力的影响，受影响方可以部分或全部免除违约责任，但应及时采取措施减少损失，且对因采取该措施所发生的费用由双方另行协商承担。不可抗力消除后，双方应恢复履行本协议义务，已发生的不可抗力影响导致的合同变更或解除不具有溯及力。

4.不可免除的责任：因不可抗力导致的延迟履行，若给对方造成损失，受影响方仍需承担相应的赔偿责任；若不可抗力导致协议目的无法实现，双方应协商解除协议，并合理分担因此产生的损失。

第八条争议解决

1.协商解决：凡因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商应本着诚实信用原则，在合理期限内达成一致意见。

2.调解程序：若协商未能在30日内解决争议，双方同意将争议提交至有管辖权的人民调解委员会进行调解；调解应遵循自愿、公平、合法的原则，调解达成协议的，制作调解书并由双方签字盖章后具有法律约束力。

3.仲裁选择：如协商或调解未能解决争议，或双方在协议签订时明确选择仲裁方式，则任何一方均有权将争议提交至中国国际经济贸易仲裁委员会（CIETAC），按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁；仲裁地点为甲方所在地，仲裁语言为中文。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力，仲裁费用由败诉方承担，若双方均败诉，则平均承担。

4.诉讼选择：若双方未选择仲裁，且未能通过协商或调解解决争议，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼；侵权诉讼由侵权行为地或被告住所地人民法院管辖；合同纠纷由合同履行地或被告住所地人民法院管辖。诉讼过程中，诉讼费用由法院判决承担。

5.争议解决原则：在争议解决过程中，双方应尊重事实，遵守法律，避免采取可能加剧争议的措施，并应尽力保护协议目的得以实现；未经对方书面同意，任何一方不得单方面变更本协议约定的争议解决方式。

第九条其他条款

1.通知方式：本协议项下的所有通知、请求、要求或其他通信均应以书面形式作出，并可以通过专人递送、挂号信、传真、电子邮件或双方事先书面确认的其他方式送达。通知在以下时间视为送达：（1）专人递送，交付时；（2）挂号信，寄出后第五日；（3）传真或电子邮件，发送成功时。以邮局寄送方式发送的通知，寄出后第八日视为送达。地址变更应及时书面通知对方，否则按原地址发送的通知视为有效送达。

2.协议变更：对本协议的任何修改或补充，均须由双方授权代表以书面形式签署补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。未经双方书面同意，任何一方不得单方面变更本协议内容。

3.协议的完整性与可分割性：本协议构成双方就本协议标的事项达成的完整协议，取代此前所有口头或书面的约定、谅解或承诺。若本协议任何条款被认定为无效或不可执行，不影响其他条款的效力；双方应协商替换为内容最接近、合法有效的条款。

4.可分割性：本协议各条款应被视为独立部分。若任何条款被认定为无效或不可执行，不影响其他条款的效力。

5.法律适用与解释：本协议的订立、效力、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律。在解释本协议时，应遵循其文