邯郸工地停工合同范本

邯郸工地停工合同范本甲方：名称：[甲方公司全称]法定代表人：[甲方法人姓名]地址：[甲方公司地址]联系方式：[甲方联系电话]乙方：名称：[乙方公司全称]法定代表人：[乙方法人姓名]地址：[乙方公司地址]联系方式：[乙方联系电话]鉴于甲方在邯郸[具体项目名称]工地因[停工原因详细说明]需要停工，乙方为该工地提供了[具体服务或相关标的物详细描述，例如工程建设服务、建筑材料供应等]，经双方友好协商，就工地停工相关事宜达成如下协议：一、标的物或服务具体描述1.工程建设服务乙方负责邯郸[具体项目名称]工地的[工程具体内容，如基础工程施工、主体结构建设等]，按照国家及地方相关建筑工程标准和甲方要求进行施工。乙方投入了专业的施工团队、机械设备以及相应的建筑材料，旨在确保工程按时、高质量完成。2.建筑材料供应乙方为该工地供应了[各类建筑材料详细清单，如水泥、钢材、砂石等]，所供材料均符合国家质量标准，并按照甲方指定的时间、地点进行交付。乙方负责材料的运输、装卸及保管，确保材料在交付过程中不受损坏、变质。二、双方权利义务（一）甲方权利义务1.权利有权要求乙方按照本合同约定停止相关工作。有权对乙方已完成的工作成果及提供的服务进行检查、监督，提出合理的整改意见。2.义务按照本合同约定向乙方支付相应款项。负责协调与工地相关的外部关系，包括但不限于办理施工许可证、协调周边居民关系等，为乙方顺利开展工作提供必要的条件。如因甲方原因导致停工，应及时通知乙方，并承担由此给乙方造成的合理损失。（二）乙方权利义务1.权利有权要求甲方按照本合同约定支付款项。在停工期间，有权要求甲方合理补偿因停工造成的损失，包括但不限于设备闲置费、人员窝工费等。2.义务自本合同生效之日起，立即停止在邯郸[具体项目名称]工地的相关工作，妥善保管已完成的工作成果及剩余的建筑材料、设备等。按照甲方要求，配合甲方做好停工期间的各项工作，包括但不限于提供相关资料、协助进行工程盘点等。在停工期间，对自身的人员、设备等安全负责，如因乙方原因导致安全事故，由乙方承担全部责任。三、停工期间费用及支付方式（一）费用计算1.已完成工作费用根据乙方已完成的工程量及双方约定的单价，经双方共同核算，已完成工作费用为人民币[X]元。2.停工损失费用设备闲置费：乙方投入的[设备名称及数量详细清单]，按照设备台班费及闲置时间计算，设备闲置费共计人民币[X]元。人员窝工费：乙方施工团队[人员数量及工种详细清单]，按照人员工资标准及窝工时间计算，人员窝工费共计人民币[X]元。材料保管费：乙方剩余的[建筑材料详细清单]，按照材料保管成本计算，材料保管费共计人民币[X]元。以上停工损失费用总计人民币[X]元。（二）支付方式1.甲方应在本合同签订之日起[X]个工作日内，向乙方支付已完成工作费用的[X]%，即人民币[X]元。2.甲方应在停工结束后[X]个工作日内，对停工损失费用进行审核确认。如无异议，在确认后的[X]个工作日内，向乙方支付剩余的已完成工作费用及停工损失费用共计人民币[X]元。四、违约责任（一）甲方违约责任1.若甲方未按照本合同约定支付款项，每逾期一日，应按照未支付金额的[X]%向乙方支付违约金。逾期超过[X]日的，乙方有权解除本合同，并要求甲方支付已完成工作费用、停工损失费用及违约金。2.如因甲方原因导致乙方遭受其他损失的，甲方应承担全部赔偿责任。（二）乙方违约责任1.若乙方未按照本合同约定停止工作或未妥善保管相关工作成果、材料、设备等，应承担由此给甲方造成的全部损失。2.如乙方违反本合同其他约定事项，应向甲方支付违约金人民币[X]元，并赔偿甲方因此遭受的损失。五、争议解决若双方在本合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。六、其他条款1.本合同自双方签字（盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。2.本合同未尽事宜，可由双