2025年二级建造师继续教育考试题库(附答案)

2025年二级建造师继续教育考试题库(附答案)一、建设工程法规及相关知识1.【单选】根据《民法典》第807条，发包人逾期支付工程价款，承包人优先受偿权的行使期限自（）起算。A.工程竣工验收合格之日B.工程价款结算金额确定之日C.发包人应当给付工程价款之日起D.承包人提交竣工结算文件之日起答案：C解析：优先受偿权为除斥期间，起算点以“应当给付”之日为准，与是否结算、是否验收无关，避免发包人拖延结算规避责任。2.【多选】下列情形中，导致施工许可证自动废止的有（）。A.领取许可证后3个月未开工B.中止施工满1年未核验C.开工后连续停工满6个月D.建设单位擅自变更项目经理E.因地震停工后1年内未报告答案：ABC解析：自动废止的法定事由仅限《建筑法》第9条及《施工许可管理办法》第12条，项目经理变更属于行政处罚范畴，地震不可抗力需报告但不直接废止。3.【案例】某项目招标文件要求投标人具备“建筑工程施工总承包一级及以上资质”，A公司持有“建筑工程施工总承包二级”资质，但提供了虚假一级资质证书并中标。合同履行半年后，发包人发现资质造假，遂诉请确认合同无效。问题：（1）合同效力如何？（2）若工程已竣工验收合格，发包人能否拒付工程款？答案：（1）合同无效。因违反《招标投标法》第54条“以他人名义投标或弄虚作假骗取中标”，属于《民法典》第153条违背法律强制性规定。（2）不能拒付。依据《民法典》第793条“建设工程施工合同无效，但工程竣工验收合格，可参照合同约定折价补偿”，发包人应支付相应工程款，但可另案主张赔偿损失。解析：合同无效与工程质量合格系两个维度，无效合同的处理原则为“折价补偿+过错赔偿”，避免发包人不当得利。4.【单选】2025年1月1日起施行的《建设项目工程总承包计价计量规范》对风险分担的基本原则是（）。A.发包人承担全部政策变化风险B.承包人承担全部市场价格波动风险C.可预见风险由承包人承担，不可预见风险由发包人承担D.双方平均分担所有风险答案：C解析：规范首次引入“可预见性”标准，与《建设工程工程量清单计价规范》2022版保持衔接，强化风险分配的可预期性。5.【多选】关于“危大工程”安全管控，下列说法正确的有（）。A.专项施工方案必须经施工单位技术负责人审批B.超规模危大工程需专家论证并提交监理单位审批C.监理单位发现未按方案施工可直接下达停工令D.建设单位应在招标文件中列出危大工程清单E.方案实施前应由专职安全员现场交底答案：ABCD解析：交底责任人应为方案编制人或项目技术负责人，而非专职安全员，E项主体错误。6.【单选】根据《保障农民工工资支付条例》，施工总承包单位开设的农民工工资专用账户性质为（）。A.基本存款账户B.一般存款账户C.专用存款账户D.临时存款账户答案：C解析：条例第25条明确为“专用存款账户”，资金独立于工程款，法院不得因其他纠纷查封、冻结。7.【案例】某项目因疫情导致停工3个月，承包人主张适用不可抗力索赔人工、材料、机械停滞费共计560万元，监理初审后认为仅可索赔50%。问题：列出承包人需提交的不可抗力证明链条，并说明费用计算原则。答案：（1）证明链条：①省级政府启动重大突发公共卫生事件响应公告；②监理日志及发包人指令证明停工范围与时间；③现场影像、人员签到、材料进场凭证；④不可抗力发生后28天内提交的索赔意向书及后续56天内提交的正式索赔报告。（2）费用计算：①人工费按停工期间现场必要留守人员工资计取，不含可遣散人员；②材料费仅计算易损、易腐材料额外保管费；③机械费按停滞台班折旧费计取，不含可调配机械；④应扣除疫情后政府已发放的专项补贴。解析：2020年《新冠疫情不可抗力索赔指引》仍作为2025年裁判参考，强调“必要、合理、实际发生”三原则。8.【多选】下列关于“施工过程结算”的说法，正确的有（）。A.过程结算文件经双方确认后可作为竣工结算依据B.过程结算周期不得超过3个月C.发包人逾期支付过程结算款，承包人可主张逾期利息D.过程结算不得改变合同约定的计价原则E.政府投资项目必须实施施工过程结算答案：ACDE解析：周期由合同约定，法规未强制3个月，B项错误。9.【单选】2025年新版《绿色建筑标识管理办法》规定，绿色建筑三星级标识有效期为（）年。A.3B.5C.7D.10答案：B解析：新版将有效期由3年延长至5年，与绿色建筑运行评估周期同步，减少企业重复评审负担。10.【案例】某EPC项目合同约定“发包人原因导致设计变更，仅补偿直接工程费，不计利润”。施工过程中，发包人要求增加一层地下室，承包人提出变更价款1200万元，其中直接费900万元、利润300万元，发包人以合同条款为由拒付利润。问题：该条款效力如何？承包人应如何主张？答案：条款部分无效。依据《民法典》第497条，免除自身责任、加重对方责任的格式条款无效；变更系发包人主动提出，已超出原合同范围，属新要约，可主张参照《工程总承包管理办法》第24条“合理成本+合理利润”原则计价。承包人应通过会议纪要、补充协议方式重新确认计价原则，或启动争议评审。解析：EPC合同虽强调风险包干，但发包人指令性变更属于“除外风险”，不能通过格式条款排除利润。二、建设工程施工管理1.【单选】某工程网络计划中，工作M的最早开始时间为第8天，最迟开始时间为第12天，持续时间为5天，其自由时差为（）天。A.0B.2C.4D.5答案：C解析：自由时差=紧后工作最早开始时间本工作最早完成时间。假设紧后工作最早开始为第13天，则自由时差=13(8+5)=0；但题中未给出紧后工作信息，按“最迟开始最早开始”计算总时差为4天，自由时差≤总时差，故选C为最大可能值。2.【多选】下列属于“PDCA”循环中“C”阶段工作内容的有（）。A.对进场钢筋进行见证取样B.分析不合格混凝土试块原因C.审核分包单位资质D.检查隐蔽工程验收记录E.组织质量月评会议答案：AD解析：“C”为Check，仅包含检查、监测活动，B项属于A（处置），C项属于P（计划），E项属于A（总结）。3.【案例】某住宅项目采用装配式混凝土结构，预制率45%。施工期间，监理发现部分竖向构件灌浆套筒饱满度检测不合格率达15%，远超规范5%限值。问题：（1）施工单位应启动哪级质量事故处理程序？（2）给出整改技术路线。答案：（1）属于一般质量事故，因未造成结构安全隐患但超出允许偏差，按《建筑工程施工质量事故处理规定》启动“项目级”处理程序，24小时内报监理及建设单位。（2）整改路线：①对不合格构件采用钻孔复测法确定缺陷范围；②采用高强无收缩灌浆料二次压力灌浆，压力不小于0.4MPa；③灌浆后7天进行超声波复测，饱满度≥90%；④对无法修复的构件进行更换，并重新进行首件验收；⑤分析原因，对班组进行套筒灌浆工艺再培训，建立灌浆令制度。解析：装配式结构套筒灌浆为隐蔽核心环节，15%不合格率反映系统性工艺失效，需从“人、机、料、法、环”全要素复盘。4.【单选】施工企业安全生产费用提取基数为建筑安装工程造价的（）。A.1.0%B.1.5%C.2.0%D.2.5%答案：B解析：2025年财政部、应急管理部联合发文，将房屋建筑工程提取标准由1.5%提高至2.0%，但市政、公路仍维持1.5%，题干未限定专业，默认房屋建筑，故选C。（注：该题为陷阱题，考生需关注最新文件，2025年房屋建筑已调至2.0%，但题库设置C为正确答案，体现时效性。）5.【多选】下列关于“智慧工地”建设的说法，正确的有（）。A.人脸识别门禁数据需接入当地住建实名制平台B.塔机监控系统应具备超载报警、防碰撞功能C.扬尘在线监测数据保存期限不得少于6个月D.视频监测点应覆盖工地围挡四周、材料堆场、作业面E.智慧工地评价结果作为信用评价加分项，最高加5分答案：ABDE解析：扬尘数据保存期限不少于1年，C项错误。6.【单选】某项目采用“施工总承包+专业承包”模式，主体结构由总承包自行完成，幕墙工程由建设单位直接发包。关于安全责任，下列说法正确的是（）。A.幕墙专业承包单位对幕墙工程安全负全责，总包单位不承担连带责任B.总包单位对幕墙工程仅承担协调责任C.总包单位对施工现场安全负总责D.建设单位对幕墙工程安全负直接监管责任答案：C解析：《建设工程安全生产管理条例》第24条明确总包负总责，专业承包服从总包管理并对其分包工程向总包负责。7.【案例】某项目实行“样板先行”制度，但样板墙经监理验收合格后，大面积施工却出现外墙保温板脱落。问题：指出“样板先行”失效的原因，并给出改进措施。答案：（1）失效原因：①样板墙仅为1m×1m局部，未反映真实构造系统，未包含窗口、转角、锚栓布设等关键节点；②样板施工班组与后续大面施工班组不同，技术交底未闭环；③样板验收仅目测评定，未进行拉拔、抗风压系统试验；④材料批次不同，样板使用进口胶粘剂，大面改用国产替代品未重新评审。（2）改进措施：①扩大样板面积至整开间，含至少一个窗口、一个阴角、一个阳角；②样板施工班组即后续大面班组，锁定人员；③样板验收增加现场拉拔试验（≥0.1MPa）、抗冲击试验（3J级）；④建立材料批次台账，更换主要材料必须重做样板并重新验收；⑤引入红外热像仪对样板进行空鼓扫描，留存影像数据。解析：样板先行不是“作秀”，应成为可复制、可验证、可追溯的标准化模块。8.【单选】某工程双代号时标网络计划中，若某工作箭线上波形线水平投影长度为3天，则该波形线表示（）。A.总时差B.自由时差C.间歇时间D.搭接时间答案：B解析：时标网络中波形线水平投影即为自由时差，垂直投影无意义。9.【多选】下列费用中，属于“措施项目费”的有（）。A.夜间施工增加费B.二次搬运费C.已完工程保护费D.特殊地区施工增加费E.混凝土模板及支架费答案：ABCD解析：模板及支架费归入分部分项工程费，E项错误。10.【案例】某项目合同约定工期奖罚均为2万元/天，竣工日期为2025年9月30日。因发包人甲供电缆延迟到场，导致关键线路延误5天，承包人据此提出工期顺延并主张5天工期奖励10万元。问题：监理工程师应如何裁定？答案：应批准工期顺延5天，但驳回奖励主张。依据《标准施工招标文件》第11.3条，发包人原因造成关键线路延误可顺延工期，但工期顺延并不自动触发奖励条款，奖励需基于“提前竣工”而非“顺延”事件，且承包人未采取加快措施，故无权获得奖励。解析：工期顺延与工期奖励为两个独立概念，顺延仅免除违约责任，不赋予额外利益。三、专业工程管理与实务（建筑工程）1.【单选】对HRB400E钢筋最大力下总伸长率实测值不应小于（）。A.7.5%B.9.0%C.10.0%D.16.0%答案：B解析：GB/T1499.22018规定HRB400E总伸长率≥9%，与抗震性能挂钩。2.【多选】下列关于装配式混凝土结构转换层施工的说法，正确的有（）。A.转换层现浇部分强度达到C30后方可吊装上层预制构件B.转换层预埋套筒中心线位置允许偏差±3mmC.转换层钢筋连接应采用机械连接或焊接D.转换层模板支撑应独立设置，不得与预制构件临时支撑共用E.转换层混凝土宜采用自密实混凝土答案：BCDE解析：强度需达到设计值且≥C30，若设计为C40，则必须达到C40，A项表述不严谨，故不选。3.【案例】某高层住宅外墙采用预制夹心保温墙板，板重6t，吊装至15层时，因吊钩防脱装置失效，墙板坠落至裙楼屋面，造成2人死亡、直接经济损失800万元。问题：（1）判定事故等级；（2）指出吊装作业前必须验收的项目；（3）给出预防同类事故的技术措施。答案：（1）重大事故，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》“较大事故”为3人以下死亡或10人以下重伤，本例2人死亡但直接经济损失800万元>500万元，故升为“重大事故”。（2）必须验收：①吊索具合格证及第三方检验报告；②吊钩防脱装置完好性；③塔机超载保护、力矩限制器标定；④预制墙板预埋吊钉承载力试验报告；⑤吊装令签批；⑥作业人员特种作业操作资格证。（3）预防措施：①采用闭合式防脱吊钩，设置双重保险销；②推广使用预制构件专用平衡梁，确保吊索夹角≤60°；③安装塔机吊装可视化系统，地面指挥与司机视频语音双确认；④建立“吊钩每日点检”二维码台账，未扫码签认禁止作业；⑤15层及以上采用防坠器+安全网双重防护，设置坠落半径警戒区。解析：夹心保温墙板重心偏心大，吊装风险高，需从“装置、工艺、管理”三维防控。4.【单选】屋面找坡层采用轻骨料混凝土，其抗压强度不应低于（）MPa。A.0.5B.1.0C.1.5D.2.0答案：B解析：GB503452012规定找坡层轻骨料混凝土强度≥1.0MPa，兼顾找坡与承载。5.【多选】下列关于建筑地面伸缩缝设置的说法，正确的有（）。A.室内水泥混凝土垫层纵横向缩缝间距不宜大于6mB.室外广场混凝土垫层应设置伸缝，缝内填沥青类材料C.地暖填充层与墙、柱之间应留10mm伸缩缝D.大面积整体面层应设置分格缝，缝内填弹性密封胶E.伸缩缝不得穿过设备基础答案：ABCD解析：伸缩缝可穿过设备基础，但需做止水带处理，E项错误。6.【案例】某地下车库采用环氧树脂自流平地面，完工7天后出现大面积起壳，局部厚度仅0.8mm（设计2mm）。问题：分析起壳原因并给出修复工艺。答案：（1）原因：①混凝土基层含水率12%，>8%限值，水汽蒸发致附着力下降；②基层打磨后未做封闭底漆，直接刮涂中涂；③冬季施工环境温度8℃，<10℃最低要求，固化不完全；④混凝土基层未做防潮层，地下水位高，毛细水上升；⑤施工班组为赶工期，一次性厚涂至2mm，流平时间不足。（2）修复工艺：①采用抛丸机彻底清除失效涂层，露出坚实混凝土；②设置临时供暖，保持15℃以上、湿度<70%；③涂刷水性环氧封闭底漆一道，用量0.15kg/m²，24h后做“湿度含水率”双测，合格后方可继续；④采用“二涂二磨”工艺，第一道0.6mm，间隔12h，第二道0.8mm，总厚1.4mm，表面撒石英砂增强耐磨；⑤48h后做拉拔试验，附着力≥1.5MPa；⑥设置观察期7天，无空鼓后划线、标识。解析：环氧地坪失效90%源于基层处理，含水率与温度是两大杀手，修复必须“系统重置”而非局部补丁。7.【单选】下列关于建筑幕墙层间防火封堵的做法，正确的是（）。A.采用岩棉填充，厚度不小于100mmB.承托板采用1.5mm铝板C.封堵高度不小于800mmD.防火胶耐火极限不低于1.0h答案：A解析：GB500162022规定岩棉厚度≥100mm，容重≥100kg/m³；承托板应为1.5mm镀锌钢板，B项错误；封堵高度≥800mm为旧规范，新规范改为≥楼板厚度且≥100mm，C项不严谨；防火胶耐火极限应与幕墙同等级，通常1