直流馈电屏技术协议书_第1页
直流馈电屏技术协议书_第2页
直流馈电屏技术协议书_第3页
直流馈电屏技术协议书_第4页
直流馈电屏技术协议书_第5页
已阅读5页,还剩9页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

直流馈电屏技术协议书1.甲方(买方/出租方/委托方):

甲方名称:XX能源科技有限公司

甲方地址:XX省XX市XX区XX路XX号XX大厦X层X室

甲方法定代表人/负责人:张三

甲方联系方式/p>

2.乙方(卖方/承租方/服务提供方):

乙方名称:XX电力设备有限公司

乙方地址:XX省XX市XX区XX路XX号XX产业园X栋X层X室

乙方法定代表人/负责人:李四

乙方联系方式/p>

协议简介:

鉴于甲方在XX能源科技有限公司的XX项目需要建设一套完整的直流馈电屏系统,以实现高效、稳定的电力传输与分配,并基于乙方的技术优势及行业经验,能够提供符合国家及行业标准的优质直流馈电屏产品及配套服务,双方经友好协商,基于平等互利、诚实信用的原则,就乙方向甲方供应直流馈电屏事宜达成如下协议。本协议的签订及履行将有助于甲方顺利完成项目建设,保障电力系统的安全稳定运行,同时乙方也将通过本次合作进一步拓展市场,提升品牌影响力。双方基于对项目需求的共同理解,以及对技术标准的严格把控,确保本协议的签订与执行将符合双方的战略发展目标,并为后续的技术支持、售后服务等合作奠定坚实基础。

第一条协议目的与范围

本协议的主要目的在于明确甲乙双方在直流馈电屏采购项目中的权利与义务,确保乙方按照甲方的要求提供符合国家及行业标准的直流馈电屏产品及必要的安装、调试、培训和技术支持服务,满足甲方在XX能源科技有限公司XX项目中的电力传输与分配需求。协议范围包括但不限于直流馈电屏的设计、生产、供货、安装、调试、验收、培训以及售后服务等全过程管理。具体内容涵盖直流馈电屏的技术参数、性能指标、质量标准、交付时间、付款条件、违约责任、争议解决方式等核心条款,旨在通过双方的紧密合作,共同保障项目的顺利实施和长期稳定运行。

第二条定义

为本协议之目的,除非上下文另有明确表述,下列术语具有如下含义:

1.直流馈电屏:指由乙方根据甲方需求设计、制造并交付的,用于直流电源分配和馈电控制的电气设备,应符合GB/TXXXX《直流馈电屏技术规范》等相关国家标准和行业规范。

2.技术参数:指本协议附件一中所列明的直流馈电屏的具体技术指标,包括额定电压、额定电流、功率等级、防护等级、控制方式等。

3.安装调试:指乙方负责将直流馈电屏安装于甲方指定地点,并进行功能测试、性能验证及系统联调,直至达到正常运行条件。

4.售后服务:指乙方在产品交付后提供的为期XX年的维护、维修及技术支持服务。

5.验收标准:指本协议附件二中所列明的直流馈电屏验收的具体要求和流程,包括外观检查、功能测试、性能测试等。

第三条双方权利与义务

1.甲方的权力和义务:

(1)甲方有权要求乙方按照本协议约定提供符合技术参数和质量标准的直流馈电屏产品,并有权对乙方的生产过程、出厂检验及安装调试活动进行监督和检查。

(2)甲方应按照本协议附件一提供的项目需求清单,明确直流馈电屏的技术参数和配置要求,并保证所提供信息的准确性和完整性。

(3)甲方应按照本协议第五条约定,按时足额支付乙方货款及可能产生的其他费用,任何延迟支付均应承担相应的违约责任。

(4)甲方应提供必要的安装场地、施工条件及配合人员,确保乙方能够顺利完成直流馈电屏的安装调试工作,并承担因甲方原因导致的延误责任。

(5)甲方有权在乙方交付产品后,根据本协议附件二的标准进行验收,如发现产品存在质量问题或不符合约定,甲方有权要求乙方进行整改、更换或退货,并有权根据违约情况索赔。

(6)甲方应指定专门的项目联系人,负责与乙方就技术细节、进度安排、验收事宜等进行沟通协调,确保项目顺利推进。

(7)甲方应配合乙方进行安装调试及初步运行测试,并提供必要的技术资料和操作环境,确保乙方能够充分验证产品性能。

(8)甲方应在产品交付后,按照本协议约定保存相关技术文档和备品备件,并配合乙方进行后续的售后服务工作。

2.乙方的权力和义务:

(1)乙方有权要求甲方提供清晰、准确的项目需求和技术参数,并有权在合同签订前对项目现场进行勘察,以评估技术可行性和生产准备情况。

(2)乙方应按照本协议附件一约定的技术参数和质量标准,负责直流馈电屏的设计、制造、装配、测试及包装,确保产品符合国家及行业相关标准,并承担产品质量的最终责任。

(3)乙方应按照本协议附件三的进度计划,按时交付合格的直流馈电屏产品,并负责安排运输和保险,确保产品安全送达甲方指定地点,任何延迟交付均应承担相应的违约责任。

(4)乙方应提供完整的安装调试方案,并指派专业的技术人员协助甲方完成安装过程,确保直流馈电屏按照设计要求顺利投入运行。

(5)乙方应提供的现场安装指导、系统调试及操作培训,确保甲方相关人员能够熟练掌握直流馈电屏的使用和维护技能,并承担因培训不足导致的操作失误责任。

(6)乙方应提供本协议约定的售后服务,包括定期巡检、故障排除、备品备件供应等,确保产品的长期稳定运行,并应建立快速响应机制,及时处理甲方的服务请求。

(7)乙方应保证所提供的产品和技术文档的知识产权清晰合法,并应配合甲方进行项目验收,提供必要的质量证明文件和测试报告,确保产品符合合同约定。

(8)乙方应严格遵守国家环保法规和安全生产标准,在产品制造和运输过程中采取必要的防护措施,避免对环境和社会造成损害,并应承担因自身原因导致的环保或安全责任。

(9)乙方应建立完善的质量管理体系,对产品进行全过程质量控制,确保出厂产品的合格率,并应积极配合甲方进行质量改进和技术升级。

(10)乙方应按照本协议第五条约定,收取甲方支付的货款及服务费用,并应提供合法有效的发票和结算单据,确保资金往来清晰透明,任何纠纷均应通过本协议约定的争议解决机制处理。

第四条价格与支付条件

双方同意,乙方供应并安装本协议项下直流馈电屏的总价款为人民币XXXX元(大写:XXXX元整),该价格包含产品制造、运输、安装、调试、培训及本协议约定的售后服务费用,但不包括税费(如需税费,则由甲方承担并另行支付)。价格明细详见本协议附件四。甲方应按照以下方式支付款项:

1.预付款:本协议生效后XX日内,甲方向乙方支付合同总价的XX%,即人民币XXXX元(大写:XXXX元整),作为项目启动预付款。

2.到货款:乙方完成全部产品交付并运抵甲方指定地点后XX日内,甲方向乙方支付合同总价的XX%,即人民币XXXX元(大写:XXXX元整)。

3.验收款:甲方在确认产品通过本协议附件二约定的全部验收标准后XX日内,甲方向乙方支付合同总价的XX%,即人民币XXXX元(大写:XXXX元整)。

4.尾款:合同履行完毕且售后服务期届满后XX日内,甲方向乙方支付合同总价的XX%,即人民币XXXX元(大写:XXXX元整)。

甲方应通过银行转账方式将款项支付至乙方指定的以下账户:

开户名称:XX电力设备有限公司

开户银行:XX银行XX支行

银行账号:XXXXXX

任何逾期支付均构成违约,甲方应按日向乙方支付逾期付款金额万分之X的违约金,直至付清为止。

第五条履行期限

1.本协议有效期自双方签署之日起至所有款项结清且售后服务期届满之日止,共计XX年。

2.乙方应于本协议生效后XX日内完成直流馈电屏的初步设计,并提交甲方确认。

3.乙方应于甲方确认设计方案后XX日内完成产品的制造,并确保在协议约定的时间内完成所有产品的出厂检验。

4.乙方应于产品制造完成后XX日内将全部直流馈电屏运抵甲方指定的XX省XX市XX区XX路XX号XX项目现场。

5.乙方应于产品交付后XX日内完成安装和初步调试工作,并通知甲方进行联合验收。

6.甲方应于收到乙方安装调试通知后XX日内配合完成验收工作,如无正当理由逾期,视为验收通过。

7.售后服务期为自产品最终验收合格之日起XX年,自乙方完成最终验收并交付使用说明书及所有技术文档之日起计算。

第六条违约责任

1.甲方违约责任:

(1)若甲方未按本协议第四条约定的支付时间足额支付任何一期款项,每逾期一日,应按逾期支付金额的万分之X向乙方支付违约金,直至付清为止。逾期超过XX日的,乙方有权暂停交付剩余产品或解除本协议,并要求甲方赔偿因此造成的全部损失,包括但不限于合同总价XX%的违约金。

(2)若甲方未能按时提供必要的安装场地、施工条件或配合人员,导致乙方交付、安装、调试工作延误超过XX日,每延误一日,甲方应按合同总价的万分之X向乙方支付违约金,直至延误消除之日止。延误超过XX日的,乙方有权解除本协议,并要求甲方赔偿因此造成的全部损失。

(3)若甲方在产品验收过程中无正当理由拒绝验收或拖延验收超过XX日,视为验收通过,且甲方仍不得以验收不合格为由拒绝支付相应款项。若甲方因验收不合格要求乙方整改或更换,但整改或更换超过XX日仍未完成,每延误一日,甲方应按整改或更换部分价值的万分之X向乙方支付违约金。

(4)若甲方未按约定保存产品技术文档或配合乙方进行售后服务工作,导致乙方无法提供正常服务,甲方应承担相应的责任,并赔偿乙方因此遭受的损失。

2.乙方违约责任:

(1)若乙方未能按本协议第四条约定的支付时间足额支付任何一期款项,每逾期一日,应按逾期支付金额的万分之X向甲方支付违约金,直至付清为止。逾期超过XX日的,甲方有权暂停提供服务或解除本协议,并要求乙方赔偿因此造成的全部损失,包括但不限于合同总价XX%的违约金。

(2)若乙方未能按本协议第五条约定的进度计划交付产品,每延迟一日,应按延迟交付部分价值的万分之X向甲方支付违约金,直至交付完毕之日止。延迟交付超过XX日的,甲方有权解除本协议,并要求乙方赔偿因此造成的全部损失,包括但不限于合同总价XX%的违约金。

(3)若乙方交付的产品存在质量问题,经甲方检验确认后,乙方应在XX日内完成更换或修复,每延误一日,应按不合格产品价值的万分之X向甲方支付违约金。若乙方无法在XX日内完成更换或修复,或更换、修复后的产品仍不合格,甲方有权解除本协议,并要求乙方赔偿因此造成的全部损失,包括但不限于合同总价XX%的违约金。

(4)若乙方在安装调试过程中因操作不当或技术缺陷导致设备损坏或无法正常运行,乙方应承担全部赔偿责任,并应在XX日内完成修复或更换,每延误一日,应按受损部分价值的万分之X向甲方支付违约金。

(5)若乙方未能按本协议第五条约定的售后服务期限提供合格的服务,每逾期一日,应按合同总价万分之X向甲方支付违约金,直至服务期限届满之日止。若乙方因自身原因导致甲方无法获得正常的服务,甲方有权解除售后服务协议,并要求乙方赔偿因此造成的全部损失。

(6)若乙方泄露甲方商业秘密或违反保密义务,应向甲方支付合同总价XX%的违约金,并承担由此产生的全部法律责任。

3.不可抗力:若任何一方因不可抗力(如战争、自然灾害等)导致无法履行本协议,应及时通知对方,并在XX日内提供相关证明文件。双方应根据不可抗力的影响程度,协商决定是否延期履行、部分履行或解除本协议,并互不承担违约责任。

4.累计违约:本协议任何一方累计违约达到XX次或造成对方损失超过XX元人民币的,守约方有权解除本协议,并要求违约方赔偿全部损失。

第七条不可抗力

1.定义:不可抗力是指双方在签订本协议时不能预见、对其发生和后果不能避免并不能克服的事件,包括但不限于地震、台风、洪水、火灾、战争、动乱、政府行为(如法律法规变更、政策调整等)、疫情及其防控措施、网络攻击或系统故障等。不可抗力事件应自其发生之日起持续影响协议履行超过XX日的,视为对协议履行产生实质性影响。

2.通知与证明:任何一方因不可抗力事件导致无法履行或部分无法履行本协议义务时,应在不可抗力事件发生后XX日内书面通知对方,详细说明事件情况、影响范围及预计持续期限,并应立即开始采取积极措施减轻损失。通知发出后XX日内,应向对方提供不可抗力事件的正式证明文件,如政府公告、法院判决、保险公司证明等。

3.责任免除:因不可抗力事件导致任何一方无法履行或延迟履行本协议义务的,根据不可抗力事件的影响程度,双方可协商变更协议内容、延期履行或部分履行,直至解除协议。在此期间,受不可抗力影响的一方不承担违约责任,但应及时告知对方实际履行情况及后续安排。若不可抗力事件消除后,仍无法履行协议义务的,协议可协商解除,双方互不承担违约责任,已产生的费用按实际完成部分比例结算。

4.持续影响:若不可抗力事件持续超过XX日,双方均有权依据事件影响程度,要求变更协议条款或解除协议,并应就解除后的责任承担进行协商,协商不成的,可提交第八条约定的争议解决机构裁决。不可抗力事件消除后,双方应尽快恢复履行协议义务,并就协议解除前已产生的费用和损失进行合理分担。

5.不可免除的责任:因不可抗力事件导致协议一方违反保密义务、知识产权侵权或其他非核心义务的,该方仍应承担相应责任,但可根据不可抗力事件的影响程度申请减免部分责任。不可抗力事件不应免除因一方过错导致的违约责任。

第八条争议解决

1.协商解决:双方在履行本协议过程中发生任何争议或分歧,应首先通过友好协商的方式解决,协商应本着平等、诚信、高效的原则进行,双方应指定专门联系人负责沟通协调,力争在XX日内达成一致解决方案。若协商达成一致,双方应签署书面协议确认,该书面协议与本协议具有同等法律效力。

2.调解解决:若协商未能解决争议,双方均可共同选择XX省XX市XX区有管辖权的第三方调解机构进行调解。调解过程中,双方应积极配合调解员的工作,如实陈述事实、提供相关证据,并尊重调解员的意见。经调解达成一致协议的,双方应签署调解协议书,调解协议书经双方签字盖章后具有法律约束力,双方应自觉履行。调解不成的,任何一方均可根据本协议第八条约定选择仲裁或诉讼方式解决争议。

3.仲裁解决:若双方未能通过协商或调解解决争议,且在本协议生效后XX日内未能就争议解决方式达成一致,则任何一方均有权将争议提交至XX省XX市XX区XX仲裁委员会,按照该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对双方均有约束力,仲裁过程中产生的仲裁费用由败诉方承担,若双方均败诉,则根据实际情况分担。仲裁期间,除争议事项外,双方应继续履行本协议的其他条款,不应因此影响协议的整体履行。

4.诉讼解决:若双方未能通过协商、调解或仲裁解决争议,且在本协议生效后XX日内未能就争议解决方式达成书面协议,则任何一方均有权向XX省XX市XX区有管辖权的人民法院提起诉讼。诉讼过程中,双方应遵守法院的审判程序,如实提供证据,并尊重法院的判决。诉讼费用由败诉方承担,若双方均败诉或部分败诉,则根据实际情况分担。诉讼期间,除争议事项外,双方应继续履行本协议的其他条款,不应因此影响协议的整体履行。

5.争议选择:双方同意,对于本协议项下的任何争议,应优先选择协商或调解方式解决;若协商或调解未能解决争议,则优先选择仲裁方式解决;若仲裁仍无法解决争议,则最终选择诉讼方式解决。双方应严格遵守本协议的争议解决约定,任何一方未经对方书面同意,不得变更争议解决方式。

6.法律适用:本协议的订立、效力、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律。任何一方在签订本协议前,应确保其具备履行协议的能力和资质,并已充分了解本协议的全部条款和风险。若因适用法律或履行协议产生争议,双方应首先通过友好协商解决,协商不成的,按本协议第八条约定的方式处理。

第九条其他条款

1.通知方式:本协议项下的所有通知、文件、证据等均应以书面形式,通过专人递送、挂号信、快递服务、传真或电子邮件等方式送达至本协议首部列明的地址或联系方式。任何一方变更联系方式或地址,应提前XX日以书面形式通知对方,否则按原地址或联系方式送达即视为有效送达。电子邮件通知应以发送时已成功进入收件人电子邮箱系统为有效送达时点。

2.协议变更:对本协议的任何修改或补充,均须经双方协商一致,并签署书面补充协议。补充协议与本协议具有同等法律效力。任何一方未经对方书面同意,不得单方面修改本协议内容。若补充协议与原协议内容存在冲突,以补充协议为准。

3.分包与转包:未经甲方事先书面同意,乙方不得将本协议项下的任何义务(除明确允许分包的服务外,如运输、部分非核心测试等)转让给任何第三方,也不得将整个项目转包给他人。若乙方确需分包,应确保分包方具备相应资质和能力,并承担分包方的违约责任,且分包行为不得损害甲方的利益。

4.转让:除非本协议另有约定,任何一方不得将其在本协议项下的权利或义务部分或全部转让给第三方,但转让人应保证其转让行为不违反本协议的任何条款,且受让人同意履行本协议的所有义务。

5.独立合同关系:本协议的双方均为独立签约方,本协议的签订、履行、变更或终止,不影响双方之间可能存在的其他业务关系或合同关系,也不为任何一方创造任何代理、担保、合伙或类似的法律关系。

6.完整协议:本协议及其附件构成双方就本协议标的事项达成的完整协议,取代双方此前就此达成的所有口头或书面的协议、谅解或安排。任何一方均不得基于本协议之外的任何事实或理由提出异议或抗辩。

7.可分割性:本协议任何条

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论