压力表通讯协议书

压力表通讯协议书1.甲方（买方/出租方/委托方）：

甲方名称：XX科技有限公司，

注册地址：中国北京市海淀区XX路XX号XX大厦XX层，

法定代表人/负责人：张三，

联系方式手机）座机）。

甲方为一家依法注册成立的高新技术企业，主要从事工业自动化设备的研发、生产及销售。基于甲方在日常生产经营过程中对压力表数据实时监控与远程通讯的需求，为提高设备管理效率与数据安全性，甲方决定与具备相关技术能力的乙方合作，共同建立稳定、高效的压力表通讯系统。甲方通过本次合作，期望实现压力表数据的自动化采集、传输与存储，并通过智能分析优化生产流程，降低运营成本。

2.乙方（卖方/承租方/服务提供方）：

乙方名称：XX智能仪表有限公司，

注册地址：中国上海市浦东新区XX路XX号XX科技园XX号楼，

法定代表人/负责人：李四，

联系方式手机）座机）。

乙方是一家专注于工业测量仪表及智能通讯解决方案的高新技术企业，拥有自主知识产权的压力表数据采集与传输技术，并具备丰富的行业应用经验。乙方致力于为客户提供基于物联网技术的智能化仪表解决方案，包括硬件设备供应、软件开发、系统集成及售后服务。基于乙方的技术优势与行业口碑，甲方选择乙方作为本次压力表通讯系统的合作伙伴。乙方将通过提供专业的硬件设备、定制化的通讯协议及稳定的云平台服务，确保甲方压力表数据的实时、准确传输，并满足甲方对数据安全、系统可靠性的高要求。

双方基于平等互利、协商一致的原则，同意就压力表通讯系统的建设与运营达成合作，特此制定本协议。本次合作背景为甲方生产流程中涉及大量压力表监测点，传统人工抄录方式效率低下且易出错，而乙方具备成熟的通讯技术和设备，能够满足甲方对自动化数据采集的需求。通过本次合作，双方将共同推动工业智能化升级，提升数据管理效率，降低潜在风险，为甲方创造长期价值。协议的签订与履行将基于双方在技术、商务及服务等方面的共识，确保项目顺利实施并达到预期目标。

第一条协议目的与范围

本协议的主要目的是明确甲乙双方在压力表通讯系统建设与运营过程中的权利与义务，确保双方合作顺利进行，最终实现甲方压力表数据的自动化、智能化采集、传输与存储，提升甲方设备管理效率与数据安全性。协议范围包括但不限于以下内容：乙方根据甲方需求提供压力表通讯硬件设备（如智能通讯模块、传感器接口等）、定制化通讯协议开发、云平台搭建与维护、数据传输服务以及相关的技术支持与售后服务。具体工作内容包括硬件设备的安装调试、软件系统的配置与测试、数据接口的对接、系统运行监控、故障排除及定期维护等，覆盖从项目启动到系统稳定运行的整个周期。

第二条定义

1.压力表通讯系统：指由乙方提供硬件设备、软件系统和通讯协议，实现甲方压力表数据自动采集、远程传输至云平台并进行分析存储的综合性解决方案。

2.智能通讯模块：乙方提供的具备数据采集、通讯传输功能的硬件设备，支持多种工业通讯协议（如Modbus、HART等）。

3.云平台：乙方搭建的用于存储、处理与分析压力表数据的远程服务器系统，提供数据可视化界面及API接口。

4.通讯协议：指双方约定的数据传输格式与标准，确保压力表数据与云平台之间的稳定交互。

5.售后服务：乙方提供的硬件设备维修、软件系统升级、技术咨询及故障响应等服务。

第三条双方权利与义务

1.甲方的权力与义务：

（1）甲方有权要求乙方按照协议约定提供符合标准的压力表通讯硬件设备、软件系统及技术服务，并确保其功能满足生产监控需求。

（2）甲方有权对乙方提供的系统进行验收，包括硬件安装质量、软件运行稳定性及数据传输准确性等，并依据协议条款提出验收意见。

（3）甲方应向乙方提供压力表安装位置、网络环境及数据接口等技术资料，并配合完成硬件设备的安装调试工作。

（4）甲方应确保通讯线路及网络环境的稳定性，为乙方系统运行提供必要的电力及网络支持，避免因甲方原因导致数据传输中断。

（5）甲方有权要求乙方提供系统运行维护培训，包括数据监控、故障排查及软件操作等内容，确保甲方相关人员具备独立管理能力。

（6）甲方应按协议约定支付项目款项，并在收到乙方发票后30日内完成支付，同时享有对乙方服务质量的经济监督权。

2.乙方的权力与义务：

（1）乙方有权要求甲方提供完整的技术需求文档及现场安装条件，并依据甲方要求提供定制化的通讯解决方案。

（2）乙方有权按照协议约定收取项目款项，包括设备费用、软件开发费、安装调试费及后续维护费等，并保留向甲方主张逾期付款的权利。

（3）乙方应保证提供的硬件设备符合国家标准及行业规范，并提供3年质保服务，质保期内因设备自身质量问题导致的故障由乙方负责维修或更换。

（4）乙方应负责智能通讯模块的安装调试、通讯协议的配置及云平台的搭建与维护，确保数据传输的实时性与准确性，并定期进行系统巡检与优化。

（5）乙方应提供7*24小时的技术支持服务，对系统故障进行及时响应，并在4小时内到达现场处理紧急问题，确保甲方生产不受重大影响。

（6）乙方应向甲方提供系统操作手册、维护指南及培训视频等资料，并安排专业技术人员进行现场培训，确保甲方人员能够熟练操作系统。

（7）乙方应严格遵守数据安全相关法律法规，对采集到的压力表数据进行加密存储与传输，未经甲方书面同意不得泄露或用于其他商业用途。

（8）乙方应定期向甲方提供系统运行报告，包括数据采集量、传输成功率、故障记录等，并按照协议约定进行软件升级与功能扩展。

第四条价格与支付条件

1.本协议项下压力表通讯系统的总价格为人民币XX万元（大写：XX万元整），该价格包含但不限于智能通讯模块、定制化通讯协议开发、云平台使用费（第一年）、系统安装调试费、初步培训费以及协议期内标准售后服务费。具体费用构成及明细由双方在附件中详细列明，经甲方确认后作为本协议不可分割的一部分。

2.甲方应按照以下方式分期支付项目款项：

（1）合同签订后7个工作日内，甲方向乙方支付总价格的30%，即人民币XX万元，作为项目启动预付款；

（2）硬件设备到货并完成初步安装后10个工作日内，甲方向乙方支付总价格的40%，即人民币XX万元；

（3）系统测试合格、甲方正式验收通过后15个工作日内，甲方向乙方支付总价格的20%，即人民币XX万元；

（4）剩余10%的总价格，即人民币XX万元，作为质保金，于系统正式投运后12个月期满时，经甲方确认无质量问题后一次性付清。

3.支付方式：甲方应通过银行转账方式将款项支付至乙方以下指定账户：

开户行：XX银行XX支行

账户名称：XX智能仪表有限公司

账号：XXXXXX

乙方应在收到每期款项后，向甲方开具等额增值税专用发票。甲方有权要求乙方提供每期付款对应的发票及其他财务凭证，乙方应予以配合。若甲方未按本协议约定按时支付任何一期款项，每逾期一日，应按逾期金额的万分之五向乙方支付违约金；逾期超过30日，乙方有权暂停项目实施或解除协议，并要求甲方支付已完成工作80%的进度款作为赔偿。

第五条履行期限

1.本协议有效期为自双方签字盖章之日起36个月，自XX年XX月XX日起至XX年XX月XX日止。协议期满前3个月，如双方均有意继续合作，可另行签订续约协议。

2.项目实施关键时间节点如下：

（1）项目启动：协议签订后10个工作日内，双方召开项目启动会，明确技术细节及分工安排；

（2）硬件交付：乙方应在项目启动后30个工作日内完成所有智能通讯模块的出厂测试及包装，并安排发货；

（3）安装调试：硬件到货后20个工作日内，乙方完成所有设备的现场安装及初步调试，确保与甲方现有网络系统兼容；

（4）系统测试：安装调试完成后10个工作日内，双方共同进行系统联调测试，包括数据采集频率、传输稳定性及云平台功能验证等；

（5）正式验收：系统测试合格后15个工作日内，甲方最终验收，出具书面验收报告；

（6）质保期：验收合格当天起满12个月，乙方在此期间提供维护服务。

任何一方未经对方书面同意，不得擅自变更本协议约定的时间节点，否则应承担相应违约责任。

第六条违约责任

1.甲方违约责任：

（1）若甲方未按本协议第四条约定支付任何一期款项，每逾期一日，应按逾期金额的万分之五向乙方支付违约金；逾期超过30日，乙方有权解除协议，甲方除支付已完成工作的90%费用外，还应承担总合同金额10%的违约金作为赔偿。甲方逾期付款导致乙方资金周转困难，应赔偿乙方因此产生的直接经济损失，包括但不限于银行罚息、催收费用等。

（2）若甲方未按时提供必要的现场安装条件（如电力供应、网络接口等）或技术资料，导致项目延期，每延误一日，甲方应向乙方支付合同总金额千分之五的违约金，但累计违约金不超过合同总金额的20%；乙方有权因甲方原因导致的延期而调整原定工期，且责任由甲方承担。

（3）若甲方在系统验收时无正当理由拒绝验收或拖延验收超过30日，视为验收合格，甲方仍需支付剩余款项及违约金；若甲方因验收不合格要求乙方返工，但返工原因非乙方责任，甲方应承担因此产生的额外费用。

2.乙方违约责任：

（1）若乙方未按本协议约定交付符合质量标准的硬件设备或软件系统，甲方有权要求乙方限期整改，整改期内甲方有权暂停支付对应款项；逾期未整改或整改后仍不合格，甲方有权解除协议，乙方应退还已收款项的120%给甲方，并赔偿甲方因此遭受的直接经济损失。

（2）若乙方交付的硬件设备在质保期内出现非甲方使用不当导致的故障，乙方应在接到通知后4小时内响应，8小时内到达现场（特殊情况除外），24小时内修复或更换。若乙方延误响应或修复，每延误一日，应按故障设备价值的千分之一向甲方支付违约金，但累计违约金不超过该设备价值的50%；若同一设备在质保期内重复出现同类故障，甲方有权要求乙方更换，并按原故障赔偿标准的200%支付赔偿金。

（3）若乙方提供的通讯协议无法实现数据稳定传输，或云平台服务中断超过2小时（非不可抗力或甲方原因造成），乙方应向甲方支付当次中断金额的200%作为赔偿，并承担甲方因此遭受的间接损失。乙方应保证系统可用性达99.9%，若月度可用性低于此标准，每低1个百分点，应按甲方当月使用费用的10%向甲方支付违约金。

3.双方共同责任：

若违约行为导致协议目的无法实现，守约方有权要求解除协议，并要求违约方赔偿全部直接损失及合理的间接损失。赔偿金额上限不超过本协议总价格的150%，具体赔偿范围由双方协商或依据相关法律规定确定。任何一方违约导致对方产生诉讼、仲裁等法律费用，违约方应全额承担对方因此支付的律师费、诉讼费等。本协议所称“合理期限”指自违约行为发生之日起30日，若在合理期限内未纠正违约，视为违约情形持续存在。

第七条不可抗力

1.本协议所称不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于地震、台风、洪水、火灾、战争、恐怖袭击、政府行为（如法律变更、政策调整）、网络攻击、大规模停电等无法预见或无法控制的突发事件。不可抗力应自其发生之日起持续超过10个工作日的，视为对协议履行产生实质性影响。

2.任何一方因不可抗力导致无法履行或无法完全履行本协议义务时，应在不可抗力事件发生后7个工作日内书面通知对方，并提供相关证明材料（如政府公告、事故报告等）。双方应根据不可抗力对协议履行的影响程度，协商决定是否延期履行、部分履行或解除协议。

3.因不可抗力导致的履行障碍，受影响一方不承担违约责任，但应采取合理措施减轻损失。若不可抗力事件导致协议目的无法实现，双方均有权解除协议，已产生的费用按实际完成比例结算，双方互不承担赔偿责任。不可抗力消除后，受影响一方应立即恢复协议履行，若已解除协议，双方应返还已收款项及财产。

4.若不可抗力影响持续超过30个工作日，双方应另行协商处理方案；协商不成的，可依据本协议第八条约定解决争议。不可抗力期间产生的费用（如保险理赔、临时措施费用等）由责任方承担，但不可归责于任何一方的，应平均分摊。

5.本协议所称不可抗力不包含因一方疏忽或故意行为导致的意外事件，如设备操作不当、维护缺失等。任何一方因不可抗力免责后，仍需对因自身过错造成的损失承担赔偿责任。

第八条争议解决

1.本协议项下一切争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权选择以下第（一）或第（二）种方式解决：

（1）提交北京仲裁委员会，按照该会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。仲裁地点在北京，仲裁语言为中文。

（2）依法向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。受理法院应依据中国法律及相关司法解释作出判决。

2.争议解决期间，除争议事项外，双方应继续履行本协议其他未受争议影响的条款，任何一方不得单方面中止或终止协议。仲裁或诉讼费用（包括但不限于仲裁费、律师费、诉讼费等）由败诉方承担，但双方均有责任提供证据证明对方违约行为造成的损失，法院或仲裁庭应据此判定责任承担。

3.若任何一方在收到对方争议解决通知后30日内未采取行动，守约方有权直接进入仲裁或诉讼程序，相关决定仍具有法律效力。争议解决过程中，未经对方书面同意，任何一方不得泄露商业秘密或泄露在争议解决中获悉的对方信息，但法律法规另有规定的除外。

4.双方应指定唯一争议解决机构或法院，非经对方书面同意，不得变更；若一方同时选择仲裁和诉讼，应以仲裁为准。争议解决期间，双方均应指定授权代表处理相关事宜，并确保争议解决不影响协议其他条款的继续执行。

第九条其他条款

1.通知方式：双方在本协议首部列明的联系方式为有效通知地址。任何书面通知应以书面形式（包括但不限于快递、挂号信、传真、电子邮件）发送至指定地址。电子邮件通知应以发件人邮箱为有效证明。若一方地址变更，应提前10个工作日书面通知对方，否则按原地址发送的通知视为有效送达。

2.协议变更：对本协议的任何修改或补充，均须经双方授权代表书面签署补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。任何口头约定或非书面形式的变更均无效。

3.分包与转包：乙方不得将本协议项下任何工作wholesale转包给第三方，但经甲方书面同意的、非核心技术的辅助性工作除外。乙方应确保分包方遵守本协议的各项约定，并对分包方的行为承担连带责任。

4.保密义务：双方应对本协议内容及合作过程中获悉的对方商业秘密（包括技术信息、客户资料、价格等）承担保密义务，非经对方书面同意或法律要求，不得向任何第三方泄露。保密期限为本协议有效期内及终止后3年。

5.法律适用与解释：本协议的订立、效力、解释、履行及争议解决