建广场施工合同协议书

PAGE建广场施工合同协议书合同编号：[具体编号]甲方（发包方）：名称：[甲方公司全称]法定代表人：[甲方法人姓名]地址：[甲方公司地址]联系方式：[甲方联系电话]统一社会信用代码：[甲方信用代码]乙方（承包方）：名称：[乙方公司全称]法定代表人：[乙方法人姓名]地址：[乙方公司地址]联系方式：[乙方联系电话]统一社会信用代码：[乙方信用代码]鉴于甲方拟建设[广场名称]，乙方具有相应的建设施工资质和能力，双方经平等、自愿、公平和诚实信用的原则下，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：[广场名称]建设工程2.工程地点：[广场具体地理位置]3.工程内容：包括但不限于广场的场地平整、基础工程、地面铺设、景观绿化、照明工程、给排水工程、配套设施建设等，具体以施工图纸和工程量清单为准。4.工程规模：广场总面积约为[X]平方米，具体尺寸和布局按照设计方案执行。二、工程期限1.开工日期：本工程定于[具体开工日期]开工。2.竣工日期：本工程应于[具体竣工日期]竣工交付使用，总工期为[X]日历天。3.工期顺延：如遇下列情况，经甲方代表确认后，工期相应顺延：不可抗力因素，如地震、洪水、台风等自然灾害；因甲方原因造成的停工，如未能按时提供施工场地、施工图纸、支付工程进度款等；一周内非乙方原因停水、停电、停气造成停工累计超过[X]小时；法律法规规定的其他可以顺延工期的情况。三、工程质量1.质量标准：本工程质量必须符合国家现行的建筑工程施工质量验收规范和标准，以及甲方提供的设计文件和技术要求，达到[具体质量等级标准]。2.质量保证：乙方应建立健全质量管理体系，严格按照施工图纸和施工规范进行施工，确保工程质量。在工程保修期内，乙方应免费承担因工程质量问题而产生的维修责任。3.质量检验：乙方应按照规定进行自检、互检和交接检，并接受甲方和监理单位的质量检查和监督。隐蔽工程在隐蔽前，乙方应通知甲方和监理单位进行验收，验收合格后方可进行下一道工序。四、合同价款与支付1.合同价款：本工程合同总价款为人民币[X]元（大写：[大写金额]），此价款为固定总价，除本合同另有约定外，不再调整。2.支付方式：预付款：合同签订后[X]日内，甲方向乙方支付合同总价款的[X]%作为预付款，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。工程进度款：乙方每月[具体日期]向甲方提交已完工程量报告，经甲方和监理单位审核确认后，于次月[具体日期]前支付已完工程价款的[X]%。竣工结算款：工程竣工经甲方和相关部门验收合格后，乙方应在[X]日内提交竣工结算报告和完整的结算资料，甲方应在收到后[X]日内进行审核，审核无误后，支付至合同总价款的[X]%。质量保证金：预留合同总价款的[X]%作为质量保证金，在工程保修期届满后[X]日内无息返还给乙方。五、双方权利和义务（一）甲方权利和义务1.权利对工程质量、进度、安全等进行监督和检查；按照合同约定对工程变更、工程价款调整等事项进行审批；要求乙方提供工程施工过程中的相关资料和文件。2.义务在开工前[X]日内，向乙方提供施工场地、施工图纸和相关技术资料，并保证资料的真实、准确、完整；按照合同约定及时支付工程价款；协调施工现场周边关系，为乙方施工创造良好的外部环境；组织工程竣工验收，并及时办理竣工结算手续。（二）乙方权利和义务1.权利按照合同约定收取工程价款；要求甲方提供施工所需的条件和资料；对甲方提出的不合理要求有权拒绝，但应说明理由。2.义务按照合同约定的工期、质量标准和施工规范进行施工，确保工程顺利完成；遵守施工现场的管理规定，做好安全防护和文明施工工作，承担因自身原因造成的安全事故责任；按照规定提供工程施工过程中的各项资料和文件，配合甲方进行工程竣工验收和结算；工程竣工后，负责清理施工现场，将场地移交给甲方。六、工程变更1.变更程序：如需对工程进行变更，甲方应提前[X]天以书面形式通知乙方，并提供变更的详细内容和要求。乙方应在收到通知后[X]天内，提出变更工程价款和工期的报告，经甲方和监理单位审核确认后，双方签订变更协议。2.变更价款调整：工程变更引起的价款调整按照以下原则执行：合同中有适用于变更工程的单价，按照合同单价执行；合同中有类似于变更工程的单价，可以参照类似单价进行调整；合同中没有适用或类似于变更工程的单价，由乙方提出适当的变更单价，经甲方和监理单位确认后执行。七、违约责任1.甲方违约责任如甲方未按照合同约定支付工程价款，每逾期一日，应按照未支付金额的[X]‰向乙方支付违约金；逾期超过[X]日的，乙方有权暂停施工，直至甲方支付应付款项及违约金，由此造成的工期延误和损失由甲方承担。如甲方未按照合同约定提供施工场地、施工图纸和相关技术资料，导致乙方无法正常施工的，甲方应承担由此给乙方造成的损失，并相应顺延工期。2.乙方违约责任如乙方未按照合同约定的工期竣工，每逾期一日，应按照合同总价款的[X]‰向甲方支付违约金；逾期超过[X]日的，甲方有权解除合同，并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。如乙方施工质量不符合合同约定的标准，乙方应负责无偿返工或修复，直至达到质量标准；由此造成的工期延误和损失由乙方承担。如乙方违反施工现场管理规定，发生安全事故或造成环境污染等问题，乙方应承担相应的法律责任和经济赔偿责任。八、争议解决1.本合同在履行过程中如发生争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。2.在争议解决期间，双方应继续履行合同中无争议的部分。九、不可抗力1.由于不可抗力事件导致本合同无法履行或部分无法履行的，遭受不可抗力的一方应及时通知对方，并在[X]日内提供相关证明文件。2.双方应根据不可抗力事件对合同履行的影响程度，协商决定是否解除合同、部分免除履行合同的责任或延期履行合同。十、其他条款1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程保修期满、款项结清后