工程护栏安装合同范本

PAGE工程护栏安装合同范本合同编号：[具体编号]甲方（发包方）：名称：[甲方公司全称]法定代表人：[甲方法人姓名]地址：[甲方公司地址]联系方式：[甲方联系电话]统一社会信用代码：[甲方代码]乙方（承包方）：名称：[乙方公司全称]法定代表人：[乙方法人姓名]地址：[乙方公司地址]联系方式：[乙方联系电话]统一社会信用代码：[乙方代码]鉴于甲方有工程护栏安装的需求，乙方具备相应的安装能力和资质，双方根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，经友好协商，就工程护栏安装事宜达成如下协议：一、工程概况（一）工程名称[具体工程名称]工程护栏安装工程（二）工程地点[详细工程地点]（三）工程内容乙方负责按照甲方提供的设计方案和技术要求，完成[具体数量]米（或其他计量单位）的工程护栏安装工作。护栏的具体规格、材质、颜色等要求如下：1.规格：[详细规格尺寸，如高度、宽度、横杆间距等]2.材质：[明确护栏主体、连接件等使用的材质，如不锈钢、铝合金等]3.颜色：[具体颜色名称或色号]（四）工程范围包括但不限于护栏的制作、运输、安装、调试以及施工过程中的安全防护措施等工作。二、合同工期（一）开工日期本工程定于[具体开工日期]开工。（二）竣工日期本工程应于[具体竣工日期]竣工，总工期为[X]日历天。（三）工期延误1.如因不可抗力因素（如自然灾害、战争等）导致工期延误，乙方应及时通知甲方，并提供相关证明文件，双方协商顺延工期。2.如因甲方原因（如未按时提供施工场地、未按时支付工程款等）导致工期延误，工期相应顺延，甲方应承担因此给乙方造成的损失。3.如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担违约责任，每延误一天，按照合同总价款的[X%]向甲方支付违约金。三、合同价款及支付方式（一）合同价款本工程合同总价款为人民币[大写]元整（￥[小写]元），该价款为含税价，包括但不限于护栏的制作费、运输费、安装费、税费等所有费用。（二）支付方式1.预付款：合同签订后，甲方应在[X]个工作日内支付合同总价款的[X%]作为预付款，即人民币[大写]元整（￥[小写]元）。2.进度款：工程完成[X%]时，甲方应在[X]个工作日内支付合同总价款的[X%]作为进度款，即人民币[大写]元整（￥[小写]元）。3.验收款：工程竣工并经甲方验收合格后，甲方应在[X]个工作日内支付合同总价款的[X%]作为验收款，即人民币[大写]元整（￥[小写]元）。4.质保金：剩余合同总价款的[X%]作为质保金，即人民币[大写]元整（￥[小写]元），在质保期届满后无质量问题的情况下，甲方应在[X]个工作日内无息支付给乙方。四、双方权利和义务（一）甲方权利和义务1.权利有权对乙方的施工进度、质量进行监督检查。有权要求乙方按照合同约定的时间、质量标准完成工程。对工程设计方案有变更的权利，但应提前通知乙方，并承担因此增加的费用。2.义务按照合同约定的时间和方式支付工程款。在开工前[X]天，向乙方提供施工场地，并保证施工场地具备施工条件。提供工程所需的水、电等施工条件，并承担相应费用。及时组织工程验收。（二）乙方权利和义务1.权利按照合同约定的时间和方式收取工程款。要求甲方提供施工所需的相关资料和条件。对甲方提出的不合理要求有拒绝的权利。2.义务按照合同约定的时间、质量标准完成工程。严格按照设计方案和施工规范进行施工，确保工程质量。遵守施工现场的安全管理规定，做好安全防护措施，承担施工过程中的安全责任。负责施工场地的清理和环境卫生，做到工完场清。在质保期内，对工程质量问题免费进行维修。五、工程质量及验收（一）质量标准本工程质量应符合国家相关标准和行业规范，以及甲方提供的设计方案和技术要求。（二）质量保证乙方应保证所安装的护栏在正常使用情况下，自工程竣工验收合格之日起[X]年内无质量问题。如在质保期内出现质量问题，乙方应在接到甲方通知后[X]小时内到达现场进行维修，费用由乙方承担。（三）验收程序1.工程竣工后，乙方应向甲方提交竣工验收报告和相关资料。2.甲方应在收到乙方提交的竣工验收报告和相关资料后[X]个工作日内组织验收。3.验收合格的，双方签署竣工验收报告；验收不合格的，乙方应在甲方规定的时间内进行整改，直至验收合格为止。六、违约责任（一）甲方违约责任1.如甲方未按照合同约定的时间和方式支付工程款，每逾期一天，按照未支付金额的[X%]向乙方支付违约金。2.如因甲方原因导致工程停工、窝工，甲方应承担乙方因此造成的损失。（二）乙方违约责任1.如乙方未按照合同约定的时间完成工程，每逾期一天，按照合同总价款的[X%]向甲方支付违约金。2.如乙方未按照合同约定的质量标准完成工程，甲方有权要求乙方返工，直至达到质量标准为止，由此产生的费用由乙方承担。如因乙方原因导致工程质量问题给甲方造成损失的，乙方应承担赔偿责任。3.如乙方违反施工现场的安全管理规定，导致发生安全事故，乙方应承担全部责任，并赔偿甲方因此造成的损失。七、争议解决本合同在履行过程中如发生争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他条款（一）保密条款双方应对在本合同履行过程中知悉的对方商业秘密和技术秘密予以保密，未经对方书面同意，不得向任何第三方披露。（二）合同变更与解除1.经双方协商一致，可以变更或解除本合同。2.如一方严重违反合同约定，另一方有权解除合同，并要求违约方承担违约责任。（三）不可抗力因不可抗力因素导致本合同无法履行或部分无法履行的，双方互不承担违