学校劳动施工合同范本

PAGE学校劳动施工合同范本甲方（发包方）：名称：[学校全称]法定代表人：[姓名]地址：[学校地址]联系方式：[联系电话]统一社会信用代码：[代码]乙方（承包方）：名称：[公司全称]法定代表人：[姓名]地址：[公司地址]联系方式：[联系电话]统一社会信用代码：[代码]鉴于甲方有学校劳动施工项目的需求，乙方具备相应的施工能力和资质，双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：[学校劳动施工具体项目名称]2.工程地点：[学校内具体施工地点]3.工程内容：对学校[具体区域]进行[具体施工内容，如地面翻新、墙面粉刷等]，包含拆除现有设施、清理现场、基础处理、材料采购与安装等全部工作。施工过程中涉及的水电线路改造、门窗更换、防水处理等相关工作。完成施工区域的清洁和整理，达到学校可正常使用的标准。二、工程期限1.开工日期：[具体日期]2.竣工日期：[具体日期]3.工期总日历天数：[X]天。如遇不可抗力因素（如自然灾害、政府指令停工等）或甲方原因导致工期延误，工期相应顺延，但乙方应及时以书面形式通知甲方，并提供相关证明材料。三、工程质量1.乙方应严格按照国家和地方相关施工标准、规范以及甲方提供的设计要求进行施工，确保工程质量符合合格标准。2.工程质量应满足学校正常使用功能和安全要求，具体质量标准以国家现行相关标准和行业规范为准。3.乙方应建立健全质量管理体系，加强施工过程中的质量控制，对每一道工序进行严格检验，做好质量检验记录。4.工程竣工后，乙方应向甲方提供完整的工程质量验收资料，包括原材料检验报告、隐蔽工程验收记录、分项分部工程质量检验评定记录等。四、合同价款与支付方式1.合同价款：本工程合同总价款为人民币[X]元（大写：[大写金额]）。该价款为含税价，包括乙方完成本工程所需的全部费用，如人工费、材料费、机械设备费、管理费、利润、税费等。2.支付方式：合同签订后，甲方在[X]个工作日内支付合同总价款的[X]%作为工程预付款，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。工程进度达到[X]%时，甲方在[X]个工作日内支付合同总价款的[X]%，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。工程全部完工并经甲方初步验收合格后，甲方在[X]个工作日内支付合同总价款的[X]%，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。工程竣工结算完成且通过最终验收后，甲方在[X]个工作日内支付至合同总价款的[X]%，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。剩余合同总价款的[X]%作为工程质量保证金，在工程质量保修期满后无质量问题的情况下，甲方在[X]个工作日内无息支付给乙方。五、双方权利与义务（一）甲方权利与义务1.权利有权对乙方的施工进度、质量、安全等进行监督检查，要求乙方按照合同约定和相关标准进行施工。对工程设计和施工方案有提出修改意见的权利，但应提前以书面形式通知乙方。有权参与工程各阶段的验收工作，对工程质量不符合要求的部分，有权要求乙方限期整改。2.义务按照合同约定的时间和方式支付工程价款。在开工前向乙方提供施工所需的场地、水电等施工条件，并保证施工场地具备施工要求。及时协调处理施工过程中与学校其他部门或第三方的关系，为乙方施工创造良好的外部环境。按照约定组织工程验收和竣工结算工作。（二）乙方权利与义务1.权利按照合同约定收取工程价款。有权要求甲方提供施工所需的相关资料和协助。在施工过程中，如因甲方原因导致工程变更或停工，有权要求甲方给予相应的补偿。2.义务严格按照合同约定的工程内容、质量标准和工期要求进行施工，确保工程顺利完成。遵守国家和地方相关法律法规以及学校的规章制度，文明施工，做好施工现场的安全管理和环境保护工作。自行承担施工过程中的一切风险和责任，包括但不限于人员伤亡、财产损失等。对施工过程中知悉的学校商业秘密和学生隐私等予以保密。按照规定提供工程质量保修服务，在质量保修期内及时处理工程质量问题。六、材料供应1.本工程所需的主要材料由[甲方/乙方]负责采购。如由甲方负责采购，甲方应按照施工进度及时提供符合质量要求的材料，并承担材料的采购、运输、保管等费用；如由乙方负责采购，乙方应选择符合国家和地方相关标准以及甲方要求的材料，并提供材料的质量证明文件。2.乙方应对进场的材料进行严格检验，确保材料质量符合要求。如发现材料质量不符合要求，应及时通知甲方或供应商进行处理。3.对于甲方提供的材料，乙方应妥善保管，如有损坏或丢失，应承担相应的赔偿责任。七、工程验收1.中间验收：在施工过程中，乙方应按照工程进度及时通知甲方进行中间验收，如基础工程、隐蔽工程等。甲方应在接到通知后的[X]个工作日内组织验收，验收合格后方可进行下一道工序施工。2.初步验收：工程全部完工后，乙方应向甲方提交工程竣工报告和完整的工程资料，申请初步验收。甲方应在接到申请后的[X]个工作日内组织初步验收，如发现工程存在质量问题，乙方应在规定的时间内整改完毕。3.最终验收：初步验收合格后，甲方应在[X]个工作日内组织相关部门进行最终验收。最终验收合格后，双方签署工程验收报告。八、工程保修1.本工程的质量保修期为自工程最终验收合格之日起[X]年。2.在质量保修期内，乙方应免费提供工程质量保修服务，对因施工质量问题造成的损坏负责修复。如因甲方使用不当或不可抗力等非乙方原因造成的损坏，乙方可提供有偿维修服务。3.乙方应在接到甲方维修通知后的[X]小时内做出响应，[X]个工作日内到达现场进行维修。如乙方未能及时履行保修义务，甲方有权自行或委托第三方进行维修，费用由乙方承担。九、违约责任1.甲方违约责任如甲方未按照合同约定的时间和方式支付工程价款，每逾期一日，应按照未支付金额的[X]‰向乙方支付违约金。逾期超过[X]日的，乙方有权暂停施工，并要求甲方承担因此造成的损失。如因甲方原因导致工程停工或工期延误，甲方应承担乙方因此造成的停工、窝工等损失，并相应顺延工期。2.乙方违约责任如乙方未按照合同约定的工期完成工程，每逾期一日，应按照合同总价款的[X]‰向甲方支付违约金。逾期超过[X]日的，甲方有权解除合同，并要求乙方承担因此造成的损失。如工程质量不符合合同约定的标准，乙方应负责无偿返工或修复，直至达到合格标准。如因工程质量问题给甲方造成损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。如乙方违反合同约定的其他义务，应承担相应的违约责任，给甲方造成损失的，应赔偿甲方的全部损失。十、争议解决本合同在履行过程中如发生争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。十一、其他