绿化景观工程施工合同与绿化树苗购销合同范本

绿化景观工程施工合同与绿化树苗购销合同范本一、合同双方甲方（发包方）：单位名称：[留白]法定代表人：[留白]地址：[留白]联系方式：[留白]乙方（承包方）：单位名称：[留白]法定代表人：[留白]地址：[留白]联系方式：[留白]二、工程概况1.工程名称：[具体绿化景观工程名称]2.工程地点：[详细地点]3.工程内容：包括但不限于场地平整、苗木种植、景观小品建设（如亭台、雕塑等）、灌溉系统安装、草坪铺设等，具体以施工图纸和工程量清单为准。4.工程规模：绿化面积约[X]平方米，景观小品数量及规格等[具体说明]。三、工程期限1.开工日期：[具体日期]2.竣工日期：[具体日期]3.工期总日历天数：[X]天。如遇不可抗力因素（如自然灾害、政府指令性停工等）或甲方原因导致工期延误，工期相应顺延，但乙方应及时以书面形式通知甲方，并提供相关证明材料。四、工程质量标准1.本工程质量应符合国家和地方现行的相关绿化景观工程质量验收规范和标准，如《城市绿化工程施工及验收规范》等。2.苗木的品种、规格、数量应符合设计要求，苗木成活率应达到[X]%以上，在养护期内死亡的苗木，乙方应及时无偿补种。3.景观小品的材质、工艺应符合设计和相关质量标准，确保结构安全、外观美观。五、合同价款及支付方式1.合同价款：本合同总价款为人民币[X]元（大写：[大写金额]），此价款为含税价，包括但不限于苗木采购、运输、种植、养护、景观小品制作安装、人工、材料、设备、利润、税金等一切费用。2.支付方式合同签订后，甲方应在[X]个工作日内支付合同总价款的[X]%作为预付款，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。工程进度达到[X]%时，甲方应在[X]个工作日内支付合同总价款的[X]%，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。工程竣工验收合格后，甲方应在[X]个工作日内支付至合同总价款的[X]%，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。剩余合同总价款的[X]%作为质量保证金，在养护期满且无质量问题后，甲方应在[X]个工作日内一次性无息支付给乙方。六、双方权利和义务（一）甲方权利和义务1.权利有权对工程质量、进度、安全等进行监督检查，要求乙方按照合同约定和相关规范标准进行施工。有权对乙方选用的苗木品种、规格、景观小品材质等进行审核确认。对工程变更有最终决定权。2.义务按照合同约定的时间和方式支付工程价款。在开工前，提供施工场地的工程地质和地下管线资料，保证资料真实、准确、完整。协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木的保护工作，并承担相关费用。按照合同约定的时间和要求组织工程竣工验收。（二）乙方权利和义务1.权利按照合同约定收取工程价款。要求甲方提供施工所需的相关资料和条件。对甲方提出的不合理要求有提出异议的权利。2.义务严格按照设计图纸、施工规范和合同要求进行施工，确保工程质量和进度。编制施工组织设计和施工进度计划，并报甲方和监理单位审批。对施工现场的安全负责，采取必要的安全防护措施，确保施工人员和周边环境的安全。负责施工期间的苗木养护管理工作，确保苗木正常生长。按照国家和地方有关规定，及时整理和归档工程资料，并在工程竣工验收后[X]天内移交给甲方。七、工程变更1.施工过程中，如甲方提出工程变更，应提前以书面形式通知乙方，并提供变更的详细图纸和说明。2.乙方应按照甲方的变更要求进行施工，因工程变更导致合同价款的增减及造成的乙方损失，由甲方承担，延误的工期相应顺延。3.乙方不得擅自对工程进行变更，如因乙方擅自变更导致的费用增加和工期延误，由乙方自行承担。八、工程验收1.工程完工后，乙方应自行组织预验收，预验收合格后向甲方提交工程竣工验收报告和完整的工程资料。2.甲方收到乙方的竣工验收报告后，应在[X]个工作日内组织相关单位进行竣工验收。3.工程竣工验收应按照国家和地方相关规范标准进行，验收内容包括工程质量、苗木成活率、景观效果等。4.如工程验收不合格，乙方应按照甲方和验收单位提出的整改意见及时进行整改，直至验收合格为止，整改费用由乙方承担，工期不予顺延。九、养护期1.本工程的养护期为自工程竣工验收合格之日起[X]年。2.养护期内，乙方应按照相关养护规范和标准对绿化苗木进行浇水、施肥、修剪、病虫害防治等养护管理工作，确保苗木生长良好。3.如在养护期内出现苗木死亡、生长不良等情况，乙方应及时无偿补种或采取相应的补救措施。十、违约责任1.甲方违约责任甲方未按照合同约定支付工程价款的，每逾期一天，应按照未支付金额的[X]‰向乙方支付违约金。因甲方原因导致工程停工、窝工的，甲方应赔偿乙方因此造成的损失，工期相应顺延。2.乙方违约责任乙方未按照合同约定的工期完成工程的，每逾期一天，应按照合同总价款的[X]‰向甲方支付违约金。逾期超过[X]天的，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总价款[X]%的违约金。工程质量不符合合同约定和相关标准的，乙方应负责无偿返工或修复，直至达到合格标准为止，由此造成的工期延误和费用增加由乙方承担。乙方违反合同约定擅自转包或分包工程的，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总价款[X]%的违约金。十一、争议解决本合同在履行过程中如发生争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。十二、其他条款1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程养护期满且质量保证金支付完毕后终止。2.本合同一式[X]份，甲方执[X]份，乙方执[X]份，具有同等法律效力。绿化树苗购销合同一、合同双方甲方（采购方）：单位名称：[留白]法定代表人：[留白]地址：[留白]联系方式：[留白]乙方（供应方）：单位名称：[留白]法定代表人：[留白]地址：[留白]联系方式：[留白]二、树苗品种、规格、数量及价格|树苗品种|规格（高度、胸径等）|数量（株）|单价（元/株）|总价（元）||||||||[品种1]|[具体规格1]|[数量1]|[单价1]|[总价1]||[品种2]|[具体规格2]|[数量2]|[单价2]|[总价2]||...|...|...|...|...||合计||[总数量]|[]|[总金额]|以上价格包括树苗的采购、包装、运输、装卸等费用，为含税价。三、质量标准1.树苗应符合国家和地方相关的苗木质量标准，无病虫害、无机械损伤，根系发达，生长健壮。2.树苗的品种、规格应与合同约定一致，乙方应提供树苗的检疫证明和质量检验报告。四、交货时间和地点1.交货时间：乙方应在[具体日期]前将树苗全部交付至甲方指定地点。如因不可抗力因素导致交货时间延误，乙方应及时通知甲方，并提供相关证明材料。2.交货地点：[详细地址]五、运输方式及费用承担1.乙方负责将树苗运输至甲方指定地点，运输方式由乙方自行选择，但应确保树苗在运输过程中的安全和完好。2.运输费用由乙方承担。六、验收方式1.树苗到达甲方指定地点后，甲方应及时组织人员进行验收。验收内容包括树苗的品种、规格、数量、质量等。2.如发现树苗的品种、规格、数量与合同约定不符或存在质量问题，甲方有权拒收或要求乙方及时更换。乙方应在接到甲方通知后[X]小时内做出响应，并在[X]天内完成更换工作。七、付款方式1.合同签订后，甲方应在[X]个工作日内支付合同总价款的[X]%作为定金，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。2.树苗全部交付并经甲方验收合格后，甲方应在[X]个工作日内支付至合同总价款的[X]%，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。3.剩余合同总价款的[X]%作为质量保证金，在树苗种植后[X]个月内无质量问题，甲方应在[X]个工作日内一次性无息支付给乙方。八、双方权利和义务（一）甲方权利和义务1.权利有权对树苗的质量、品种、规格等进行检验和验收，如不符合合同约定，有权要求乙方承担违约责任。有权要求乙方提供树苗的相关资料和证明文件。2.义务按照合同约定的时间和方式支付货款。提供必要的协助，配合乙方进行交货和验收工作。（二）乙方权利和义务1.权利按照合同约定收取货款。对甲方提出的不合理要求有提出异议的权利。2.义务按照合同约定的时间、品种、规格、数量和质量标准提供树苗。负责树苗的包装、运输和装卸工作，确保树苗安全到达甲方指定地点。提供树苗的检疫证明和质量检验报告等相关资料。在质量保证期内，对出现质量问题的树苗负责无偿更换。九、违约责任1.甲方违约责任甲方未按照合同约定支付货款的，每逾期一天，应按照未支付金额的[X]‰向乙方支付违约金。甲方无正当理由拒收树苗的，应承担乙方因此造成的损失。2.乙方违约责任乙方未按照合同约定的时间交货的，每逾期一天，应按照合同总价款的[X]‰向甲方支付违约金。逾期超过[X]天的，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总价款[X]%的违约金。