2026版咨询《管理》章节习题 第四章 工程项目合同管理

第一节概述一、单项选择题1.工程项目合同的特点之一是（）A.合同类型单一B.合同内容简单C.合同标的不局限于工程项目D.合同主体只能是法人【答案】D【解析】工程项目合同的特点包括：（1）合同管理难度高，合同体系庞大、内容复杂。（2）合同标的物特殊，合同标的物仅限于合同要求的范围内。（3）合同主体只能是法人，不能为公民个人。（4）合同的订立和履行都具有特殊性，涉及政府监管、备案、检查。（5）工程项目合同实际上是一个合同体系。2.合同任何一方不得把自己的意愿强加于另一方，这是合同管理的（）原则的要求。A.诚实信用B.平等自愿C.等价有偿D.公平公正【答案】B【解析】贯彻平等自愿的原则，必须体现签约各方在法律地位上的完全平等。合同要在双方友好协商的基础上订立，签约双方都是平等的，任何一方都不得把自己的意志（例如单方提出的不平等条款）强加于另一方，更不得强迫对方同自己签订合同。3.签约各方在法律地位上的完全平等体现的的合同管理原则是（）。A.平等自愿的原则B.公平原则C.符合法律法规的原则D.诚实信用原则【答案】A【解析】工程项目合同管理的基本原则：1.符合法律法规的原则2.平等自愿的原则平等是指合同当事人享有平等的权利和义务；自愿是指合同当事人在法律、法规允许范围内，根据自己的意愿签订合同，即有权选择订立合同的对象，合同的条款内容，合同订立时间以及依法变更和解除合同，任何单位和个人不得非法干预。贯彻平等自愿的原则，必须体现签约各方在法律地位上的完全平等。合同要在双方友好协商的基础上订立，签约双方都是平等的，任何一方都不得把自己的意志（例如单方提出的不平等条款）强加于另一方，更不得强迫对方同自己签订合同。3.公平原则4.诚实信用原则5.不得损害社会公共利益和扰乱社会经济秩序原则4.合同当事人行使权利、履行义务应当遵循（）原则。A.诚实信用B.等价有偿C.平等自愿D.公平原则【答案】A【解析】合同当事人行使权利、履行义务应当遵循诚实信用原则。诚实信用原则实质上是社会良好道德、伦理观念上升为国家意志的体现。在订立合同中贯彻诚实信用原则，要求当事人应当诚实，实事求是向对方介绍自己订立合同的条件、要求和履约能力，充分表达自己的真实意愿，不得有隐瞒、欺诈的成分，在拟定合同条款时，要充分考虑对方的合法权益和实际困难，以善意的方式设定合同权利和义务。二、多项选择题1.下列关于工程项目合同特点的表述中，正确的有（）。A.合同庞大复杂B.订立合同必须采用有关部门颁发的合同示范文本C.合同主体是法人或自然人D.工程项目合同是一个合同群体E.合同的标的物仅限于项目涉及的内容【答案】A,D,E【解析】工程项目合同的特点：1.工程项目合同是一个合同群体2.合同标的物仅限于工程项目涉及的内容3.合同内容庞杂4.工程项目合同主体只能是法人5.工程项目合同的订立和履行具有特殊性2.工程项目合同体系包括（）。A.前期咨询合同B.设备采购合同C.工程施工合同D.工程监理合同E.工程转包合同【答案】A,B,C,D【解析】工程项目合同包括前期咨询合同、勘察设计合同、监理合同、招标代理合同、工程造价咨询合同、工程施工合同、材料设备采购、租赁合同、贷款合同等。仅工程施工合同，按照承包序列划分，就包括施工总承包合同、专业分包合同以及劳务分包合同。3.工程项目合同特点的包括（）。A.合同内容庞杂B.订立合同必须采用有关部门颁发的合同示范文本C.合同主体是法人或自然人D.工程项目合同是一个合同群体E.合同的标的物仅限于项目涉及的内容【答案】A,D,E【解析】工程项目合同的特点：（1）工程项目合同是一个合同群体；（2）合同标的物仅限于工程项目涉及的内容；（3）合同内容庞杂；（4）工程项目合同主体只能是法人；（5）工程项目合同的订立和履行具有特殊性。4.工程施工合同不包括（）。A.施工总承包合同B.招标代理合同C.专业分包合同D.货物采购合同E.劳务分包合同【答案】B,D【解析】经过多年的努力，我国的工程项目合同已经形成了一个完整的体系。按照建设程序中不同阶段的划分，工程项目合同包括前期咨询合同、勘察设计合同、监理合同、招标代理合同、工程造价咨询合同、工程施工合同、材料设备采购、租赁合同、贷款合同等。仅工程施工合同，按照承包序列划分，就包括施工总承包合同、专业分包合同以及劳务分包合同。5.我国制定的《招标投标法》，其作用包括（）。A.规范合同管理行为B.规范工程建设市场竞争C.规范我国市场经济财产流转关系D.调整平等主体之间的财产关系E.使工程项目的交易能够有效地实现公开、公平、公正的竞争【答案】A,B,E【解析】《招标投标法》是规范工程建设市场竞争的主要法律，也是规范合同管理行为的法律，能够有效地实现公开、公平、公正的竞争。国家对工程项目招标的范围和规模有明确的规定，必须通过招标投标确定承包人，发包人和承包人的合同行为也必须遵守《招标投标法》的规定。第二节工程项目施工合同管理一、单项选择题1.根据国家《标准施工招标文件》通用合同条款，经验收合格工程的实际竣工日期，以（）的日期为准。A.承包人提交竣工验收申请报告B.监理人审查通过竣工验收申请报告C.发包人组织进行工程验收D.监理人出具工程接收证书【答案】A【解析】根据《标准施工招标文件》，除专用合同条款另有约定外，经验收合格工程的实际竣工日期，以提交竣工验收申请报告的日期为准，并在工程接收证书中写明。2.某工程项目发包人未能按合同约定支付合同价款，在承包人向发包人发出要求纠正违约行为的通知后28天内，发包人仍不履行合同义务，则根据国家《标准施工招标文件》通用合同条款，下列做法中，错误的是（）A.承包人向发包人发出解除合同通知B.承包人暂停施工，并通知监理人C.承包人要求发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误D.承包人要求发包人支付合理利润【答案】A【解析】根据《标准施工招标文件》，在履行合同过程中发生的下列情形，属发包人违约：（1）发包人未能按合同约定支付预付款或合同价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付凭证，导致付款延误的。（2）发包人原因造成停工的。（3）监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的。（4）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同的。（5）发包人不履行合同约定其他义务的。发包人发生除上述（4）以外的违约情况时，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为。发包人收到承包人通知后的28天内仍不履行合同义务，承包人有权暂停施工，并通知监理人，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。3.根据国家《标准施工招标文件》通用合同条款，工期自（）起计算。A.合同协议书中约定的计划开工日期B.监理人发出开工通知之日C.监理人发出的开工通知中载明的开工日期D.承包人主要人员和设备实际进场之日【答案】C【解析】根据《标准施工招标文件》，监理人应在开工日期7天前向承包人发出开工通知。监理人在发出开工通知前应获得发包人同意。工期自监理人发出的开工通知中载明的开工日期起计算。承包人应在开工日期后尽快施工。4.根据国家《标准施工招标文件》通用合同条款，关于工期延误责任的说法，正确的是（）A.因发包人原因导致的暂停施工引起工期延误，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，但无权要求发包人支付利润B.由于出现合同约定的异常恶劣气候条件导致工期延误，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润C.由于承包人原因未能按合同进度计划完成工作，承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用D.由于承包人原因造成工期延误，承包人应按合同约定支付逾期竣工违约金；承包人支付逾期竣工违约金后，免除承包人完成工程及修补缺陷的义务【答案】C【解析】在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润（A错误）。（1）增加合同工作内容；（2）改变合同中任何一项工作的质量要求或其他特性；（3）发包人迟延提供材料、工程设备或变更交货地点的；（4）因发包人原因导致的暂停施工；（5）提供图纸延误；（6）未按合同约定及时支付预付款、进度款；（7）发包人造成工期延误的其他原因。由于出现合同约定的异常恶劣气候的条件导致工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期（B错误）。由于承包人原因，未能按合同进度计划完成工作，或监理人认为承包人施工进度不能满足合同工期要求的，承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用（C）。由于承包人原因造成工期延误，承包人应按合同约定的金额支付逾期竣工违约金。承包人支付逾期竣工违约金，不免除承包人完成工程及修补缺陷的义务（D错误）。5.根据国家《标准施工招标文件》通用合同条款，发包人应在（）后28天内向承包人退还履约担保。A.签发工程接收证书B.合同价格最终结清C.签发缺陷责任期终止证书D.保修期终止【答案】A【解析】根据《标准施工招标文件》，承包人应保证其履约担保在发包人颁发工程接收证书前一直有效。发包人应在工程接收证书颁发后28天内把履约担保退还给承包人。6.某工程建设项目通过招标投标方式缔结合同，下列做法中，不符合我国相关法律法规要求的是（）A.招标人和中标人在中标通知书发出后第60日订立了合同B.合同的实质性内容与招标文件和中标人的投标文件一致C.中标通知书发出之后招标人和中标人进行了合同谈判D.招标人和中标人在合同中约定了合同经公证后生效【答案】A【解析】《中华人民共和国招标投标法》第四十六条规定，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。故选项A错误。7.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，合同进度计划是指经（）批准的施工进度计划。A.监督人B.承包人C.监理人D.投资人【答案】C【解析】承包人应按合同约定的内容和期限，编制详细的施工进度计划和施工方案说明报送监理人。监理人应在合同约定的期限内批复或提出修改意见，否则该进度计划视为已得到批准。经监理人批准的施工进度计划称合同进度计划，是控制合同工程进度的依据。承包人还应根据合同进度计划，编制更为详细的分阶段或分项进度计划，报监理人审批。8.根据《建设工程施工合同（示范文本）》下列关于合同变更的说法错误的是（）。A.发包人和监理人均可提出变更B.发包人可直接向承包人发出变更指示C.承包人收到经发包人签认的变更指示后，方可实施变更D.未经许可，承包人不得擅自对工程的任何部分进行变更【答案】B【解析】发包人和监理人均可以提出变更。变更指示只能由监理人发出，监理人发出变更指示前应征得发包人同意。承包人收到经发包人签认的变更指示后，方可实施变更。未经许可，承包人不得擅自对工程的任何部分进行变更。变更指示应说明变更的目的、范围、变更内容以及变更的工程量及其进度和技术要求，并附有关图纸和文件。承包人收到变更指示后，应按变更指示进行变更工作。9.下列不属于竣工验收的工作内容的是（）。A.竣工验收准备B.预验收C.正式验收D.平行检查【答案】D【解析】竣工验收一般分为三个阶段，即竣工验收准备、预验收和正式验收。10.关于建设工程合同的说法，错误的是（）。A.建设工程合同应当采用书面形式B.工程项目合同的主体可以是个人C.招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内签订合同D.可以由法定代表人授权的委托人签订【答案】B【解析】工程项目合同的主体只能为法人，公民个人不能成为建设工程合同的当事人。资格审查是审查合同相对方的民事权利能力和民事行为能力。当事人订立合同，应当具有相应的民事权利能力和民事行为能力。也就是说，工程项目合同双方应审查对方是否有从事相关经营的资格（含资质）、履约能力以及对合同标的处分权等。合同一方可要求对方提供相应的证明文件，并在所提供的文件上签名盖章确保真实有效。11.发包人应在工程接收证书颁发后（）天内把履约担保退还给承包人。A.10B.14C.28D.56【答案】C【解析】发包人需要承包人提供履约担保的，由合同当事人在专用合同条款中约定履约担保的方式、金额及期限等。承包人应保证其履约担保在发包人颁发工程接收证书前一直有效。发包人应在工程接收证书颁发后28天内把履约担保退还给承包人。12.因合同及合同有关事项产生的争议，合同当事人可以在（）中约定的方式解决争议。A.通用合同条款B.专用合同条款C.招标文件D.中标通知书【答案】B【解析】因合同及合同有关事项产生的争议，合同当事人可以在专用合同争款中约定以下一种方式解决争议：①向约定的仲裁委员会申请仲裁；②向有管辖权的人民法院起诉。13.缺陷责任期最长为（）个月。A.6B.12C.18D.24【答案】D【解析】缺陷责任期自实际竣工日期起计算，合同当事人应在合同约定缺陷责任期的具体期限，但该期限一般为1年，最长不超过2年。单位工程先于全部工程进行验收，经验收合格并交付使用的，该单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。14.下列关于合同生效的说法，错误的是（）。A.施工合同自双方当事人签字时生效B.施工合同自双方当事人盖章时生效C.附生效条件的合同，自条件成就时生效D.附生效条件的合同，合同订立时间就是合同生效时间【答案】D【解析】《民法典》第五百零二条规定：依法成立的合同，自成立时生效，但是法律另有规定或者当事人另有约定的除外。依照法律、行政法规的规定，合同应当办理批准等手续的，依照其规定。对于施工合同，《建筑法》及其他法律、行政法规并未规定需要办理批准、登记手续才能生效。同时，按照《民法典》第四百九十条规定，当事人采用合同书形式订立合同的，自当事人均签名、盖章或者按指印时合同成立。在签名、盖章或者按指印之前，当事人一方已经履行主要义务，对方接受时，该合同成立。《建筑法》和《民法典》都要求采用书面形式订立施工合同，因此，施工合同自双方当事人签字或者盖章时生效（AB）。另外，《民法典》第一百五十八条还规定，民事法律行为可以附条件，但是根据其性质不得附条件的除外。附生效条件的民事法律行为，自条件成就时生效。（C正确D错误）因此，发包人和承包人可以在协议书中约定合同生效的条件，如合同经公证或鉴证后生效。合同订立时间指合同双方签字盖章的时间。双方如不约定合同生效条件，则合同订立时间就是合同生效时间。合同订立地点指合同双方签字盖章的地点。15.（）是协议书中的核心内容。A.合同价款B.合同工期C.质量标准D.合同标的【答案】C【解析】质量标准是合同协议书中的核心内容，由发包人在招标文件中予以约定。质量标准的评定一般以国家或者专业的质量检验评定标准为准。发包人不得以任何理由，要求承包人在施工中违反法律、行政法规以及建设工程质量、安全标准，降低工程质量。16.因发包人原因导致工程无法按合同约定期限进行竣工验收的，缺陷责任期自（）起计算。A.实际竣工日期B.单位工程验收合格之日C.承包人提交竣工验收申请报告之日D.工程转移占有之日【答案】C【解析】因发包人原因导致工程无法按合同约定期限进行竣工验收的，缺陷责任期自承包人提交竣工验收申请报告之日起开始计算；发包人未经竣工验收擅自使用工程的，缺陷责任期自工程转移占有之日起开始计算。17.根据《标准文件》规定，解释合同文件的优先顺序正确的是（）。A.合同协议书—中标通知书—专用合同条款—通用合同条款B.通用合同条款—技术标准和要求—已标价工程量清单—图纸C.专用合同条款—合同协议书—中标通知书—投标函及投标函附录D.投标函及投标函附录—通用合同条款—专用合同条款—技术标准和要求【答案】A【解析】构成工程施工合同的文件包括：（1）合同协议书；（2）中标通知书；（3）投标函及投标函附录；（4）专用合同条款；（5）通用合同条款；（6）技术标准和要求；（7）图纸；（8）已标价工程量清单；（9）其他合同文件。上述合同文件应能够互相解释、互相说明。当合同文件中出现不一致时，上面的顺序就是合同的优先解释顺序。当合同文件出现含糊不清或者当事人有不同理解时，按照合同争议的解决方式处理。18.根据国家《标准施工招标文件》通用合同条款，关于不可抗力的说法，错误的是（）。A.不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并且不能克服的自然灾害和社会性突发事件B.不可抗力发生后，发包人和承包人应及时认真统计所造成的损失，收集不可抗力造成损失的证据C.合同双方对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由监理人商定或确定D.合同一方当事人遇到不可抗力事件后未及时通知合同另一方当事人和监理人的,将丧失要求对方承担相应责任的权利【答案】D【解析】不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用合同条款约定的其他情形，A正确。不可抗力发生后，发包人和承包人应及时，认真统计所造成的损失，收集不可抗力造成的损失的证据，B正确。合同双方对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由监理人商定或确认和确定，C正确。19.关于工程质量管理的说法错误的是（）。A.因承包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，监理人有权要求承包人返工B.承包人应在施工场地设置专门的质量检查机构，配备专职质量检查人员C.监理人有权对工程的所有部位及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验D.监理人的检查和检验，可以免除承包人按合同约定应负的责任【答案】D【解析】监理人有权对工程的所有部位及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。承包人应为监理人的检查和检验提供方便，包括监理人到施工场地，或制造、加工地点，或合同约定的其他地方进行察看和查阅施工原始记录。承包人还应按监理人指示，进行施工场地取样试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及监理人要求进行的其他工作。监理人的检查和检验，不免除承包人按合同约定应负的责任。20.合同文件中解释顺序最优先的是（）。A.通用合同条款B.专用合同条款C.中标通知书D.技术标准和要求【答案】C【解析】构成工程施工合同的文件包括：（1）合同协议书；（2）中标通知书；（3）投标函及投标函附录；（4）专用合同条款；（5）通用合同条款；（6）技术标准和要求；（7）图纸；（8）已标价工程量清单；（9）其他合同文件。21.根据《标准施工招标文件》，不属于发包人主要义务的是（）。A.提供施工场地B.保护施工场地C.组织设计交底D.组织竣工验收【答案】B【解析】发包人的义务：（1）发包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证承包人免于承担因发包人违反法律而引起的任何责任。（2）发包人应委托监理人向承包人发出开工通知。（3）发包人应按合同约定向承包人提供施工场地（A），以及施工场地内地下管线和地下设施等有关资料，并保证资料的真实、准确、完整。（4）发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。（5）发包人应根据合同进度计划，组织设计单位向承包人进行设计交底（C）。（6）发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。（7）发包人应按合同约定及时组织竣工验收（D）。（8）发包人应履行合同约定的其他义务。B属于承包人的义务。22.工程合同文件的组成不包括（）。A.招标文件B.中标通知书C.投标函及投标函附录D.图纸【答案】A【解析】合同文件的组成:（1）合同协议书；（2）中标通知书；（3）投标函及投标函附录；（4）专用合同条款；（5）通用合同条款；（6）技术标准和要求；（7）图纸；（8）已标价工程量清单；（9）其他合同文件。23.承包人无权要求发包人延长工期的是（）。A.增加合同工作内容B.提供图纸延误C.因承包人原因导致的暂停施工D.改变合同中任何一项工作的质量要求【答案】C【解析】在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。（1）增加合同工作内容；（A）（2）改变合同中任何一项工作的质量要求或其他特性；（D）（3）发包人迟延提供材料、工程设备或变更交货地点的；（4）因发包人原因（C错误）导致的暂停施工；（5）提供图纸延误；（B）（6）未按合同约定及时支付预付款、进度款；（7）发包人造成工期延误的其他原因。24.关于不可抗力的处理不正确的是（）。A.已运至施工场地的材料的损害由承包人承担B.承包人的停工损失由承包人承担C.承包人设备的损坏由承包人承担D.不能按期竣工的，应合理延长工期【答案】A【解析】不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同双方按以下原则承担：（1）永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担；（2）承包人设备的损坏由承包人承担；（3）发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用；（4）承包人的停工损失由承包人承担，但停工期间应监理人要求照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担；（5）不能按期竣工的，应合理延长工期，承包人不需支付逾期竣工违约金。发包人要求赶工的，承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人承担。25.关于重新检验的说法错误的是（）。A.监理人对质量有疑问的，可要求对隐蔽部位重新检验B.承包人应遵照执行，并在检验后重新覆盖恢复原状C.经检验证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用D.经检验证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用由承包人承担，工期延误由发包人承担。【答案】D【解析】承包人覆盖工程隐蔽部位后，监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验，承包人应遵照执行，并在检验后重新覆盖恢复原状。经检验证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润；经检验证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。26.工程质量保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的（）。A.2%B.3%C.5%D.10%【答案】B【解析】发包人应按照合同约定方式预留保证金，保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的3%。合同约定由承包人以银行保函替代预留保证金的，保函金额不得高于工程价款结算总额的3%。27.监理人应在开工日期（）天前向承包人发出开工通知。A.5B.7C.10D.14【答案】B【解析】开工通知：监理人应在开工日期7天前向承包人发出开工通知。监理人在发出开工通知前应获得发包人同意。工期自监理人发出的开工通知中载明的开工日期起计算。承包人应在开工日期后尽快施工。28.根据《中华人民共和国标准施工招标文件》，承包人的义务应包括（）。A.发出开工通知B.设计临时设施C.组织竣工验收D.进行设计交底【答案】B【解析】承包人应按合同约定以及监理人作出的指示，实施、完成全部工程，并修补工程中的任何缺陷。除专用合同条款另有约定外，承包人应提供为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备、工程设备和其他物品，并按合同约定负责临时设施的设计、建造、运行、维护、管理和拆除。29.施工合同自（）时生效。A.登记B.双方签字盖章C.成立D.履行【答案】B【解析】依法成立的合同，自成立时生效。法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续生效的，依照其规定。施工合同自双方当事人签字或者盖章时生效。二、多项选择题1.下列关于合同生效的说法正确的是（）。A.依法成立的合同，自成立时生效B.当事人对合同的效力可以约定附条件C.当事人采用合同书形式订立合同的，自当事人均签名、盖章或者按指印时合同成立D.合同订立地点指合同双方签字盖章的地点E.合同订立的时间就是合同生效的时间【答案】A,B,C,D【解析】《民法典》规定，依法成立的合同，自成立时生效，但是法律另有规定或者当事人另有约定的除外。依照法律、行政法规的规定，合同应当办理批准等手续的，依照其规定。当事人采用合同书形式订立合同的，自当事人均签名、盖章或者按指印时合同成立。在签名、盖章或者按指印之前，当事人一方已经履行主要义务，对方接受时，该合同成立。施工合同应当采用书面形式。未附生效条件的施工合同，自双方当事人签字或者盖章时生效。合同订立时间指合同双方签字盖章的时间。双方如不约定合同生效条件，则合同订立时间就是合同生效时间。合同订立地点指合同双方签字盖章的地点。2.根据国家《标准施工招标文件》通用合同条款，关于合同文件优先解释顺序的说法，正确的有（）。A.合同协议书优先于所有其他合同文件B.图纸优先于技术标准和要求C.专用合同条款优先于通用合同条款D.图纸优先于已标价工程量清单E.投标函优先于专用合同条款【答案】A,C,D,E【解析】合同文件的组成构成工程施工合同的文件包括：（1）合同协议书；（2）中标通知书；（3）投标函及投标函附录；（4）专用合同条款；（5）通用合同条款；（6）技术标准和要求；（7）图纸；（8）已标价工程量清单；（9）其他合同文件。3.根据国家《标准施工招标文件》通用合同条款，下列情形中，承包人仅能向发包人主张费用索赔权利的有（）A.承包人遇到不利物质条件B.因发包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准C.因发包人提供的基准资料错误，导致承包人测量放线工作的返工D.由发包人提供的材料和工程设备，要求向承包人提前交货E.承包人按监理人的指示为他人在施工场地或附近实施与工程有关的其他各项工作提供可能的条件【答案】D,E【解析】选项A承包人可同时索赔费用和工期；选项B，C承包人可同时索赔费用、工期及合理利润。由于出现合同规定的异常恶劣气候条件、不利物质条件等因素导致周期延误的，勘察人有权要求发包人延长周期和（或）增加费用（A错误）。工程质量验收按合同约定验收标准执行。因承包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，监理人有权要求承包人返工直至符合合同要求为止，由此造成的费用增加和（或）工期延误由承包人承担。因发包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，发包人应承担由于承包人返工造成的费用增加和（或）工期延误（B错误），并支付承包人合理利润。发包人提供的基准资料错误，发包人应当延长勘察服务期限并增加勘察费用（C错误）4.根据国家《标准施工招标文件》通用合同条款，关于合同变更的说法，正确的有（）A.发包人和监理人均可以发出变更指示B.监理人向承包人发出变更指示后，应向发包人进行备案C.监理人向承包人发出变更意向书后，承包人应无条件实施此项变更D.承包人提出书面变更建议后，经监理人与发包人共同研究确认存在变更的，作出变更指示E.未经许可，承包人不得擅自对工程的任何部分进行变更【答案】D,E【解析】变更权：发包人和监理人均可以提出变更。变更指示只能由监理人发出（A错误），监理人发出变更指示前应征得发包人同意。承包人收到经发包人签认的变更指示后，方可实施变更（C错误）。未经许可，承包人不得擅自对工程的任何部分进行变更（E正确）。变更指示应说明变更的目的、范围、变更内容以及变更的工程量及其进度和技术要求，并附有关图纸和文件。承包人收到变更指示后，应按变更指示进行变更工作。变更程序：1）监理人向承包人发出变更意向书→承包人提交变更实施方案→发包人同意变更实施方案→监理人发出变更指示（B错误）。若承包人收到监理人的变更意向书后认为难以实施此项变更，应立即通知监理人，说明原因并附详细依据。监理人与承包人和发包人协商后确定撤销、改变或不改变原变更意向书。2）监理人直接发出变更指示。3）承包人提出书面变更建议→监理人与发包人共同研究后确认存在变更的，作出变更指示（D正确）。5.根据国家《标准施工招标文件》通用合同条款，关于工程隐蔽部位质量管理的说法，正确的有（）A.经承包人自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后，承包人应通知监理人在约定的期限内检查B.经监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在检查记录上签字后，承包人才能对工程隐蔽部位进行覆盖C.承包人覆盖工程隐蔽部位后，监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验D.监理人要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验后，证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润E.承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，检查确认质量符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由发包人承担【答案】A,B,C,D【解析】4．工程隐蔽部位覆盖前的检查（1）经承包人自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后，承包人应通知监理人在约定的期限内检查（A正确）。承包人的通知应附有自检记录和必要的检查资料。监理人应按时到场检查。经监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在检查记录上签字后，承包人才能进行覆盖（B正确）。监理人检查确认质量不合格的，承包人应在监理人指示的时间内修整返工后，由监理人重新检查。（2）监理人未按合同约定的时间进行检查的，除监理人另有指示外，承包人可自行完成覆盖工作，并作相应记录报送监理人，监理人应签字确认。监理人事后对检查记录有疑问的，可按合同的约定重新检查。（3）承包人覆盖工程隐蔽部位后，监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验，承包人应遵照执行，并在检验后重新覆盖恢复原状（C正确）。经检验证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润；经检验证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担（D正确）。（4）承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担（E错误）。6.根据《国务院办公厅关于清理规范工程建设领城保证金的通知》，下列保证金中，发包人可要求建筑业企业在工程建设中缴纳的有（）A.进度保证金B.信誉保证金C.创优保证金D.工程质量保证金E.农民工工资保证金【答案】D,E【解析】根据《国务院办公厅关于清理规范工程建设领域保证金的通知》（国办发[2016]49号）对保证金收取的类别、形式等作出了具体规定，发包人应遵守相关规定：（1）对建筑业企业在工程建设中需缴纳的保证金，除依法依规设立的投标保证金、履约保证金、工程质量保证金、农民工工资保证金外，其他保证金一律取消。（2）对保留的投标保证金、履约保证金、工程质量保证金、农民工工资保证金，推行银行保函制度，建筑业企业可以银行保函方式缴纳。（3）在工程项目竣工前，已经缴纳履约保证金的，建设单位不得同时预留工程质量保证金。7.根据《标准施工招标文件》，因不可抗力造成的损失，应由发包人承担的有（）。A.因工程损害造成的第三者人员伤亡B.施工设备损坏C.发包人要求赶工的赶工费用D.运至施工场地的材料和工程设备的损害E.承包人的人员伤亡损失【答案】A,C,D【解析】不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同双方按以下原则承担：（1）永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担；（2）承包人设备的损坏由承包人承担；（3）发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用；（4）承包人的停工损失由承包人承担，但停工期间应监理人要求照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担；（5）不能按期竣工的，应合理延长工期，承包人不需支付逾期竣工违约金。发包人要求赶工的，承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人承担。合同一方当事人延迟履行，在延迟履行期间发生不可抗力的，不免除其责任。不可抗力发生后，发包人和承包人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。8.关于合同生效的说法，正确的有（）。A.依法成立的合同，自成立时生效B.民事法律行为不得附条件C.当事人采用合同书形式订立合同的，自当事人均签字、盖章或按指印时合同成立D.合同订立地点指合同双方签字盖章的地点E.双方未约定合同生效条件时，合同订立的时间就是合同生效的时间【答案】A,C,D,E【解析】《民法典》第一百五十八条还规定，民事法律行为可以附条件，但是根据其性质不得附条件的除外。附生效条件的民事法律行为，自条件成就时生效。因此，发包人和承包人可以在协议书中约定合同生效的条件，如合同经公证或鉴证后生效。合同订立时间指合同双方签字盖章的时间。双方如不约定合同生效条件，则合同订立时间就是合同生效时间。合同订立地点指合同双方签字盖章的地点。9.关于不可抗力的说法错误的是（）。A.永久工程的损害由发包人承担B.已运至施工场地的材料和工程设备的损害由发包人承担C.人员伤亡由发包人承担D.承包人的停工损失由发包人承担E.不能按期竣工的，应合理延长工期【答案】C,D【解析】不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同双方按以下原则承担：（1）永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担（C）；（2）承包人设备的损坏由承包人承担；（3）发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用；（4）承包人的停工损失由承包人承担（D），但停工期间应监理人要求照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担；（5）不能按期竣工的，应合理延长工期，承包人不需支付逾期竣工违约金。发包人要求赶工的，承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人承担。10.关于隐蔽工程的说法正确的是（）。A.工程隐蔽部位必须经承包人自检确认B.覆盖前承包人应通知监理人在约定的期限内检查C.监理人未按合同约定的时间进行检查的，除监理人另有指示外，承包人不可自行完成覆盖工作D.监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验E.承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，由此增加的费用和（或）工期延误由发包人承担【答案】A,B,D【解析】（1）经承包人自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后，承包人应通知监理人在约定的期限内检查。（AB）监理人检查确认质量不合格的，承包人应在监理人指示的时间内修整返工后，由监理人重新检查。（2）监理人未按合同约定的时间进行检查的，除监理人另有指示外，承包人可自行完成覆盖工作（C错误），并作相应记录报送监理人，监理人应签字确认。（3）承包人覆盖工程隐蔽部位后，监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验（D），承包人应遵照执行，并在检验后重新覆盖恢复原状。经检验证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润；经检验证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。（4）承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。（E错误）11.关于工程变更的说法正确的是（）。A.发包人和监理人均可以提出变更B.变更指示可以由发包人发出C.监理人发出变更指示前应征得发包人同意D.未经许可，承包人不得擅自对工程的任何部分进行变更E.承包人应在收到变更指示后28天内，向监理人提交变更报价书【答案】A,C,D【解析】变更权：发包人和监理人均可以提出变更。（A）变更指示只能由监理人发出（B错误），监理人发出变更指示前应征得发包人同意（C）。承包人收到经发包人签认的变更指示后，方可实施变更。未经许可，承包人不得擅自对工程的任何部分进行变更。（D）变更估价：承包人应在收到变更指示或变更意向书后的14天内，向监理人提交变更报价书（E错误），报价内容应根据合同约定的估价原则，详细开列变更工作的价格组成及其依据，并附必要的施工方法说明和有关图纸。12.关于索赔管理的说法正确的是（）。A.索赔的性质属于经济补偿行为B.索赔事件的发生一定是违约行为造成的C.索赔的损失结果与被索赔人的行为一定存在法律上的因果关系D.索赔事件的发生可以由不可抗力引起E.承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书【答案】A,D,E【解析】索赔是合同当事人在合同实施过程中，根据法律、合同规定及惯例，对并非由于自己的过错，而是属于应由合同对方承担责任的情况造成，且实际发生了损失，向对方提出给予补偿的要求。索赔事件的发生，可以是违约行为造成，也可以由不可抗力引起（B错误D正确）；可以是合同当事人一方引起，也可以是任何第三方行为引起。索赔的性质属于经济补偿行为，而不是惩罚。（A）索赔的损失结果与被索赔人的行为并不一定存在法律上的因果关系。（C错误）承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书（E），并说明发生索赔事件的事由；承包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，丧失要求追加付款和（或）延长工期的权利。13.下列有关合同争议评审的说法，正确的有（）。A.合同当事人可以共同选择一名或三名争议评审员B.争议发生后28天内，选定争议评审员C.选择三名争议评审员的，第三名成员为首席争议评审员D.评审员报酬由申请方承担E.评审小组决定做出后生效【答案】A,C【解析】选项B，合同当事人应当自合同签订后28天内，或者争议发生后14天内，选定争议评审员；选项D，评审员报酬由发包人和承包人各承担一半；选项E，争议评审小组做出的书面决定经合同当事人签字确认后，对双方具有约束力，双方应遵照执行。14.根据国家《标准施工》通用合同条款，关于承包人施工安全责任说法正确的有（）。A.承包人应在合同约定的期限内，与监督人共同编制方案措施B.承包人应按监理人的指示制定应对灾害的紧急预案，并做好预检C.承包人因采取合同未约定的安全作业环境及安全施工措施而增加的费用视为已包括在合同价中D.工程或工程的任何部分对土地的占用造成第三人财产损失，由承包人负责赔偿E.由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员和财产损失，由承包人赔偿【答案】B,E【解析】承包人的施工安全责任：（1）承包人应按合同约定履行安全职责，执行监理人有关安全工作的指示，并在约定的期限内，按合同约定的安全工作内容，编制施工安全措施计划，报送监理人审批。（A错误）（5）合同约定的安全作业环境及安全施工措施所需费用应遵守有关规定，并包括在相关工作的合同价格中。因采取合同未约定的安全作业环境及安全施工措施增加的费用，由监理人按合同商定或确定。（C选项错误）（7）由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。D选项，属于发包人的施工安全责任。15.属于工程施工合同文件组成部分的有（）。A.合同协议书B.中标通知书C.招投标文件D.投标函及其附录E.资格预审文件【答案】A,B,D【解析】构成工程施工合同的文件包括：（1）合同协议书；（2）中标通知书；（3）投标函及其附录；（4）专用合同条款；（5）通用合同条款；（6）技术标准和要求；（7）图纸；（8）已标价工程量清单；（9）其他合同文件。16.不可抗力导致后果的承担原则正确的是（）。A.因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由承包人承担B.承包人设备的损坏由承包人承担C.承包人的人员伤亡由承包人承担D.承包人的停工损失由承包人承担E.停工期间应监理人要求照管工程和清理、修复工程的金额由承包人承担【答案】B,C,D【解析】不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同双方按以下原则承担：（1）永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担；（2）承包人设备的损坏由承包人承担（B）；（3）发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用；（C）（4）承包人的停工损失由承包人承担（D），但停工期间应监理人要求照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担；（5）不能按期竣工的，应合理延长工期，承包人不需支付逾期竣工违约金。发包人要求赶工的，承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人承担。17.施工过程中承包商可索赔的费用主要有（）A.因非承包商责任工程延误导致的材料超期储存费用B.因监理工程师原因导致机械停工的窝工费C.因不利天气原因导致的人员窝工费D.因难以预见的施工场地地质条件变化导致的费用增加E.因机械维修导致的人员窝工费【答案】A,B,D【解析】施工过程中承包商可向业主的索赔：不利的自然条件与人为障碍引起的索赔；工程变更引起的索赔；工期延期的费用索赔；加速施工费用的索赔；业主不正当地终止工程而引起的索赔；物价上涨引起的索赔；拖延支付工程款的索赔；不可抗力的后果。18.关于不可抗力的说法错误是（）。A.永久工程的损害由发包人承担B.已运至施工场地的材料和工程设备的损害由发包人承担；C.人员伤亡由发包人承担D.承包人的停工损失由发包人承担E.不能按期竣工的，应合理延长工期【答案】C,D【解析】不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同双方按以下原则承担：（1）永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担；（C错误）（2）承包人设备的损坏由承包人承担；（3）发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用；（4）承包人的停工损失由承包人承担（D错误），但停工期间应监理人要求照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担；（5）不能按期竣工的，应合理延长工期，承包人不需支付逾期竣工违约金。发包人要求赶工的，承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人承担。19.下列原因中，承包人有权要求发包人延长工期的是（）。A.增加合同工作内容B.改变合同中任何一项工作的质量要求或其他特性C.施工中返工重做D.因发包人原因导致的暂停施工E.提供图纸延误【答案】A,B,D,E【解析】由于发包人的下列原因造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润：（1）增加合同工作内容；（2）改变合同中任何一项工作的质量要求或其他特性；（3）发包人迟延提供材料、工程设备或变更交货地点的；（4）因发包人原因导致的暂停施工；（5）提供图纸延误；（6）未按合同约定及时支付预付款、进度款；（7）发包人造成工期延误的其他原因。20.下列工作内容中，属于发包人义务的有（）。A.办理施工许可证B.组织竣工验收C.照管未交工工程D.组织设计交底E.负责施工场地周边环境与生态的保护工作【答案】A,B,D【解析】发包人的义务：（1）发包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证承包人免于承担因发包人违反法律而引起的任何责任。（2）发包人应委托监理人向承包人发出开工通知。（3）发包人应按合同约定向承包人提供施工场地，以及施工场地内地下管线和地下设施等有关资料，并保证资料的真实、准确、完整。（4）发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件（A）。（5）发包人应根据合同进度计划，组织设计单位向承包人进行设计交底（D）。（6）发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。（7）发包人应按合同约定及时组织竣工验收（B）。（8）发包人应履行合同约定的其他义务。C、E属于承包人的义务。21.合同（）是协议书中最为重要的内容，也是合同的实质性条款。A.工期B.生效条件C.质量D.形式E.价款【答案】A,C,E【解析】合同工期、质量、价款是协议书中最为重要的内容，也是合同的实质性条款。按照《招标投标法》规定，实行招标投标的工程，招标人和中标人必须按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同，招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。22.下列解释合同文件在通用合同条款之后的有（）。A.专用合同条款B.图纸C.中标通知书D.合同协议书E.技术标准和要求【答案】B,E【解析】解释合同文件的优先顺序：①合同协议书;②中标通知书；③投标函及投标函附录；④专用合同条款；⑤通用合同条款；⑥技术标准和要求；⑦图纸；⑧已标价工程量清单；⑨其他文件。第三节工程项目货物采购合同管理一、单项选择题1.根据国家《标准设备采购招标文件》通用合同条款，卖方应根据合同约定的交付时间和批次在（）将合同设备交付给买方。A.发货地点车面上B.发货地点装货前C.施工场地车面上D.施工场地卸货后【答案】C【解析】根据《标准设备采购招标文件》，除专用合同条款另有约定外，卖方应根据合同约定的交付时间和批次在施工场地车面上将合同设备交付给买方。买方对卖方交付的包装的合同设备的外观及件数进行清点核验后应签发收货清单，并自负风险和费用进行卸货。买方签发收货清单不代表对合同设备的接受，双方还应按合同约定进行后续的检验和验收。2.设备采购交货款时，卖方按合同约定交付全部合同设备后，买方在收到卖方提交的全部单据并经审核无误后28日内，向卖方支付合同价格的（）。A.20%B.60%C.80%D.100%【答案】B【解析】除合同另有约定外，买方应通过以下方式和比例向卖方支付合同价款：（1）预付款。合同生效后，买方在收到卖方开具的注明应付预付款金额的财务收据正本一份并经审核无误后28日内，向卖方支付签约合同价的10%作为预付款。买方支付预付款后，如卖方未履行合同义务，则买方有权收回预付款；如卖方依约履行了合同义务，则预付款抵作合同价款。（2）交货款。卖方按合同约定交付全部合同设备后，买方在收到卖方提交的下列全部单据并经审核无误后28日内，向卖方支付合同价格的60%3.根据国家《标准设备采购招标文件》通用合同条款，关于合同价款的说法，错误的是（）。A.合同生效后，买方应向卖方支付10%的预付款B.卖方按合同的约定交全合同设备后，28日内买方向卖方支付合同价交货款的60%C.买方收到按合同的约定交全合同设备后，28日内向卖方支付合同价交货款的10%D.如果依据合同约定卖方向买方支付费用，买方有权从结清货款中扣除【答案】C【解析】卖方按合同约定交付全部合同设备后，买方在收到卖方提交的下列全部单据并经审核无误后28日内，向卖方支付合同价格的60%；买方在收到卖方提交的买卖双方签署的合同设备验收证书或已生效的验收款支付函正本一份并经审核无误后28日内，向卖方支付合同价格的25%。4.设备采购合同的预付款为签约合同价的（）。A.2%B.3%C.5%D.10%【答案】D【解析】合同生效后，买方在收到卖方开具的注明应付预付款金额的财务收据正本一份并经审核无误后28日内，向卖方支付签约合同价的10%作为预付款。5.关于货物采购合同主要内容的说法，错误的是（）。A.质量条款是货物采购供应合同中重要条款，也是货物验收和区分责任的依据B.在交货前，供货人应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同约定的文件C.质量保证期为供货人对货物质量责任的保修期限D.购货人没有按照合同约定按期付款的，按合同约定支付违约金，并按中国人民银行同期贷款利率加3%支付相应利息【答案】D【解析】购货人没有按照合同约定按期付款的，按合同约定支付违约金，并按中国人民银行同期贷款利率支付相应利息。6.货物采购合同履行过程中，采购方驻厂代表催交工作的重点是保证货物生产的（）。A.安全B.原料供应C.进度D.成本控制【答案】C【解析】催交工作的主要任务是督促供货人能按合同规定的期限要求提供货物和技术文件，以满足现场施工安装的需要。7.根据国家《标准设备采购招标文件》，关于合同设备和备品备件卖方保证的说法错误的是（）。A.合同设备符合合同的约定的规格、标准、技术性能考核指标能够安全和稳定运行B.合同设备为全新、完整、未使用过C.合同范围内提供的备品备件，满足在质保期结束前正常运行及维修需要D.在合同设备设计寿命结束前，因卖方原因出现备品备件短缺而影响设备正常运行，卖方免费提供【答案】D【解析】卖方保证:1）合同设备符合合同约定的规格、标准、技术性能考核指标等，能够安全和稳定地运行，且合同设备（包括全部部件）全新、完整、未使用过。2）合同范围内提供的备品备件能够满足合同设备在质量保证期结束前正常运行及维修的需要，如在质量保证期结束前因卖方原因出现备品备件短缺影响合同设备正常运行的，卖方应免费提供。3）如果在合同设备设计使用寿命期内发生合同项下备品备件停止生产的情况,卖方应事先将拟停止生产的计划通知买方，使买方有足够的时间考虑备品备件的需求量。4）在合同设备设计使用寿命期内，如果卖方发现合同设备由于设计、制造、标识等原因存在足以危及人身、财产安全的缺陷，卖方将及时通知买方并及时采取修正或者补充标识、修理、更换等措施消除缺陷。8.根据国家《标准设备采购招标文件》通用合同条款，关于合同价款的说法，错误的是（）。A.合同生效前，买方应向卖方支付10%的定金B.卖方按合同的约定交全合同设备后，28日内向卖方支付合同价交货款的60%C.买方在收到卖方提交的买卖双方签署的合同设备验收证书或已生效的验收款支付函正本一份并经审核无误后28日内，向卖方支付合同价格的25%D.如果依据合同约定卖方向买方支付费用，买方有权结清货款中扣除【答案】A【解析】A选项，合同生效后，买方在收到卖方开具的注明应付预付款金额的财务收据正本一份并经审核无误后28日内，向卖方支付签约合同价的10%作为预付款。9.设备采购合同中迟延交付违约金的总额不得超过合同价格的（）。A.5%B.10%C.15%D.20%【答案】B【解析】迟延交付违约金的总额不得超过合同价格的10%。10.迟延交付设备三周，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的（）。A.0.2%B.0.5%C.1%D.1.5%【答案】B【解析】迟延交付违约金的计算方法如下：（1）从迟交的第一周到第四周，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的0.5%；（2）从迟交的第五周到第八周，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的1%；（3）从迟交第九周起，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的1.5%。在计算迟延交付违约金时，迟交不足一周的按一周计算。迟延交付违约金的总额不得超过合同价格的10%。11.合同材料交付给买方之前的运输风险由（）承担。A.买方B.卖方C.承运人D.运输人【答案】B【解析】合同材料的所有权和风险自交付时起由卖方转移至买方，合同材料交付给买方之前包括运输在内的所有风险均由卖方承担。12.关于货物采购合同中的设备考核，下列说法不正确的是（）。A.为卖方进行考核的机会不超过三次B.为买方进行考核的机会不超过三次C.因买方原因合同设备在考核中未能达到合同约定的技术性能考核指标，卖方可以解除合同D.考核中合同设备运行需要的燃料动力均由买方承担【答案】C【解析】由于卖方原因未能达到技术性能考核指标时，为卖方进行考核的机会不超过三次。由于买方原因未能达到技术性能考核指标时，为买方进行考核的机会不超过三次。如由于买方原因合同设备在考核中未能达到合同约定的技术性能考核指标，则卖方应协助买方安排再次考核。考核中合同设备运行需要的用水、用电、其他动力和原材料（如需要）等均由买方承担。13.工程项目合同体系的重要组成部分，与施工合同居于同样重要地位的合同是（）A.工程设计合同B.工程项目前期咨询合同C.地质勘察合同D.货物采购合同【答案】D【解析】货物采购合同是工程项目合同体系中的重要组成部分，与施工合同居于同样重要的地位。货物采购合同的订立要以施工合同为依据，并且与其他工程建设事项互相衔接。14.需要业主派咨询工程师进行现场监造与检验的是（）。A.设备制造加工监造检验B.机械设备维护过程C.货物运送过程D.检查验收过程【答案】A【解析】与工程采购不同，为确保货物的质量符合采购合同规定的要求，避免由于质量问题而影响工程建设，或给以后生产经营带来困难，货物采购尤其是设备采购，购货人需要派遣咨询工程师在制造厂家进行现场监造与检验，包括对原材料进货的检验、设备制造加工监造检验、组装和中间产品的监造检验、整体货物性能的监造检验、包装监造检验、运输条件检验等。现场监造与检验的要求应事先在合同中约定。二、多项选择题1.根据国家《标准设备采购招标文件》通用合同条款，关于设备监造的说法，正确的有（）A.在合同设备的制造过程中，买方可派出监造人员，对合同设备的生产制造进行监造B.卖方应免费为买方监造人员提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所等C.买方监造人员的交通、食宿费用由卖方承担，并计入合同价格中D.买方监造人员在监造中如发现合同设备不符合合同约定的标准，有权提出意见和建议E.买方监造人员对合同设备的监造，视为对合同设备质量的确认【答案】A,B,D【解析】合同约定买方对合同设备进行监造的，双方应按下列规定履行：（1）在合同设备的制造过程中，买方可派出监造人员，对合同设备的生产制造进行监造（A正确），监督合同设备制造、检验等情况。监造的范围、方式等应符合供货要求等合同文件的约定。（2）买方监造人员可到合同设备及其关键部件的生产制造现场进行监造，卖方应予配合。卖方应免费为买方监造人员提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所（B正确）、技术资料、检测工具及出入许可等。买方监造人员的交通、食宿费用由买方承担（C错误）。（3）卖方制订生产制造合同设备的进度计划时，应将买方监造纳入计划安排，并提前通知买方；买方进行监造不应影响合同设备的正常生产。卖方应提前7日将需要买方监造人员现场监造事项通知买方；如买方监造人员未按通知出席，不影响合同设备及其关键部件的制造或检验，但买方监造人员有权事后了解、查阅、复制相关制造或检验记录。（4）买方监造人员在监造中如发现合同设备及其关键部件不符合合同约定的标准，则有权提出意见和建议（D正确）。卖方应采取必要措施消除合同设备的不符，由此增加的费用和（或）造成的延误由卖方负责。（5）买方监造人员对合同设备的监造，不视为对合同设备质量的确认（E错误），不影响卖方交货后买方依照合同约定对合同设备提出质量异议和（或）退货的权利，也不免除卖方依照合同约定对合同设备所应承担的任何义务或责任。2.货物采购合同履行过程中，采购方驻厂代表催交工作的重点是保证货物生产制造的（）。A.原料供应B.成本控制C.安全D.进度E.工期【答案】D,E【解析】催交工作的重点是保证货物生产制造的进度和工期，在催交的过程中，驻厂代表及时地发现制造过程中的问题，并且能采取有效的控制和改正措施，以防止进度拖延。3.合同设备交付后应进行开箱检验，即合同设备数量及外观检验。根据专用合同条款的约定，可进行开箱检验的时间有（）。A.合同设备包装前B.合同设备运输前C.合同设备运输过程中D.合同设备交付时E.合同设备交付后的一定期限内【答案】D,E【解析】合同设备交付后应进行开箱检验，即合同设备数量及外观检验。开箱检验在合同约定的下列任一时间进行：1）合同设备交付时；2）合同设备交付后的一定期限内。如开箱检验不在合同设备交付时进行，买方应在开箱检验3日前将开箱检验的时间和地点通知卖方。4.货物招标投标管理中的催交工作包括（）。A.检查供货厂商主要原材料以及外协配件的采购和准备情况B.检查供货厂商各关键工序是否按生产计划进行C.评估供货厂商的进度状态，确保关键控制点的进度按期进行D.检查设备和材料的制造、组装、试验、检验等准备情况E.从投料开始对货物制造过程进行质量检查，保证货物质量【答案】A,B,C,D【解析】催交工作主要包括下列内容：（1）催促供货。供货人按照合同规定，及时向购货人提交一份详细的制造进度表，明确交货日期，以便购货人催交工作的开展。（2）检查供货。检查供货人主要原材料的采购和准备进展情况，并检查供货人主要外协配件和配套辅机的采购进展情况。（3）检查设备、材料的制造、组装、试验、检验和装运的准备情况。检查各关键工序是否按生产计划进行。催交人员应不断评估供货人的进度状态，确保全部关键控制点的进度按期进行。5.符合（）的货物或服务，经批准后可以采用单一来源方式采购。A.只能从唯一供应商处采购的B.发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的C.招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的D.采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的E.必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额10%的【答案】A,B,E【解析】符合下列情形之一的货物或服务，经批准后可以采用单一来源方式采购：（1）只能从唯一供应商处采购的；（2）发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；（3）必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额10%的。6.咨询工程师进行现场监造与检验的要求包括（）。A.货物检验应按货物采购合同文件规定的标准、规范进行B.认真做好检验报告，因为检验报告是对货物质量的真实记录C.对产品质量有争议的问题，应聘请第三方检验D.在货物制造过程中，咨询工程师要召开预检会议，审查制造厂的检验计划E.对合格产品，有关参检方要联名签字，并且一切文件要完整无损【答案】A,B,C,E【解析】监造与检验的要求：（1）在货物制造之前，咨询工程师要召开预检会议，审查制造厂的检验计划。（2）货物检验应按货物采购合同文件规定的标准、规范进行。（3）认真做好检验报告，因为检验报告是对货物质量的真实记录。（4）对合格产品，有关参检方要联名签字，并且一切文件要完整无损。对不合格产品，咨询工程师要提出处理意见。（5）对产品质量有争议的问题，应聘请第三方检验，也可请专家或有关专业部门检验，得出公正的结论。货物制造完毕，运抵施工现场并入库后，货物监造工作宣布结束。7.采用包装箱对货物进行包装的，每个独立包装箱内应附（）等资料。A.装箱清单B.质量合格证C.合同附件D.装配图E.说明书【答案】A,B,D,E【解析】每个独立包装箱内应附装箱清单、质量合格证、装配图、说明书、操作指南等资料。8.在货物催交工作中，咨询工程师的工作主要包括（）。A.催促供货人向购货人提交一份详细的制造进度表B.检查供货人主要原材料的采购和准备进展情况C.催交人员应不断评估供货人的进度状态D.检查各关键工序是否按生产计划进行E.督促供货人按期提交货物【答案】A,B,C,D【解析】催交工作主要包括下列内容：（1）催促供货。供货人按照合同规定，及时向购货人提交一份详细的制造进度表，明确交货日期，以便购货人催交工作的开展。（2）检查供货。检查供货人主要原材料的采购和准备进展情况，并检查供货人主要外协配件和配套辅机的采购进展情况。（3）检查设备、材料的制造、组装、试验、检验和装运的准备情况。检查各关键工序是否按生产计划进行。催交人员应不断评估供货人的进度状态，确保全部关键控制点的进度按期进行。第四节工程项目咨询服务合同管理一、单项选择题1.某工程项目因发包人原因造成合同签订之日起90天内未能发出开始勘察通知，则根据国家《标准勘察招标文件》通用合同条款，下列做法中，错误的是（）A.勘察人提出价格调整要求B.勘察人提出解除合同C.发包人要求解除合同D.发包人承担由此增加的费用和（或）周期延误【答案】C【解析】根据《标准勘察招标文件》，除专用合同条款另有约定外，因发包人原因造成合同签订之日起90天内未能发出开始勘察通知的，勘察人有权提出价格调整要求，或者解除合同。发包人应当承担由此增加的费用和（或）周期延误。2.因发包人原因造成合同签订之日起（）天内未能发出开始勘察通知的，勘察人有权提出价格调整要求，或者解除合同。A.30B.60C.90D.180【答案】C【解析】因发包人原因造成合同签订之日起90天内未能发出开始勘察通知的，勘察人有权提出价格调整要求，或者解除合同。发包人应当承担由此增加的费用和（或）周期延误。3.勘察合同中，发包人要求勘察人提前完成勘察的，下列说法中，不正确的是（）。A.提前完成勘察可减少勘察费用B.增加勘察费用的，所增费用由发包人承担C.勘察人认为无法实施的，应在收到发包人书面指示后7天内提出异议D.发包人不得压缩合理的勘察服务期限【答案】A【解析】除合同另有约定之外，发包人接受建议书的，不因提前完成勘察而减少勘察费用；增加勘察费用的，所增费用由发包人承担。故A项错误。发包人要求提前完成勘察但勘察人认为无法实施的，应在收到发包人书面指示后7天内提出异议，说明不能提前完成的理由。发包人应在收到异议后7天内予以答复。任何情况下，发包人不得压缩合理的勘察服务期限。二、多项选择题1.关于勘察合同的说法正确的是（）。A.勘察费用实行发包人签证制度B.勘察工作成果的署名权归发包人享有C.采用专利技术的使用费未包含在投标报价之中D.勘察工作成果的署名权归承包人享有E.勘察人在从事勘察活动时，不得侵犯他人的知识产权【答案】A,D,E【解析】除合同另有约定外，勘察人完成的勘察工作成果，除署名权以外的著作权和其他知识产权均归发包人享有。勘察人在投标文件中采用专利技术、专有技术的，相应的使用费视为已包含在投标报价之中。2.下列工作中，属于勘察工作范围的有（）。A.可行性研究勘察B.工程测量C.岩土工程勘察D.岩士工程设计E.施工勘察【答案】B,C,D【解析】工作范围指工程测量、岩土工程勘察、岩土工程设计（如有）、提供技术交底、施工配合、参加试车（试运行）、竣工验收和发包人委托的其他服务中的一项或者多项工作。3.监理合同约定的监理范围包括（）。A.工程范围B.沟通范围C.阶段范围D.组织范围E.工作范围【答案】A,C,E【解析】合同约定的监理范围包括工程范围、阶段范围和工作范围：（1）工程范围指所监理工程的建设内容。（2）阶段范围指工程建设程序中的勘察阶段、设计阶段、施工阶段、缺陷责任期及保修阶段中的一个或者多个阶段。（3）工作范围指监理工作中的质量控制、进度控制、投资控制、合同管理、信息管理、组织协调和安全监理、环保监理中的一项或者多项工作。4.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，发包人的义务主要有（）。A.办理工程质量监督手续B.完成平整施工场地工作C.办理施工安全生产手续D.保护施工场地邻近