小区建设光缆合同协议

PAGE小区建设光缆合同协议甲方（委托方）：名称：[甲方公司全称]法定代表人：[甲方法人姓名]地址：[甲方公司地址]联系方式：[甲方联系电话]乙方（受托方）：名称：[乙方公司全称]法定代表人：[乙方法人姓名]地址：[乙方公司地址]联系方式：[乙方联系电话]鉴于甲方拟在其开发建设的小区内进行光缆建设工程，为明确双方权利义务，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方经友好协商，达成如下合同协议：一、标的物或服务具体描述1.光缆建设内容乙方负责在甲方指定的小区范围内进行光缆铺设工程，包括但不限于管道敷设、光缆布放、终端设备安装及调试等工作，以满足小区内通信网络的正常运行需求。2.光缆规格要求乙方所提供的光缆应符合国家相关标准及行业规范，具体规格为[详细光缆规格型号]，具备良好的传输性能、抗干扰能力及耐用性，确保能够稳定承载小区内的通信业务。3.服务范围乙方应按照甲方要求，完成小区内各栋楼之间、楼内各单元之间以及各楼层住户之间的光缆连接工作，实现小区内通信网络的全覆盖，并与小区外的通信主干网络实现有效对接。同时，乙方负责对光缆建设过程中涉及的设备及线路进行定期维护和检测，确保通信网络的畅通无阻。二、双方权利义务（一）甲方权利义务1.权利有权对乙方的光缆建设工作进行监督检查，提出合理的意见和建议。在乙方未按照合同约定履行义务时，有权要求乙方采取补救措施或承担违约责任。2.义务向乙方提供小区建设规划图纸及相关资料，协助乙方进行光缆建设的现场勘查和施工方案制定。按照合同约定及时支付工程款项，确保乙方施工工作的顺利进行。协调小区内其他施工单位及相关部门，为乙方施工创造必要的条件，避免因第三方原因影响乙方施工进度。（二）乙方权利义务1.权利按照合同约定收取工程款项。根据施工现场实际情况，在确保工程质量和安全的前提下，有权对施工方案进行合理调整。2.义务按照国家相关标准、行业规范及本合同约定，组织专业施工队伍进行光缆建设工程，确保工程质量达到优良标准。制定详细的施工计划和安全保障措施，合理安排施工进度，确保在合同约定的工期内完成光缆建设任务。施工过程中，应严格遵守施工现场的安全规定，采取必要的安全防护措施，确保施工安全，如因乙方原因导致安全事故发生，乙方应承担全部责任。负责施工过程中的环境保护工作，避免因施工造成环境污染，如因乙方原因导致环境污染问题，乙方应承担相应的治理费用和法律责任。工程竣工后，负责整理施工资料，向甲方提交完整的竣工报告及相关资料，并配合甲方进行工程验收。在质保期内，对所建设的光缆设施提供免费维护和维修服务，如出现质量问题，应在接到甲方通知后及时响应并进行处理。三、工程款项及支付方式1.工程总价款本合同项下的光缆建设工程总价款为人民币[具体金额]元（大写：[大写金额]）。此价格为固定总价，包含乙方完成本合同约定的全部工作所需的费用，除因甲方提出的变更要求导致工程量增加外，合同总价不再调整。2.支付方式合同签订后[X]个工作日内，甲方向乙方支付工程总价款的[预付款比例]作为预付款，即人民币[预付款金额]元（大写：[大写预付款金额]）。乙方完成光缆敷设工程的[阶段性工程进度比例]并经甲方验收合格后，甲方向乙方支付工程总价款的[进度款比例]，即人民币[进度款金额]元（大写：[大写进度款金额]）。工程全部竣工并通过甲方及相关部门验收合格后，甲方向乙方支付至工程总价款的[验收款比例]，即人民币[验收款金额]元（大写：[大写验收款金额]）。质保期满后，如无质量问题，甲方在[质保期满后付款期限]个工作日内，将剩余工程总价款的[质保金比例]支付给乙方，即人民币[质保金金额]元（大写：[大写质保金金额]）。四、工程工期1.本合同项下的光缆建设工程工期自合同签订之日起[开工日期]开始计算，至[竣工日期]竣工，共计[工期天数]天。2.如因甲方原因导致工程延误，工期相应顺延；如因乙方原因导致工程延误，乙方应承担违约责任，每延误一天，按照工程总价款的[延误违约金比例]向甲方支付违约金。如因不可抗力或其他不可预见、不可避免的原因导致工程延误，双方应协商解决工期顺延事宜。五、工程质量及验收1.工程质量标准乙方应严格按照国家相关标准、行业规范及本合同约定进行施工，确保光缆建设工程质量达到优良标准。工程质量应符合以下具体要求：光缆敷设应整齐、牢固，无扭曲、损伤现象，光缆接头应符合工艺要求，连接牢固，传输性能良好。终端设备安装应规范、准确，设备运行稳定，各项性能指标符合设计要求。整个通信网络应具备良好的稳定性和可靠性，能够满足小区内用户的通信需求。2.验收程序工程竣工后，乙方应向甲方提交竣工报告及相关资料，申请工程验收。甲方应在接到乙方验收申请后[验收期限]个工作日内组织相关人员进行验收。验收过程中，如发现工程质量不符合合同约定，甲方有权要求乙方限期整改，直至达到验收标准。整改合格后，重新进行验收。工程验收合格后，双方应签署工程验收报告。验收报告作为甲方向乙方支付工程款项的重要依据。六、违约责任1.甲方违约责任若甲方未按照合同约定及时支付工程款项，每逾期一天，应按照未支付金额的[逾期付款违约金比例]向乙方支付违约金。逾期超过[逾期付款期限]天的，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付已完成工程款项及相应违约金，同时工期相应顺延。如因甲方原因导致乙方施工延误或无法正常施工，甲方应承担乙方因此造成的全部损失，包括但不限于人工费用增加、设备租赁费用增加、工期延误违约金等。2.乙方违约责任若乙方未按照合同约定的工期完成光缆建设工程，每延误一天，应按照工程总价款的[延误违约金比例]向甲方支付违约金。延误超过[延误期限上限]天的，甲方有权解除合同，并要求乙方返还已支付的预付款，同时乙方应按照工程总价款的[解除合同违约金比例]向甲方支付违约金。如乙方所提供的光缆及设备不符合合同约定的规格和质量要求，乙方应负责免费更换或整改，直至达到合同标准。如因质量问题给甲方或第三方造成损失的，乙方应承担全部赔偿责任。乙方违反本合同约定的其他义务，应承担因此给甲方造成的全部损失，并按照工程总价款的[违约赔偿比例]向甲方支付违约金。七、争议解决1.本合同在履行过程中如发生争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。2.在争议解决期间，除涉及争议的部分外，双方应继续履行本合同其他无争议的条款。八、其他条款1.本合同自双方签字（盖章）之日起生效，一式[合同份数]份，甲乙双方各执[各自持有份数]份，具有同等法律效力。2.本合同未尽事宜，双方可另行协商补充，并以书面形式作为本合同的附件，与本合同具有同等法