合同管理模拟含答案

合同管理模拟（一）

一、单项选择题（每小题2分，共100分）

1、风险型CM的合同计价采用（）。

A、成本加酬金方式

B、固定总价方式

C、固定单价方式

D、_L程量清单方式

2、建筑工程一切险的保险期限（）开始。

A、自工地动工

B、保险合同中约定日期

C、自主要材料、设备运抵工地

D、工地动工或用于保险工程的材料、设备运抵工地之时起，以先发生者为准

3、某工程由甲公司承包，施工现场检查发现，工程项目管理部的项目经理、技

术负责人、质量管理员和安全管理员都不是甲公司的职工，而是乙公司的联工。

如工程出现质量问题，则（）。

A、由甲公司承担责任

B、由乙公司承担责任

C、由甲公司、乙公司承担连带责任

D、由乙公司承担主要责任，甲公司承担次要责任

4、《标准施工合同》中给出的合同附件格式不包括（）0

A、履约担保

B、预付款担保

C、合同协议书

D、投标保证金

5、材料采购招标中，没标保证金的上限是（）。

A、10万元

B、80万元

C、材料招标项目估算价的2%

D、材料招标项目估算价的10%

6、根据《标准施工合同》，监理人在施工准备阶段的职责是（）。

A、按专用条款约定的时间向承包人无条件发出开工通知

B、在开工日期15日前向承包人发出开工通知

C、批准或要求修改承包人报送的施工进度计划

D、组织编制施工“合同进度计划”

7、下列不属于施工合同中监理人职责的是（）o

A、独立处理或决定有关事项，如签订分包合同、变更估价、索赔等

B、在发包人授权范围内，负责发出指示、检查施工质量、控制进度等现场管

理工作

C、承包人收到监理人发出的任何指示，视为已得到发包人的批准，应遵照执

D、在发包人授权范围内独立处理合同履行过程中的有关事项，行使通用条款

规定的，以及具体施工合同专用条款中说明的权力

8、下列法人中，属于特别法人的是（）。

A、基金会法人

B、事业单位法人

C、社会团体法人

D、农村集体经济组织法人

9、（2017年真题）根据《标准施工合同》,投保“建筑工程一切险”和“第三者责

任险”的正确做法是（：）。

A、分别由发包人和承包人负责投保

均由发包人负责投保

C、分别由承包人和发包人负责投保

D、均由承包人负贡投保

10、根据《担保法》，关于保证的说法，错误的是（）。

A、保证法律关系至少必须有三方参加

B、对债权人而言，连带责任保证比一般责任保证更能保护其利益

C、如果合同未约定保证方式，则按一般责任保证处理

D、国家机关不能作为保证人

11、……同一财产向两个以上债权人抵押的，拍卖、变卖抵押财产所得的价款依

照规定不能进行清偿的是（）。

A、抵押权已登记的，按照登记的先后顺序清偿

B、登记顺序相同的，按照债权比例清偿

C、抵押权已登记的先于未登记的受偿

D、抵押权都未登记的，按照合同订立先后清偿

12、设计施工总承包合同订立时，如果发包人要求违反法律规定，承包人发现后

应书面通知发包人，并要求其改正。发包人收到通知后不予改正或不作答复，承

包人有权拒绝履行合同义务，直至解除合同。此时（）。

A、发包人仅承担承包人由此引起的费用损失

B、发包人仅承担承包人由此引起的工期损失

C、发包人应承担曰此引起的承包人全部损失

D、发包人与承包人共同承担由此引起的承包人全部损失

13、《标准资格预审文件》组成文件中，适用于公开招标，具有代替招标公告功

能的文件是（）。

A、资格预审公告

B、申请人须知

C、资格审查方法和办法

D、资格预审申请又件

14、下列属于限制民事行为能力人的是（）。

A、10周岁以上的未成年人

B、8周岁以上的未成年人

C、16周岁以上，以自己的劳动收入为主要生活来源的未成年人

D、不能辨认自己行为的成年人

15、下列关于资格预审文件的澄清中，表述错误的是（）。

A、申请人的澄清或说明应采用I弓面形式

B、申请人的澄清或说明不得改变资格预审申请文件的实质性内容

C、申请人的澄清和说明内容属于资格预审申请文件的组成部分

D、申请人主动提出的澄清或说明，招标人和审查委员会应当接受并作为资格

预审申请文件的组成部分

16、根据标准施工合同通用条款的规定，下列事件中，承包商索赔可获得利润补

偿的有（）0

A、不利的物质条件

B、发包人提供的材料和工程设备提前交货

C、异常恶劣的气候条件

D、基准资料的错误

17.,下列关于建设工程勘察合同当事人说法不正确的是（）。

A、建设工程勘察合同发包人只能是工程建设项目的建设单位

B、作为承包人的勘察单位必须具备法人资格，任何其他组织和个人均不能成

为承包人

C、建设匚程勘察合同的承包方须持有匚商行政管理部门核发的企业法人营

业执照

D、建设匚程勘察合同的承包方必须持有建设行政主管部门颁发的工程勘察

资质证书

18、在当事人约定了保证，但对于保证方式没有约定或约定不明确的情况下，该

项保证应当认定为（）

A、一般保证

B、附生效条件的保证

C、连带责任保证

D、保证无效

19、下列对投标人资格的要求中不包括（）o

A、投标人应具备的资质

B、业绩要求

C、是否允许联合体投标

D、资金来源

20、设计施工总承包合同的（），指承包人按投标文件中规定的格式和要求填写，

并标明价格的报价单。

A、合同协议书

B、专用条款

C、价格清单

D、通用合同条款

21、索赔事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的（）天内向监理人递交索赔

意向通知书。

A、5

B、15

C、21

D、28

22、根据《标准施工合同》，就图纸、通用合同条款和已标价的工程量清单而言，

优先解释的顺序是（Jo

A、已标价的工程量清单一通用合同条款一图纸

13、己标价的工程量清单一图纸一通用合同条款

C、通用合同条款一已标价的工程量清单一图纸

D、通用合同条款一图纸一己标价的工程量清单

23、关于评标，下列说法错误的是（）。

A、评标过程中，招标委员会竹面要求投标人对其投标文件中不明确的内容说

明

B、评标委员会接受投标人主动提出的澄清

C、综合评估法要采用初步评审和详细评审两阶段

D、最低投标价法要采用初步评审和详细评审两阶段

24、（2012年真题）某施工合同履行过程中，承包人因自身原因造成实际工程进

度滞后计划进度，按照工程师要求对进度计划进行了修改，并得到工程师的确认。

但执行修改后的进度计划，仍不能按期完工。下列关于该拖期的处理方法中，正

确的是（）

A、追究承包人拖期违约责任时，减少合同约定的日拖期赔偿金额

B、工程师对确认进度计划负责，承担部分拖期完工违约金

C、承包人按合同约定的拖期违约金的计算办法承担违约责任

D、按照修改后的进度计划确认新的合同工期，不视为拖期完工

25、按照《招标投标法实施条例》，开标时宣布流标的情形是指投标人的数量少

于（）家。

A、3

B、4

C、5

D、7

26、按照施工合同示范文本规定，当组成施工合同的各文件出现含糊不清或矛盾

时，应按（）顺序解释。

A、合同协议书、已标价的工程量清单、中标通知书

B、中标通知书、投标书及附件、合同履行中的变更协议

C、合同履行中的洽商协议、中标通知巾、已标价的工程量清单

D、合同专用条款、合同通用条款、中标通知书

27、下列对监理人出具的进度付款证书理解正确的是（）。

A、不视为监理人已同意.批准或接受了承包人完成的该部分工作

B、监理人和承包人均有权对历次已签发的进度付款证书中的错.漏或重复予

以修正

C、监理人作出的修正应在本次进度付款中支付或扣除

D、承包人作出的修正经与监理人共同复核同意后在本次进度付款中支付或

扣除

28、根据《标准施工合同》，施工准备阶段设计交底应由（）组织。

A、设计人

B、监理人

C、发包人

D、总承包人

29、（2012年真题）根据《标准施工招标文件》，到投标截止时间时，投标人数量

不足（）个的，应当重新招标。

A、2

B、3

C、4

D、5

30、运输货物时的运输合同的客体是（）。

A、被运货物

B、运输行为

C、运输费用

D、运输工具

31、（）是评定申请人的资质、业绩和信誉是否满足招标工程的要求。

A、初步审查

B.详细审查

C、形式评审

D、响应性评审

32、合同工期为（）。

A、合同内约定的二期

B、发出开工通知的日期至竣工验收的工期

C、合同基准口至竣匚验收的工期

D、合同内约定的二期与变更索赔顺延的工期之和

33、如发生了导致承包人增加开支的事件，但却是属于发包人也无法合理预见和

克服的情况，贝M）。

A、同时补偿费用和利润

B、费用和利润均入补偿

C、可以补偿费用但不能补偿利润

D、可以补偿利润但不能补偿费用

34、承包人以基准日期前的市场价格编制工程报价。长期合同中调价公式中的可

调因素价格指数来源于（）的价格。

A、基准日

B、基准日3日前

C、基准日7日前

D、上一年度同期基准日

35、下列关于合格制特点的描述中不正确的是（）0

A、参加投标的人数较少

B、有利于招标人在较宽的范围内择优选择中标人

C、竞争激烈可以获得较低的中标价格

D、评标费用高、时间长

36、某项目招标文件中投标人须知前附表规定允许递交备选投标方案，对投标人

递交的备选投标方案说法正确的是（）。

A、评标委员会对所有投标人递交的备选投标方案均予考虑

B、评标委员会认为备选投标方案优于投标方案的，评标时可以考虑备选投标

方案

C、只有该投标人中标后，才会对备选投标方案予以考虑

D、只有该投标人成为中标候选人后，才会对备选投标方案予以考虑

37、某施工合同约定承包工程应于9月20日竣工。8月中旬发现，因承包人的

施工管理不严格，导致实际进度滞后于计划进度。承包人按工程师要求修改了进

度计划，竣工日期推迟到9月30日。该进度计划得到工程师的确认，则（）。

A、如果通过赶工在9月20日竣工，可获提前竣工奖励

B、如果通过赶工在9月20Fl竣工，不能获提前竣工奖励

C、如果在9月25日竣工，既不获得奖励，乜不承担拖期赔偿责任

D、如果在9月30日竣工，不需承担拖期赔偿责任

38、在建设工程材料采购招标中，投标人报EXW价，对该报价理解不正确的是

（）0

A、卖方在其所在地将货物交给买方后即完成交货

B、应包括货物运至施工现场的运输贽用和保险费

C、应包括向政府缴纳的增值税和其他税

D、货物在制造时使用的部件和原材料在从关境外进口时已交纳或应交油的

全部关税、增值税和其他税也应包括在内

39、以下有关设备招标的说法中，不正确的有（）。

A、技术性能指标不得要求或标明某一特定的专利技术、商标、名称、设计、

原产地或供应者等

B、招标文件中规定的工艺、材料和设备的标准不得有限制性，应尽可能地采

用国家标准。

C、成套设备供应的投标人只能是生产厂家，而不能是工程公司或贸易公司

D、设备报价分析不仅要考虑设备本体和辅助设备的费用，也要考虑大件运

输、安装、调试、专用工具等的费用

40、投标书中出现下列（）情形的，评标委员会按预定方法换算成相应价格值,

在投标报价上进行扣减形成评标价。

A、投标材料性能低于标准

B、可以减少招标叉件说明的预付款金额

C、投标材料性能高于标准

D、交货期早于招标文件规定的交货时间

41、（2020年真题）关于建设工程合同承包人工程价款优先受偿权的说法，正确

的是（）。

A、装饰装修工程的分包人，请求装饰装修工程价款就该装饰装修工程折价或

者拍卖的价款优先受偿的，人民法院应予支持

B、优先受偿的范围包括承包人应获得的利润

C、施工合同无效或建筑工程未经竣工验收，承包人不得行使工程价款的优先

受偿权

D、承包人行使优先受偿权的期限为1年，自发包人应当给付建设工程价款

之日起计算

42、在调价公式中，各可调因子的现行价格指数，指约定的付款证书相关周期最

后一天的前。天的各可调因子的价格指数。

A、14

B、28

C、42

D、56

43、在建设工程材料采购招标时，关于批次标包划分基本原则的说法正确的是（）。

A、不同类型的建筑材料应尽量分为一个标包

B、应保证材料设各尽量提前到货以满足工程进度的需要

C、划分的标包较大，不利于吸引中小供应商参与投标

D、划分的标包较不，有利于吸引大供应商参与投标

44、合同的（）尽管在招标投标阶段已作为招标文件的组成部分，但在合同订立

过程中有些问题还需要明确或细化，以保证合同的权利和义务界定清晰。

A、专用条款和普通条款

B、专用条款和基公条款

C、通用条款和基本条款

D、通用条款和专月条款

45、根据《招标投标法实施条例》，国有资金占控股或者主导地位的依法必须进

行招标的项目，应当公开招标;但可以邀请招标的情形有O

A、技术复杂

B、受自然环境限制

C、采用公开招标方式的费用过高

D、有特殊要求，只有少量潜在投标人可供选择

46、下列关于施工企业职工意外伤害险的保险责任期限的说法中，正确的有〔）。

A、工程提前竣工，保险责任仍至保险单约定的时间止

B、工程延误竣工，保险责任仍至保险单约定的时间止

C、工程因故停工，保险单约定的责任期限应当顺延

D、工程停工期间，保险人继续承担保险责任

47、因发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起（）天内发出开始工作

通知，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

A、14

B、28

C、56

D、90

48、（2019年真题）下列组织或机构中，不能作为保证人的是（）。

A、非银行金融机构

B、国家机关

C、股份有限公司

D、合伙企业

49、根据《施工合同标准文本》的规定，工程经验收合格后，由（）向承包人

出具经（）签认的单位工程验收证书。

A、监理人、发包人

B、发包人、监理人

C、监理人、工程质量监督机构

D、发包人、工程质量监督机构

50、FIDIC系列合同中，由承包商按照业主要求进行设计、提供设备并施工安装

的机械、电气、房建等工程的合同，采用总价合同，业主委托工程帅管理合同，

由工程师监管承包商设备的现场安装以及签证支勺的是（）

A、《施工合同条件》

B、《简明合同格式》

C、《土木工程施工合同条件》

D、《生产设备和设计一一施工合同条件》

【合同管理模拟（一）参考答案】

一、单项选择题

1、A

【解析】知识点:美国AIA合同文本。风险型CM的合同计价方式为成本加酬金

的计价方式，成本部分由雇主承担，CM承包商获取约定的酬金。2020版教材

P165o

2、D

【解析】2020版教材P19-22

本题考查的是工程建设涉及的主要险种。建筑工程一切险的保险责任自保险工

程在工地动工或用于保险工程的材料、设备运抵工地之时起始，至工程所有人

对部分或全部工程签发完工验收证书（或验收合格）或工程所有人实际占用（或使

用）或接受该部分（或全部工程）之时终止，以先发生者为准。

3、C

【解析】知识点：民事责任。甲公司是被挂靠者，乙公司是挂靠者，双方承担连

带责任。2020版教材P12。

4、D

【解析】2020版教材P89-90

本题考核的是合同附件格式。《标准施工合同》中给出的合同附件格式，是订立

合同时采用的规范化文件，包括合同协议书、履约担保和预付款担保三个文

件。

5、B

【解析】知识点:材料采购招标文件的编制。材料招标项目的投标保证金一般不

得超过项目估算价的2%,但最高不得超过80万元人民币。2020版教材P67。

6、C

7、A

【解析】2020版教材P91-92

本题考核的是施工合同中监理人的职责。受发包人委托对施工合同的履行进行

管理体现在：（1）在发包人授权范围内，负责发出指示、检查施工质量、控制进

度等现场管理工作；（2）在发包人授权范围内独立处理合同履行过程中的有关事

项，行使通用条款规定的，以及具体施工合同专用条款中说明的权力；（3）承包

人收到监理人发出的任何指示，视为已得到发包人的批准，应遵照执行；（4）在

合同规定的权限范围内，独立处理或决定有关事项，如单价的合理调整、变更

估价、索赔等。

8、D

【解析】本题考查的是法人的分类。ABC均属于非营利法人。机关法人、农村

集体经济组织法人、城镇农村的合作经济组织法人、基层群众性自治组织法

人，为特别法人。

9、D

【解析】（2）发包人办理保险

如果一个建设工程项目的施工采用平行发包的方式分别交由多个承包人施

工，由几家承包人分别投保的话，有可能产生重复投保或漏保，此时由发包人

投保为宜。双方可在专用条款中约定，由发包人办理工程保险和第三者责任保

险O

无论是由承包人还是发包人办理工程险和第三者责任保险，均必须以发包

人和承包人的共同名义投保，以保障双方均有出现保险范围内的损失时，可从

保险公司获得赔偿。

10、C

【解析】2020版教材P13-16

本题考查的是担保方式。如果当事人没有约定或者约定不明确的，则按照连带

责任保证承担保证责任。所以选项C错误。

11、D

【解析】2020版教材P13-16

本题考查的是担保方式。同一财产向两个以上债权人抵押的，拍卖、变卖抵押

财产所得的价款依照下列规定进行清偿：抵押权已登记的，按照登记的先后顺

序清偿；登记顺序相同的，按照债权比例清偿；纸押权已登记的先于未登记的

受偿；抵押权未登记的，按照债权比例清偿。

12、C

【解析】2020版教材P123-126

设计施工总承包合同订立时，如果发包人要求违反法律规定，承包人应书面通

知发包人，并要求其改正。发包人收到通知后不予改正或不作答复，承包人有

权拒绝履行合同义务，直至解除合同。发包人应承担由此引起的承包人全部损

失。

13、A

【解析】2020版教材P51-52

工程招标资格预审公告适用于公开招标，具有代替招标公告的功能。

14、B

15、D

【解析】2020版教材P52-54

选项D,招标人和审查委员会不接受申请人主动提出的澄清或说明。

16、D

【解析】本题考查的是索赔管理。用排除法。选项A、B、C均为不能补偿利润

的项目。

17、A

【解析】2020版教材P76-78

建设工程勘察合同当事人包括发包人和勘察人。发包人通常可能是工程建设项

目的建设单位或者工程总承包单位。

18、C

【解析】有两种，即一般保证和连带责任保证。在具体合同中，担保方式由当

事人约定，当事人没有约定或者约定小明确的，则按照连带责任保证承担保证

责任。

19、D

【解析】2020版教材P51-52

招标人对申请人的资格要求应当限于招标人审查申请人是否具有独立订立合同

的能力，是否具有相应的履约能力等。主要包括四个方面：申请人的资质、业

绩、投标联合体要求和标段

20、C

【解析】2020版教材P121T23

设计施工总承包合同的价格清单，指承包人按投标文件中规定的格式和要求填

写，并标明价格的报价单。因此，本题的正确答案为C。

21、D

【解析】2020版教材Pl10T12

本题考查重点是“索赔管理”。承包人应在索赔事件发生后的28天内向监理人

递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。承包人未在前述28天内发

出索赔意向通知书，丧失要求追加付款和（或）延长工期的权利。因此，本题的

正确答案为D。

22、D

【解析】2020版教材P92-93

本题考查的是合同文件。合同文件解释顺序为：；1）合同协议书；（2）中标通知

书；（3）投标函及投标函附录；（4）专用合同条款；（5）通用合同条款；（6）技术

标准和要求；（7）图纸；（8）己标价的工程量清单；（9）其他合同文件一一经合同

当事人双方确认构成合同的其他文件。

23>B

【解析】2020版教材P54-57

评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

24、C

【解析】二、施工进度管理

（一）合同进度计划的动态管理

进度计划一（监理人审核通过）一合同进度计划

施工进度受到非承包人责任原因的干扰后，判定是否应给承包人顺延合同

工期的主要依据。

承包人可以主动向监理人提交修订合同进度计划的申请报告，并附有关措施和

相关资料，报监理人审批;监理人也可以向承包人发出修订合同进度计划的指

示，承包人应按该指示修订合同进度计划后报监理人审批。

25、A

【解析】2020版教材P40-49

有下列情形之一的，招标人在分析招标失败的原因并采取相应措施后，应当依

法重新招标：（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；（2）经评标委员会评审

后否决所有投标的。

26、C

【解析】2020版教材P92

本题考查的是合同文件。合同文件解释顺序为：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书；

（3）投标函及投标函附录；

（4）合同专用条款；

（5）合同通用条款；

（6）技术标准和要求；

（7）图纸；

（8）已标价的工程量清单；

（9）其他合同文件一经合同当事人双方确认构成合同的其他文件。合同履行中

的洽商协议属于合同协议书的补充文件。

27、A

【解析】3、支付进度款

（1）经发包人审查同意后，由监理人向承包人出具经发包人签认的进度付款证

书。

第一，通用条款规定，监理人出具的进度付款证书，不应视为监理人已同意、

批准或接受了承包人完成的该部分工作。

第二，在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重

复的，监理人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。经监理人、承包人

复核同意的修正，应在木次进度付款中支付或扣除。

（2）发包人应在监理人收到进度付款申请单后28天内向承包人支付进度应付

款。发包人不按期支付，按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。

28、C

【解析】知识点：发包人的义务。施工准备阶段，发包人应根据合同进度计划，

组织设计单位向承包人和监理人对提供的施工图纸和设计文件进行交底，以便

承包人制定施工方案和编制施工组织设计。2020版教材P97。

29、B

【解析】1.重新招标有下列情形之一的，招标人在分析招标失败的原因并采取

相应措施后，应当依法重新招标：（1）投标截上时间止，投标人少于3家；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标。2.不再招标重新招标后投标人仍少

于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审

批或核准部门批准后不再进行招标。（可以采用直接发包）

30、B

【解析】2020版教材P8

本题考查的是合同法律关系的构成。法律关系的客体是物、行为与智力成果。

货物运输合同的客体是货物运输的行为。

31、B

【解析】2020版教材P52-54

详细审查因素主要包括申请人的营业执照、安全生产许可证、资质、财务、业

绩、信誉、项目经理资格以及其他要求等方面的内容。

32、D

【解析】知识点:合同履行涉及的几个时间期限。合同工期指承包人在投标函内

承诺完成合同工程的时间期限，以及按照合同条款通过变更和索赔程序应给予

顺延工期的时间之和。2020版教材P99。

33、C

【解析】2020版教材P104T07

本题考查的是工程款支付管理。导致承包人增加开支的事件如果属于发包人也

无法合理预见和克服的情况，应补偿费用但不计利润。

34、A

【解析】2020版教材P93-95

本题考核的是基准日期。承包人以基准日期前的市场价格编制工程报价，长期

合同中调价公式中的瓦调因素价格指数来源于基准日的价格。

35、A

【解析】2020版教材P52-54

合格制比较公平公正，有利于招标人获得最优方案;但可能会出现人数多，增加

招标成本。

36、C

【解析】（三）备选投标方案的规定

1、投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但

同时提供两个或两个以上勘察或设计方案的，视为提供备选方案。

2、如招标人未允许，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。

3、如招标人允许，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员

会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招

标人可以接受该备选投标方案。

37、B

【解析】2020版教材P99

承包人施工期从监理人发出的开工通知中写明的开工日起算，至工程接收证书

中写明的实际竣工日止。以此期限与合同工期比较，判定是提前竣工还是延误

竣工。延误竣工承包人承担拖期赔偿责任，提前竣工是否应获得奖励需视专用

条款中是否有约定。未能按合同进度计划完成工作时，承包人应采取措施加快

进度，并承担加快进度所增加的费用。由于承包人原因造成工期延误，承包人

应支付逾期竣工违约金。

38、B

39、C

【解析】本题考瓷的是设备招标供货及服务要求。选项C,成套设备供应的投

标人可以是生产厂家，也可以是工程公司或贸易公司。如是后者，必须提供生

产厂家同意其在本次投标中提供该货物的正式授双书。一个生产厂家对同一品

牌同一型号的材料和设备，仅能委托一个代理商参加投标。

40、B

【解析】详细评审

（1）评标委员会按招标文件规定的评标价格调整方法进行必要的价格调整，并

编制标价比较表。

41、B

【解析】选项A错误，《司法解释》规定，建设工程合同纠纷中，与发包人订立

建设工程施工合同的承包人，根据合同法第二百八十六条规定请求其承建工程

的价款，分包人不享有优先受偿权。

选项B正确，除逾期支付建设工程价款的利息、违约金、损害赔偿金等之

外且工程质量合格的，就工程折价或者拍卖的价款优先受偿的，人民法院应予

支持。优先受偿权必须以工程质量合格为前提条件，而无论工程是否竣工或合

同是否有效。因此C错误。

选项D错误，承包人行使建设主程价款优先受偿权的期限为六个月，自发

包人应当给付建设工程价款之日起算。

42>C

【解析】2020版教材P93-95

本题考查的是订立合同时需要明确的内容。各可调因子的现行价格指数.指约定

的付款证书相关周期最后一天的前42天的各可调因子的价格指数。

43、C

【解析】（三）材料设备采购批次标包划分特点

1、同类材料设备可以一次招标分期交货，不同材料设备可以分阶段采购。

2、批次标包划分应综合考虑以下因素，合理安排分阶段分批次采购招标工作

（1）有利于投标竞争

第一，投标的基本单位是标包，既要避免标包划分过大，中小供应厂商无法满

足供应；又要避免划分过小，缺乏对大型供应厂商的吸引力。第二，每次招标

时，可依据设备材料的性质只发一个标包或分成几个标包同时招标。投标人可

以投一个或其中的几个标包，但不能仅对一个标包中的某儿项进行投标。

（2）工程实际需要的时间

应考虑交货批次和时间、运输、仓储能力等因素，保证材料设备到货时间满足

工程进度的需要，并节省占用建设资金、降低仓储保管费用。

（3）市场供应情况

（4）市场价格变动趋势

（5）建设资金到位和周转计划

44、D

【解析】2020版教材P92-93

合同的通用条款和专用条款尽管在招标投标阶段已作为招标文件的组成部分，

但在合同订立过程中有些问题还需要明确或细化，以保证合同的权利和义务界

定清晰。因此，本题的正确答案为D。

45、D

【解析】2020版教材P26-28

根据《招投标法实施条例》，国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招

标的项目，应当公开招标;但有下列情形之一的，可以邀请招标：

⑴技术复杂、有特殊要求或者受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供应

择；

（2）采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大。

46、C

【解析】（1）按照被保险人人数计收保险费的：

第一，保险期间为1年或根据施工项目期限的长短确定。

第二，自保险人同意承保、收取保险费并签发保险单的次日零时起，至约定的

终止日的24时止。

（2）按照建筑工程项目总造价或建筑施工总面积计收保险费的：

第一，自施工工程项目被批准正式开工，并且投保人已交付保险费的次日（或

约定保险期间开始之E）零时起；

第二，至施工合同规定的工程竣工之日止。

（3）提前竣工的，保险责任自行终止。

（4）延长工期的，应当办理保险顺延手续。

（5）因故停工的，需书面通知保险人并办理保险期间顺延手续。工程停工期

间，保险责任中止，保险人不承担保险责任。工程重新开工后，投保人可书面

申请恢复保险合同效力，但累计有效保险期间不得超过保险合同对保险期间的

约定。

47、D

【解析】因发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起90天内发出开始工作

通知，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

48、B

【解析】本题考查的是担保人的资格。不能作为保证人的组织：（1）企业法人

的分支机构、职能部门。（2）国家机关。（3）学校、幼儿园、医院等以公益为

目的的事业单位、社会团体。

49、A

【解析】知识点:竣工验收管理。验收合格后，由监理人向承包人出具经发包人

签认的单位工程验收证书。2020版教材P115。

50、D

【解析】2020版教材P1版-152

《生产设备和设计一一施工合同条件》（1999年第1版、2017年第2版），

又称〃新黄皮书〃适用于〃设计一建造〃模式，由承包商按照业主要求进行设计、

提供设备并施工安装的机械、电气、房建等工程的合同，采用总价合同，业主

委托工程师管理合同，由工程师监管承包商设备的现场安装以及签证支付。

合同管理模拟（二）

一、单项选择题（每小题2分，共100分）

1、公开招标在开标时，应当由（）。

A、招标监督机构主持，所有投标人均应参加

B、招标监督机构主持，投标人自愿参加

C、招标人主持，所有投标人均应参加

D.招标人主持，投标人自愿参加

2、（2016年真题）某工程投保了建设工程•切险，在施工期间现场发生下列事件

造成损失，保险人负责赔偿的事件是（）

A、大雨造成现场档案资料损毁

B、雷电击毁现场施工用配电柜

C、设计错误导致部分工程拆除重建

D、施工机械过度磨损需要停工检修

3、设计施工总承包合同订立时，承包人文件中最主要的是（），需在专用条款

约定承包人向监理人陆续提供文件的内容、数量和时间。

A、承包人建议书

B、设计文件

C、价格清单

D、投标函

4、材料采购招标，投标保证金一般不得超过项目估算价的（）.但最高不得超

过（）万元人民币

A、2%；20

B、2%；80

C、5%；20

D、5%；80

5、（2017年真题）建设单位委托招标代理机构招标的，招标代理机构在授权范围

内代理行为的法律责任由（）。

A、招标代理机构

B、建设单位

C、政府监管机构

D、项目评标委员会

6、根据九部委发布的《标准勘察合同》，履约担保有效期（）。

A、自勘察人签订勘察合同至勘察工作质量保修期结束后的14或15天矢效

B、自勘察人开始勘察工作至勘察工作完成失效

C、自勘察人签订勘察合同至发包人签收最后一批勘察成果文件之日起28日

后失效

D、自勘察人开始勘察工作至发包人签收最后一批勘察成果文件之日起28日

后失效

7、根据建设工程施上合同示范文本的规定，下列关于隐蔽工程检验的说法中，

正确的是（）。

A、工程师与承包人共同检验

B、工程师无故不参加验收，视为该隐蔽工程通过检验

c、工程师未在检验记录上签字，承包人7n内不得进行工程隐蔽

D、验收不合格，承包人应在工程师限定的时间内返工后重新报验

8、代理的种类中，（）主要是为维护无行为能力或限制行为能力人的利益而设

立的代理方式。

A、指定代理

B、法定代理

C、委托代理

D、意定代理

9,在合同履行过程中，承包人违反合同规定，监理人发出整改通知（）天后，

承包人仍不纠正违约行为，发包人可以向承包人发出解除合同通知。

A、1

B、14

C、28

D、56

10、某施工合同履行过程中，承包人发现由于公路管理部门的责任，连接施工场

地与国道之间的道路不符合招标文件中说明的条件，则承包人由此增加的费用应

由（）承担。

A、公路管理部门

B、承包人

C、发包人

D、承包人与发包人共同

11、设计施匚总承包合同模式下，关于承包人负责竣工后试验的说法，正确狗是

Oo

A、承包人提供所需要的所有其他设备、仪器，派遣有资质和经验的工作人员，

在发包人在场的情况下进行

B、发包人应派遣具有适当资质和经验的工作人员，直接按照操作和维修手册

进行

C、承包人提供所需要的所有其他设备、仪器，派遣有负质和经验的工作人员，

发包人在不在场均可进行

D、试验所必需的电力、设备、燃料、仪器、劳力、材料等由承包人提供

12、设计招标中，评标委员会完成评标后，应当向招标人提出书面评标报告，推

荐O的投标人为中标候选人。

A、投标报价最低

B、经评审的投标报价最低

C、最大限度满足招标文件规定的各项综合评价标准

D、最低限度满足招标文件规定的各项综合评价标准

13、（2020年真题）根据《标准施工招标资格预审文件和标准施工招标文件暂行

规定》，各行业编制本行业标准施工招标文件时应遵循的原则是（）.

A、结合行业特点，编制本行业的“通用合同条款”

B、“专用合同条款〃对“通用合同条款”的补充、细化，不得与“通用合同

条款”相抵触

C、对“通用合同条款〃和“专用合同条款〃应不加修改地引用

D、对“通用合同条款〃的修改，须征得行业主管部门的同意

14、勘察服务完成之前，由于不可抗力造成合同解除，则定金（）

A、不予退还

B、全部退还

C、双倍退还

D、减半退还

15、《标准施工招标文件》的组成（）o

A、共包含封面格式和三卷八章的内容

B、共包含封面格式和四卷八章的内容

C、共包含封面格式和三卷九章的内容

D.共包含封面格式和四卷九章的内容

16、某单位采用货样买卖方式签订了设备采购合同，关于采购方式及合同的说法,

正确的是（）。

A、该合同属于即时买卖合同

B、货样应留存在供货人处

C、当事人可以在合同中对货样进行说明

D、采购人不知道货样有隐蔽瑕疵的，供货人可按货样交付货物

17、甲向银行贷款50万元，乙公司在贷款合同的担保人栏目中加盖了公司的印

章，甲逾期没有还款。下列对于该债务清偿的表述正确的是（）。

A、银行有权耍求乙公司对50万元债务承担责任

B、乙公司在担保合同中没有约定是连带保证，可拒绝银行的要求

C、在贷款合同的担保人栏目中只有乙公司的印章，不能视为担保

D、银行必须先向甲追偿，经强制执行仍不能获得清偿时，才能要求乙公司承

担责任

18、按照施工合同示范文本的规定，监理人接到承包人提交的进度计划后，应在

合同约定的时间内予以确认或提出修改意见。如果监理人没有在约定时间内予以

确认或提出修改意见，则视为（）。

A、工程师已经确认，承包人不再承担计划的缺陷责任

B、工程师已经确认，承包人仍应承担计划的缺陷责任

C、工程师未确认，承包人应修改进度计划

D、工程师未确认，承包人应等待工程师的进一步指示

19、下列合同法律关系客体中属于行为的是（）。

A、货币

B、工程设计

C、勘察设计

D、专利权

20、卜.列关于施工合同标准文本，说法不正确的是（）

A、专用合同条款补充和细化的内容小得与“逋用合同条款”的规定相抵触,

否则抵触内容无效

B、标准施工合同中给出的合同附件格式包括合同协议书、履约保函和预付款

保函三个文件

C、合同协议书是唯•需要发包人和承包人同时签字盖章的法律文书

D、合同协议书需要明确填写的内容包括监理工程师的人选

21、某工程项目施工中现场他现了图纸中未标明的地卜.障碍物，需要作清除史理。

按照合同条款的约定，承包人应在索赔事件发生后28天内向工程师递交（）。

A、索赔报告

B、索赔意向通知

C、索赔依据和资料

D、工期和费用索赔的具体要求

22、关于代理法律特征的表述中，不正确的是（）。

A、代理人必须在代理权限范围内实施代理行为

B、代理人以代理人的名义实施代理行为

C、被代理人对代理行为承担民事责任

D、代理人在被代理人的授权范围内独立地表现自己的意志

23、缺陷责任期内工程运行期间出现的工程缺陷，（）应负责修复，直到检验合格

为止。

A、承包人

B、发包人

C、业主

D、责任人

24、收到承包人共同检验的通知后，监理人既未发出变更检验时间的通知，又未

按时参加，则下列行为中错误的是（）。

A、监理人应与承包人共同进行材料、设备的试验

B、承包人将记录送交监理人后可继续施工

C、此次检查或试验视为监理人不在场情况下进行

D、监理人应签字确认

25、根据《担保法》，下列选项中不能作为质押担保的是（）。

A、建筑物

B、汽车

C、汇票

D、仓单

26、关于评标委员会组成的说法，正确的是（）。

A、招标人代表2人，专家6人

B、招标人代表2人，专家5人

C、招标人代表2人，专家4人

D、招标人代表2人，专家3人

27、履约保函的担保期限自发包人和承包人签订合同之F1起，至（）1匕

A、竣工验收之日

B、提交竣工验收报告之日

C、签发工程移交证书日

D、缺陷责任期止之日

28、担保方式中的保证，实际运用过程中应理解为（）o

A、债务人和债权人约定，债务人向债权人保证履行合同义务

B、债务人和债权人约定，当债务人不履行债务时，由保证人代为履行债务

C、保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按约定履行债务

D、保证人和债务人约定，当债务人不履行债务时，保证人按约定履行债务

29、通用条款规定以投标截止日前第28天定义为（）,作用是划分该日后由于

政策法规的变化或市场物价浮动对合同价格影响的责任。

A、基准日期

B、下达开工令

C、合同签字Fl

D、风险事件发生日

30、某工程在缺陷责任期内，因施工质量问题出现重大缺陷，发包人通知承包人

进行维修，承包人不能在合理时间内进行维修，发包人委托其他单位进行修复,

修复费用由（）承担。

A、发包人

B、承包人

C、使用人

D.以上都不正确

31、根据《标准施工招标文件》，到投标截止时间时，投标人数量不足（）个的，

应当重新招标。

A、2

B、3

C、4

D、5

32、工程设计招标中，（）是招标人向潜在投标人发出的邀约邀请文件，是告

知投标人招标项目内容、范围、数量与招标要求、投标资格要求、招标程序规则、

投标文件编制与递交要求、评标标准与方法、合同条款与技术标准等招标投标活

动主体必须掌握的信息和遵守的依据。

A、设计招标文件

B、投标书

C、中标通知书

D、合同协议书

33、某没有特殊专业施工技术要求的施工项目招标，四家投标人的报价和评标价

分别为：甲，1800万元、1870万元；乙，1850万元、1890万元；丙，1880万

元、1820万元；丁,1990万元、1880万元，则中标候选人中排序第一的应为（）。

A、甲

B、乙

C、丙

D、T

34、“不利气候条件”对施工的影响属于（）应承担的风险。

A、发包人

B、承包人

C、监理人

D、保险人

35、下列施工招标中投标人资格预审的内容，属于初步审查内容的是（）。

A、联合体投标的，是否具备联合协议

B、资质条件

C、类似项目的业绩

D、项目经理资格

36、根据九部委发布的《标准设计合同》，设计费用的支付说法正确的是（）0

A、设计费用只能兴用定金支付，不能采用预付款

B、由于不可抗力或设计人的原因解除合同时，定金不予退还

C、设计费应保留3%的质量保证金

D、发包人应在收到中期支付申请后的28天内支付中期款项

37、采用评标价法进行评标，评标委员会确定的评标价格本质上是（）o

A、确定中标价

B、确定合同价

C、衡量各投标书优劣的依据

D、评审的各因素的打分之和

38、下列合同法律关系中，建筑材料可以成为合同客体的是（）

A、施工合同

B、设计合同

C、买卖合同

D、勘察合同

39、材料采购合同，全部合同材料质量保证期届满后，买方在收到卖方提交的由

买方签署的质量保证期届满证书并经审核无误后（）日内，向卖方支付合同价格

5%的结清款。

A、7

B、14

C、20

D、28

40、（2020年真题）根据《标准设计施工总承包招标文件》，投标人须知中对投标

人有关设计工作的要求是（）.

A、质量标准和设计文件审批程序

B、质量标准、设计业绩和人员资格

C、设计文件审批和设计变更程序

D、设计业绩、人员资格和设计变更程序

41、根据FIDIC施工合同条件，对永久工程每项工程的计量，应以（）计算。

A、A图纸净值

B、双方签证确定的净值

C、实际完成的净值

D、考虑膨胀、收缩或浪费在内的实际完成值

42、（2015年真题）采用《简明施工合同》的工程，负责材料和设备的供应人通常

为（）。

A、分包人

B、发包人

C、施工项目部

D、承包人

43、在项目招标评标结束后，中标人的投标保证金应当在（）退还。

A、发出中标通知书后

B、完成评标后

C、提交履约担保后

D、合同履行完毕后

44、保险制度上的危险是一种损失发生的不确定性，其表现为（）。

A、发生与否、发生时间的不确定性

B、发生责任、发生后果的不确定性

C、发生后果、发生地点的不确定性

D、发生地点、发生责任的不确定性

45、下列关于保险合同的说法正确的是（）o

A、财产保险合同的转让应当在通知保险人后依法转让

B、建筑工程一切险为财产保险合同

C、安装工程一切险为人身保险合同

D、投保人拖欠人身保险的保险费，保险人可以通过诉讼方式要求投保人支付

46、根据九部委发布的《标准勘察合同》，以下有关合同文件效力由大到小的排

序正确的是（）。

A、合同协议书-投标函及附录-中标通知书-专用条款-通用条款

B、中标通知甘-专用条款-通用条款-发包人要求-勘察费用清单

C、合同协议书-通用条款-专用条款-发包人要求-勘察费用清单

D、专用条款-通用合同条款-发包人要求-勘客纲要-勘察费用清单

47、关于机电设备招标的说法，错误的是（）。

A、可以采用公开招标或邀请招标方式

B、招标程序与施二招标基本相同

C、评审要素和量化比较的方法与施工招标基本相同

D、招标文件应对要求提供的货物、招标过程和合同条款予以说明

48、建设工程勘察合同履行管理中，临时占地和设施要求，错误的是（）

A、临时设施只有施工围挡、安全文明施工设施、办公生活用房

B、勘察人应当根据勘察服务方案制订临时占地计划，报请发包人批准

C、除专用合同条款另有约定外，临时设施的修建、拆除和恢复费用由勘察人

自行承担

D、临时占地使用完毕后，勘察人应当按照发包人要求或行政管理部门规定恢

复临时占地。

49、工程师审查承包商提交的施工组织设计和进度计划时，认为承包商使用的施

工设备数量不够而不能保证工程进度，则工程师（）。

A、有权要求增加施工设备，噌加的费用由业主承担

B、无权要求增加施工设备，但有权要求加快施工进度

C、有权要求增加施工设备，增加的费用由承包商承担

D、无权要求增加施工设备，也无权要求加快施工进度

50、建设工程勘察合同文本，除专用合同条款另有约定外，内容有①中标通知书；

②专用合同条款；③通用合同条款；④发包人要求；⑤勘察纲要；⑥投标函及投

标函附录；⑦勘察费用清单；⑧合同协议竹（）

A、⑥②①©③⑦⑧⑤

B、⑧①⑥②③©⑦⑤

C、②③④⑤①⑥⑦⑧

D、④②③①⑤©⑦⑧

【合同管理模拟（二）参考答案】

一、单项选择题

1、C

【解析】知识点:评标、决标阶段的工作。开标应当由招标人主持，所有投标人

参加。2020版教材P44。

2、B

【解析】【保险责任范围=要赔的】（1）自然事件：地震、海啸、雷电、台

风、暴雨、水灾、地面下陷下沉等人力不可抗拒的破坏力强人的自然现象；

（2）意外事故：不可预料的且被保险人无法有效控制的突发事件，如火灾、爆

炸。【除外责任二不赔的】（每年都考）（1）保风险，必然发生的损失不保

（如材料损耗、机械磨损、维修检修保养费用）。（2）自燃、氧化、气温变

化、正常水位变化等渐变原因，不属于自然灾害，不保。（3）被保险人管理

失误（如设计错误、施工方法不当、材料不合格、停电断电造成的）不属于意

外事件，不保。（4）保建造/安装过程。开始建造前已存在的，结束建造后的

（例如工程业主己经验收合格或实际接收的部分）不保。

3、B

【解析】2020版教材P123-126

本题考核的是承包人文件。设计施工总承包合同力立时，承包人文件中最主要

的是设计文件，需在专用条款约定承包人向监理人陆续提供文件的内容、数量

和时间。

4、B

【解析】2020版教材P66-68

招标人可以在招标文件中要求投标人以自己的名义提交投标保证金。投标保证

金一般不得超过项目估算价的2%.但最高不得超过80万元人民币。

5、B

【解析】（一）代理的暇念和特征代理是代理人在代理权限内，以被代理人的

名义实施的、其民事责任由被代理人承担的法律行为。

代理的特征：1.代理人必须在代理权限内实施代理行为2.以被代理人的名义

实施代理行为3.代理人在被代理人的授权范围内独立的表现自己的意志4.被

代理人对代理人承担民事责任。包括对代理人在执行代理任务的合法行为承担

民事责任，也包括对代理人不当代理行为承担民事责任。

6、C

【解析】知识点：九部委勘察合同的履约担.保。履约保证金有效期从发包人与勘

察人签订的合同生效之日起至发包人签收最后一批勘察成果文件之日起28m后

失效。2020版教材P76。

7、D

8、B

【解析】2020版教材P9Tl

本题考核的是法定代理。法定代理主要是为维护无行为能力或限制行为能力人

的利益而设立的代理方式。

9、C

【解析】知识点：违约责任。监理人发出整改通知28天后，承包人仍不纠正违

约行为，发包人可向承包人发出解除合同通知。2020版教材P113。

10、C

【解析】2020版教材P96-97

本题考查的是发包人的义务。发包人应根据合同工程的施工需要，负责办理取

得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场

外设施的权利，并承担有关费用，开通施匚场地与城乡公共道路的通道，以及

专用条款约定的施工场地内的主要交通干道。

11、A

【解析】2020版教材P123-126

本题考查的是订立合同时需要明确的内容。发包人应派遣具有适当资质和经验

的工作人员在承包人的技术指导下，按照操作和维修手册进行竣工后试验。承

包人应提供竣工后试验所需要的所有其他设备、仪器，派遣有资格和经验的工

作人员，在发包人在场的情况下进行竣工后试验。竣工后试验，由于发包人已

接受工程并进入运行期，因此试验所必需的电力、设备、燃料、仪器、劳力、

材料等由发包人提供。

12、C

【解析】4、推荐中标候选人

(1)推荐能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准的投标人为

中标候选人。

(2)推荐的中标候选人应当限定在1一3人，并标明排列顺序。

(3)推荐顺序确定：

第一，按综合得分由高到低的顺序推荐中标候选人；

第二，综合评分相等时，以投标报价低的优先；

第三，投标报价也相等的，以勘察纲要或设计方案得分高的优先；

第四，如果勘察纲要或设计方案得分也相等，则按照评标办法前附表的规定确

定中标候选人顺序。

13、B

【解析】P89

各行业编制的标准施工招标文件中的〃专用合同条款〃可结合施工项目的具体特

点，对标准的〃通用合同条款〃进行补充、细化。除〃通用合同条款〃明确〃专用合

同条款〃可做出不同约定外，补充和细化的内容不得与〃通用合同条款〃的规定相

抵触，否则抵触内容无效。

14、A

【解析】2020版教材P78-83

勘察服务完成之前，由于不可抗力或其他非勘察人的原因解除合同时.，定金不

予退还。

15、B

【解析】2020版教材P40-49

本题考查重点是“标准施工招标文件”。《标准施工招标文件》共包含封面格式

和四卷八章的内容。因此，本题的正确答案为B。

16、C

【解析】2020版教材P141T42

本题考查的是建设工程材料设备采购合同的分类。选项A,由于建设工程材料

设备采购合同的标的数量较大，一般都采用非即时买卖合同。选项B,凭样品

买卖的当事人应当封存样品，并可以对样品质量予以说明。出卖人交付的标的

物应当与样品及其说明的质量相同。选项D,凭样品买卖的买受人不知道样品

有隐蔽瑕疵的，即使交付的标的物与样品相同，出卖人交付的标的物质量仍然

应当符合同种物的通常标准。

17、A

【解析】（1）一般保证：一般保证的保证人在主合同纠纷未经审判或者仲裁，

并就债务人财产依法强制执行仍不能履行债务前，对债权人可以拒绝承担担保

责任。也即：只有当债务人确实不能履行债务时，债权人才可以要求保证人承

担保证责任。【有先后顺序】（2）连带责任保证：在主合同规定的债务履行期

届满没有履行债务的，债权人可以要求债务人履行债务，也可以要求保证人在

其保证范围内承担保证责任。也即：只要债务人在债务履行期届满没有履行债

务，债权人即可以要求保证人承担保证责任，当然也可以要求债务人履行债

务。【无先后顺序】（3）当事人对保证方式没有约定或者约定不明确的，则按

照连带责任保证承担保证责任。

18>B

【解析】2020版教材P127

本题考查的是施工准备阶段的合同管理中施工进度计划。如果监理人逾期不确

认也不提出书面意见，则视为已经同意。监理人对进度计划和对承包人施工进

度的认可，不免除承包人对施工组织设计和工程进度计划本身的缺陷所应承担

的责任。

19、C

【解析】合同法律关系客体，是指参加合同法律关系的主体享有的权利和承担

的义务所共同指向的龙象。合同法律关系的客体主要包括物、行为、智力成果

20、D

【解析】2020版教材P89-90

合同协议书是合同组成文件中唯一需要发包人和承包人同时签字盖章的法律文

书，因此标准施工合同中规定了应用格式。除了明确规定对当事人双方有约束

力的合同组成文件外，具体招标工程项目订立合同时需要明确填写的内容仅包

括发包人和承包人的名称。

21、B

【解析】2020版教材P110

本题考查的是索赔程序。索赔事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的28天

内向工程师递交索赔意向通知，声明将对此事件提出索赔。

22、B

【解析】2020版教材P9T1

本题考核的是代理具有的特征。代理具有以下特征：（1）代理人必须在代理双限

范围内实施代理行为；（2）代理人以被代理人的名义实施代理行为；（3）代理人

在被代理人的授权范围内独立地表现自己的意志；（4）被代理人对代理行为承担

民事责任。

23、A

【解析】2020版教材P99

本题考查的是合同履行涉及的几个时间期限。由于承包人拥有施工技术、设备

和施工经验，缺陷责任