桥梁施工项目合同协议样本

桥梁施工项目合同协议样本甲方（发包方）：____________________法定代表人：________________________地址：______________________________乙方（承包方）：____________________法定代表人：________________________地址：______________________________一、工程概况1.工程名称：_________桥梁建设工程2.工程地点：____________________3.工程内容：桥梁主体施工（含基础、墩台、梁体、桥面系等）、附属设施安装及相关配套工程（具体以施工图纸及工程量清单为准）。桥梁全长约××米，桥面宽度××米，设计荷载等级为_________。二、工期要求1.开工日期：以甲方签发的《开工通知书》载明日期为准。2.竣工日期：自开工之日起_________日历天内完成全部工程并通过竣工验收。3.工期顺延：因不可抗力、甲方原因（如设计变更、场地交付延误、付款逾期等）或非乙方原因导致的停窝工，乙方应在事件发生后3日内书面申请工期顺延，经甲方确认后工期相应顺延。三、质量标准与验收1.质量标准：工程质量符合《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T3650-2020）、《公路工程质量检验评定标准》（JTGF80/1-2017）及相关国家、行业标准，工程质量等级为合格，力争达到优良标准。2.验收程序：中间验收：分部分项工程完成后，乙方自检合格并向甲方提交验收申请，甲方应在5日内组织监理、设计等单位进行验收，验收合格后方可进入下一工序。竣工验收：工程完工后，乙方完成自检、整改并向甲方提交《竣工验收申请报告》，甲方应在收到报告后15日内组织勘察、设计、监理等单位及质量监督部门进行竣工验收。验收合格的，出具《竣工验收合格报告》；不合格的，乙方应在规定期限内整改至合格。四、合同价款及付款方式1.合同价款：本工程采用固定总价合同（或单价合同/可调价合同，根据实际情况选择），总价款为人民币_________（大写：____________________）。合同价款包含材料费、人工费、机械费、管理费、利润、税费、措施费、风险费及完成本工程的全部费用。2.付款方式：预付款：合同签订后15日内，甲方向乙方支付合同价款的______%（不超过30%）作为预付款。进度款：乙方按月（或按节点）报送已完成工程量报表，经监理、甲方审核确认后，于次月10日前支付已完工程量对应价款的______%。竣工结算款：工程竣工验收合格且结算完成后30日内，甲方向乙方支付至结算总价的______%（预留______%作为质量保证金）。质量保证金：结算总价的______%（不超过3%），自工程竣工验收合格之日起满______年（不超过2年），如无质量问题，甲方一次性无息返还。五、双方权利与义务（一）甲方权利义务1.向乙方提供施工所需的地质勘察资料、施工图纸等技术文件，并进行技术交底。2.按合同约定及时支付工程款，协调乙方与周边单位、居民的关系，处理施工外部干扰。3.对工程质量、进度、安全文明施工进行监督检查，有权要求乙方整改不符合要求的行为。（二）乙方权利义务1.按施工图纸、规范及甲方要求组织施工，确保工程质量、进度和安全，接受甲方及监理的监督。2.自行承担施工期间的人员、设备安全责任，办理施工现场人员工伤保险及工程一切险（如需）。3.遵守施工现场管理规定，做到文明施工，承担施工期间的环保、扬尘治理等责任，因乙方原因造成的环境污染、扰民纠纷由乙方负责处理并承担费用。六、工程变更与签证1.甲方提出的工程变更，应书面通知乙方，乙方应按变更要求施工。因变更导致工程量增减的，按以下方式调整价款：已有相同或相似项目单价的，按原单价执行；无相同或相似项目的，由乙方提出单价方案，经甲方、监理审核后作为结算依据。2.乙方提出的合理化建议涉及工程变更的，需经甲方书面同意后方可实施，变更价款按上述原则确定。七、违约责任1.甲方违约：甲方未按合同约定支付工程款，每逾期一日，按应付未付款项的______‰（不超过0.5‰）向乙方支付违约金；逾期超过30日的，乙方有权暂停施工，工期顺延，且甲方应承担乙方的停窝工损失。2.乙方违约：工程质量不合格的，乙方应无偿返修至合格，工期不予顺延；返修后仍不合格的，甲方有权解除合同，乙方应返还已付工程款并按合同总价的______%支付违约金。乙方逾期竣工的，每逾期一日，按合同总价的______‰（不超过0.5‰）向甲方支付违约金；逾期超过______日的，甲方有权解除合同，乙方应赔偿甲方全部损失。八、争议解决本合同履行过程中发生争议，双方应协商解决；协商不成的，任何一方均有权向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。九、其他条款1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式______份，甲乙双方各执______份，具有同等法律效力。2.本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________法定代表人（签字）：______________法定代表人（签字）：______________签订日期：______年____月____日