2025年三级内蒙古自治区建造师法规重点题库及答案

2025年三级内蒙古自治区建造师法规重点题库及答案一、单项选择题（每题2分，共20题）1.根据《内蒙古自治区建筑市场管理条例》，施工单位在承接工程后，需在（）内向项目所在地旗县级以上人民政府住房和城乡建设主管部门备案施工合同及项目管理机构组成人员信息。A.5个工作日B.7个工作日C.10个工作日D.15个工作日答案：B解析：《内蒙古自治区建筑市场管理条例》第二十一条规定，施工合同签订后，施工单位应当在7个工作日内将合同及项目管理机构组成人员信息报项目所在地旗县级以上人民政府住房和城乡建设主管部门备案。2.某内蒙古地区建设工程合同约定工期12个月，合同价款3000万元，根据《建设工程价款结算暂行办法》及内蒙古补充规定，发包人预付工程款的比例最低不得低于合同价款的（）。A.10%B.15%C.20%D.25%答案：A解析：《建设工程价款结算暂行办法》第十二条规定，包工包料工程的预付款按合同约定拨付，原则上预付比例不低于合同金额的10%，不高于30%。内蒙古自治区住建厅《关于规范建设工程价款结算的通知》（内建市〔2023〕15号）明确，合同工期1年以内或合同价款3000万元以下的工程，预付比例可按最低10%执行。3.内蒙古某施工企业因特殊情况需在夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，应提前（）向工程所在地生态环境主管部门申报，并公告附近居民。A.1日B.3日C.5日D.7日答案：B解析：《中华人民共和国环境噪声污染防治法》第四十三条规定，因特殊需要必须连续作业的，必须有县级以上人民政府或者其有关主管部门的证明，并公告附近居民。《内蒙古自治区环境保护条例》第三十六条补充规定，施工单位需提前3日向生态环境主管部门申报并公告。4.根据《内蒙古自治区建设工程质量监督管理规定》，建设单位组织竣工验收时，应当提前（）书面通知工程质量监督机构。A.24小时B.48小时C.72小时D.5个工作日答案：C解析：《内蒙古自治区建设工程质量监督管理规定》第十八条明确，建设单位应当在工程竣工验收72小时前，将验收的时间、地点及验收组名单书面通知负责监督该工程的质量监督机构。5.某内蒙古施工项目因发包人未按约定支付进度款导致停工，施工单位依据《民法典》主张停工损失，其索赔时效自（）起计算。A.停工当日B.发包人收到索赔通知之日C.合同约定的付款期限届满之日D.双方达成停工协议之日答案：C解析：《民法典》第八百零三条规定，发包人未按照约定的时间和要求提供资金的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。索赔时效自合同约定的付款期限届满之日起算，符合《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第八条关于“利息从应付工程价款之日开始计付”的类推适用原则。6.内蒙古某建设项目需使用草原进行施工，根据《内蒙古自治区草原管理条例》，临时占用草原的期限不得超过（），且不得在临时占用的草原上修建永久性建筑物、构筑物。A.1年B.2年C.3年D.5年答案：B解析：《内蒙古自治区草原管理条例》第三十九条规定，临时占用草原的期限不得超过2年，占用期满，用地单位必须恢复草原植被并及时退还。7.根据《保障农民工工资支付条例》及内蒙古实施细则，施工总承包单位应当在工程项目部配备（），负责对分包单位劳动用工实施监督管理。A.劳资专管员B.安全管理员C.质量监督员D.材料员答案：A解析：《保障农民工工资支付条例》第二十八条规定，施工总承包单位应当在工程项目部配备劳资专管员，对分包单位劳动用工实施监督管理。内蒙古《关于进一步落实<保障农民工工资支付条例>的通知》（内人社发〔2024〕8号）明确，未配备劳资专管员的项目不得开工。8.内蒙古某工程招标文件规定投标保证金为80万元，某施工企业提交了70万元的保证金，该投标应（）。A.有效，视为响应招标文件实质性要求B.无效，投标保证金不足C.由评标委员会认定是否有效D.要求投标人补交差额答案：B解析：《招标投标法实施条例》第二十六条规定，投标保证金不得超过招标项目估算价的2%，且应当与投标文件同时提交。招标文件明确要求投标保证金为80万元，属于实质性条款，未按要求提交的投标文件应作无效处理（《评标委员会和评标方法暂行规定》第二十五条）。9.某内蒙古施工企业因安全生产条件不符合国家规定，导致1人死亡、3人重伤，依据《刑法》及相关司法解释，直接负责的主管人员可能被判处（）。A.3年以下有期徒刑或拘役B.3年以上7年以下有期徒刑C.7年以上有期徒刑D.无期徒刑答案：A解析：《刑法》第一百三十五条规定，安全生产设施或者安全生产条件不符合国家规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处3年以下有期徒刑或者拘役；情节特别恶劣的，处3年以上7年以下有期徒刑。根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理危害生产安全刑事案件适用法律若干问题的解释》第六条，造成死亡1人、重伤3人属于“发生重大伤亡事故”，应处3年以下有期徒刑或拘役。10.内蒙古某建设工程施工合同约定“本合同争议由呼和浩特仲裁委员会仲裁”，后双方因质量问题发生纠纷，施工单位向法院起诉，法院应（）。A.受理，因仲裁协议无效B.受理，因仲裁协议未明确仲裁事项C.不予受理，告知向仲裁机构申请仲裁D.审查仲裁协议效力后决定答案：C解析：《仲裁法》第五条规定，当事人达成仲裁协议，一方向人民法院起诉的，人民法院不予受理，但仲裁协议无效的除外。本题中仲裁协议明确约定了仲裁机构（呼和浩特仲裁委员会），符合《仲裁法》第十六条关于仲裁协议“有选定的仲裁委员会”的要求，因此法院应不予受理。二、多项选择题（每题3分，共10题）1.根据《内蒙古自治区建筑市场管理条例》，下列属于建设单位禁止行为的有（）。A.要求施工单位垫资施工B.明示设计单位降低消防技术标准C.将单位工程分解发包D.未经验收擅自使用部分工程答案：ABCD解析：《内蒙古自治区建筑市场管理条例》第十七条规定，建设单位不得要求施工单位垫资施工；第十八条禁止明示或暗示设计、施工单位违反工程建设强制性标准；第十二条禁止将单位工程分解发包；第二十七条规定未经验收或验收不合格的工程不得使用。2.内蒙古某施工项目发生安全事故，造成2人死亡、5人重伤，应急管理部门可对施工单位采取的处罚措施包括（）。A.暂扣安全生产许可证B.处100万元以上500万元以下罚款C.降低资质等级D.对主要负责人处上一年年收入40%的罚款答案：ABD解析：《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十五条规定，事故发生单位对事故发生负有责任的，发生较大事故（3人以下死亡或10人以下重伤为一般事故，本题2死5伤为一般事故），处20万元以上50万元以下罚款；第三十八条规定，对主要负责人处上一年年收入30%至40%的罚款。但根据《内蒙古自治区安全生产条例》第四十八条，对一般事故可并处暂扣安全生产许可证1至3个月。本题若按《安全生产法》第一百一十四条，一般事故罚款为30万至100万（2021年修订后），结合内蒙古实施细则，选ABD（C项降低资质等级需情节严重）。3.下列属于内蒙古自治区必须进行招标的建设工程项目有（）。A.预算120万元的苏木（乡）级道路改造工程（使用中央财政资金）B.预算800万元的盟市级医院信息化系统采购（使用自治区财政资金）C.预算2000万元的国有企业自主投资的研发中心（非关系社会公共利益）D.预算500万元的外资控股的商业综合体（中方持股49%）答案：AB解析：《必须招标的工程项目规定》（国家发改委16号令）第二条规定，使用预算资金200万元以上，且该资金占投资额10%以上的项目必须招标；第三条规定，使用国有企业事业单位资金，且该资金占控股或主导地位的项目必须招标。内蒙古补充规定（内发改法规〔2023〕45号）明确，使用中央或自治区财政资金的项目，预算金额超过100万元的基础设施工程必须招标。A项120万元（超100万）、B项800万元（超200万）均符合；C项非关系社会公共利益且非控股；D项外资控股不属必须招标范围。4.根据《建设工程质量管理条例》及内蒙古实施细则，施工单位对施工中出现质量问题的建设工程应（）。A.负责返修B.承担返修费用C.对造成的损失承担赔偿责任D.立即停工并报告建设单位答案：ABC解析：《建设工程质量管理条例》第四十条规定，施工单位对施工中出现质量问题的建设工程或者竣工验收不合格的建设工程，应当负责返修；因施工原因造成质量问题的，返修费用由施工单位承担；造成损失的，应赔偿。D项“立即停工”非法定强制要求，需视具体问题而定。5.内蒙古某施工企业与农民工签订的劳动合同中，属于违法条款的有（）。A.约定工资每月25日支付（次月支付）B.要求农民工缴纳500元工装押金C.规定“发生工伤由农民工自行承担”D.未明确工作地点（仅写“内蒙古境内”）答案：BCD解析：《劳动合同法》第九条禁止用人单位收取押金；第二十六条规定免除用人单位法定责任、排除劳动者权利的条款无效（如工伤自负）；第十七条规定劳动合同必须明确工作内容和工作地点。A项每月25日支付（次月）符合《保障农民工工资支付条例》关于“至少每月支付一次”的要求（当月或次月均可）。三、案例分析题（每题10分，共5题）案例1：内蒙古某房地产开发公司（甲方）与某建筑公司（乙方）签订《建设工程施工合同》，约定工期24个月，合同价款1.2亿元，采用固定总价合同。施工中因甲方设计变更导致工程量增加15%，乙方提出调整合同价款，甲方以“固定总价合同不予调整”为由拒绝。双方争议诉至法院。问题：乙方主张调整合同价款是否合法？依据是什么？答案：合法。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第十九条，因设计变更导致建设工程的工程量或者质量标准发生变化，当事人对该部分工程价款不能协商一致的，可以参照签订建设工程施工合同时当地建设行政主管部门发布的计价方法或者计价标准结算工程价款。《内蒙古自治区建设工程造价管理办法》第二十一条规定，固定总价合同在发生设计变更、政策调整等情形时，超出约定风险范围的部分应调整价款。本案中工程量增加15%已超出一般固定总价合同约定的风险范围（通常为10%），乙方有权主张调整。案例2：2024年8月，内蒙古某施工总承包单位将主体结构分包给无资质的劳务公司，劳务公司招聘的农民工张某在施工中因脚手架坍塌受伤，花费医疗费8万元。张某要求总承包单位赔偿，总承包单位以“已分包”为由拒绝。问题：总承包单位是否应承担赔偿责任？法律依据是什么？答案：应承担。《建设工程质量管理条例》第七十八条规定，施工总承包单位将主体结构分包属于违法分包。《劳动合同法》第九十四条规定，个人承包经营违反本法规定招用劳动者，给劳动者造成损害的，发包的组织与个人承包经营者承担连带赔偿责任。《内蒙古自治区建筑市场管理条例》第三十三条明确，违法分包导致劳动者权益受损的，总承包单位承担连带赔偿责任。因此，总承包单位需与劳务公司连带赔偿张某医疗费及其他损失。案例3：内蒙古某政府投资项目通过公开招标确定中标人，中标通知书发出后，招标人以“资金未到位”为由取消中标，中标人要求招标人赔偿投标费用及预期利润损失。问题：中标人主张的赔偿是否应支持？法律依据是什么？答案：应支持。《招标投标法》第四十五条规定，中标通知书对招标人和中标人具有法律效力，发出后招标人改变中标结果的，应承担法律责任。《民法典》第五百七十七条规定，当事人一方不履行合同义务或履行不符合约定的，应承担赔偿损失等违约责任。中标通知书发出后，双方已成立合同关系（预约合同），招标人无正当理由取消中标，需赔偿中标人实际损失（投标费用）及合理预期利润（《最高人民法院关于审理买卖合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十四条关于可得利益损失的类推适用）。案例4：某内蒙古施工项目因连续降雨导致工期延误10天，施工单位提出工期顺延，建设单位认为“降雨属正常天气，不属于不可抗力”，拒绝顺延。问题：施工单位主张是否成立？如何认定“异常恶劣气候条件”？答案：成立。《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）通用条款17.3.2规定，异常恶劣的气候条件导致工期延误的，承包人有权要求工期顺延。《内蒙古自治区建设工程工期定额》（2023版）附录三明确，连续5日以上日降雨量超过50mm（暴雨）或连续10日以上日平均气温低于-25℃（极寒）属于异常恶劣气候条件。本案中连续降雨若达到该标准，施工单位可主张顺延；若未达到，但属于有经验的承包人无法合理预见的气候情况（如百年一遇暴雨），仍可依据《民法典》第五百九十条关于“不可抗力”的规定主张免责。案例5：内蒙古某施工企业未按规定存储工资保证金