建设工程施工合同纠纷 要素式起诉状模板

建设工程施工合同纠纷要素式起诉状模板说明：本模板为建设工程施工合同纠纷专用要素式起诉状，严格遵循《中华人民共和国民事诉讼法》及相关司法解释规范，以“要素明晰、填写便捷、直击核心、适配立案”为原则，全面覆盖起诉必备各项要素。无相关信息统一填写“无”，填写时需确保信息真实、准确、完整，避免因信息缺失、错误影响立案效率或自身诉讼权益。一、当事人要素（起诉状核心必备，明确各方主体身份，确保主体适格，不得遗漏）（一）原告（起诉方，建设工程施工合同权利受损主体）主体类型：□自然人□法人□非法人组织1.基础信息：__________________________________________________________（自然人填写：姓名、性别、民族、出生日期、公民身份号码；法人/非法人组织填写：单位全称、统一社会信用代码、法定代表人/主要负责人姓名、职务）2.联系电话：________________________（必填，确保法院、对方当事人可正常联络，避免送达受阻）3.住所地/送达地址：__________________________________________________________（自然人填户籍所在地或经常居住地；法人/非法人组织填注册地址，实际经营地址与注册地址不一致的，需额外注明实际经营地址）4.工程关联信息：建筑资质等级（施工、承包类主体必填）：________________________资质证书编号：________________________；与涉案工程关系：________________________（如：承包人、实际施工人、分包人等）（二）委托诉讼代理人（无委托则填写“无委托诉讼代理人”，委托需符合法律规定）1.姓名：________________________身份类别：□律师□原告单位员工□其他合法委托关系2.证件编号：________________________（律师填写执业证号；其他委托关系填写公民身份号码）3.联系电话：________________________执业机构/工作单位：________________________4.授权范围：________________________（明确一般授权或特别授权；特别授权需列明具体权限，如：代为承认、放弃、变更诉讼请求，进行和解、调解，提起上诉、申请执行，代收法律文书等）（三）被告（被起诉方，需承担相应民事责任的主体，按责任关联度、责任大小依次列明）第一被告：1.主体类型：□自然人□法人□非法人组织2.基础信息：__________________________________________________________（填写要求与原告基础信息一致，确保可用于送达及责任追究）3.联系电话：________________________住所地/送达地址：__________________________________________________________4.工程关联关系：________________________（明确身份，如：发包人、总承包人、违法分包人、转包人、实际施工人等）5.责任依据：__________________________________________________________（简要列明承担责任的合同条款、法律依据，如：《建设工程施工合同》第×条、《民法典》第×条相关规定）第二被告（无则填写“无第二被告”）：__________________________________________________________（填写格式完全参照第一被告，明确其责任关联及依据）第三被告及后续被告（按需添加，无则不填，格式统一参照第一被告）：（四）第三人（仅限与本案有直接利害关系，需参与诉讼方能查清事实、明确责任的主体，无则填写“无第三人”）1.基础信息：__________________________________________________________（填写要求与原、被告基础信息一致）2.与本案利害关系：________________________（明确与涉案工程及纠纷的直接关联，如：工程材料供应商、工程实际投资人等）3.追加理由：__________________________________________________________（结合法律规定，说明追加其参与诉讼的具体原因，如：为查清工程款支付事实、明确责任划分，需追加其参与诉讼）二、诉讼请求要素（起诉核心，需明确、具体、可执行，不得模糊表述，涉及金额需同时标注小写+大写）（一）案由：建设工程施工合同纠纷（细化案由，可勾选，无对应项填写“其他”并明确）□工程款支付纠纷□工程质量赔偿纠纷□工期延误纠纷□施工合同无效纠纷□施工合同解除纠纷□工程验收纠纷□其他：________________________（二）具体诉讼请求（逐项列明，明确责任主体、请求内容及计算依据）1.判令________________（明确被告全称）向原告支付涉案________________建设工程（注明工程全称、详细地址、具体施工范围）工程价款人民币__________元（小写：￥__________，大写：____________________元整）；2.判令________________（明确被告全称）向原告支付逾期支付工程价款的利息（或违约金）：截至______年____月____日，已产生利息（或违约金）人民币__________元（小写：￥__________，大写：____________________元整）；自______年____月____日起至全部工程价款清偿完毕之日止，以__________元（未付工程款本金）为基数，按________________标准（□合同约定利率______%□全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）□法定利率）计算，利随本清；（备注：利息与违约金一般择一主张，并行主张需符合法律规定及合同约定，不得超过法定上限）3.判令原告对涉案________________建设工程（与第1项工程范围一致）折价、拍卖、变卖所得价款，在人民币__________元（仅限未付工程款本金）范围内享有建设工程价款优先受偿权；（备注：需确认该主张未超过法定时限，即工程竣工或约定竣工之日起18个月）4.判令________________（明确被告全称）赔偿原告因本案纠纷产生的各项经济损失人民币__________元（小写：￥__________，大写：____________________元整），具体明细可另附页列明（如：停工窝工损失、材料损耗、律师费、差旅费等）；5.判令________________（明确被告全称）继续履行《建设工程施工合同》约定的__________义务（如：配合办理工程验收备案、提交完整竣工资料等，无相关请求则删除本条）；6.判令本案全部诉讼费用（包括但不限于案件受理费、财产保全费、鉴定费、公告费等）由________________（明确被告全称，可主张全部被告共同承担）承担。三、事实与理由要素（围绕诉讼请求，简洁连贯阐述核心事实，结合证据支撑，逻辑清晰，避免冗余）1.合同签订事实：______年____月____日，原告与________________（被告全称）在平等自愿、协商一致的基础上，签订《建设工程施工合同》（合同编号：__________）。该合同系双方真实意思表示，内容不违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效，双方均应恪守履行。合同核心约定：工程名称__________、工程地点__________、施工范围及内容__________、承包方式__________、工程工期__________（自______年____月____日至______年____月____日，总工期______天）、工程价款计价方式及暂定价__________、工程款支付节点及比例__________、工程质量标准__________，以及双方权利义务、违约责任、争议解决方式等。2.合同履行事实：合同签订后，原告严格按照合同约定、设计图纸及施工规范要求，全面履行施工义务，投入相应人力、物力、财力推进工程进度，严格把控工程质量，确保施工流程合法合规。涉案工程于______年____月____日全部施工完毕，原告按合同约定向被告提交工程竣工验收申请及完整竣工资料；______年____月____日，涉案工程经原告、被告及相关验收单位共同验收合格（或：被告无正当理由拖延组织验收，视为工程质量合格），双方确认工程最终结算价款为人民币__________元（小写：￥__________，大写：____________________元整）。3.违约事实及损害后果：截至起诉之日，被告仅向原告支付工程价款人民币__________元（小写：￥__________，大写：____________________元整），尚欠__________元未按合同约定支付。原告多次通过________________（如：催告函、律师函、微信/电话沟通、当面协商等）合法方式催告被告付款，明确告知其拖欠款项的违约后果及法律责任，但被告均以________________（明确被告拖欠借口，如：资金周转困难、无故拖延结算等）为由拒绝支付，其行为已构成严重违约。被告的违约行为不仅侵害了原告的合法财产权益，导致原告工程投入无法及时收回、资金占用成本增加，还造成原告产生停工窝工、律师费等各项经济损失，共计人民币__________元，依法应承担赔偿责任。4.补充事实：__________________________________________________________（如：工程施工中的变更签证、被告违法转包/分包、工程质量争议的责任归属等核心事实，无则填写“无”）。综上，为维护自身合法权益，依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国民事诉讼法》《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》等相关法律、司法解释规定，特向贵院提起诉讼，恳请贵院依法查明事实，分清责任，公正裁判，支持原告的全部诉讼请求。四、证据要素清单（诉讼核心支撑，逐项列明，与事实、诉讼请求一一对应，明确来源、份数及证明目的）1.证据一：《建设工程施工合同》及补充协议（如有）、招投标文件（如有），来源：原告与被告签订/相关招投标机构出具，份数：______份，证明目的：证明原、被告之间存在合法有效的建设工程施工合同关系，明确双方权利义务；2.证据二：工程开工报告、施工日志、竣工报告、竣工验收记录、质量检测报告（如有），来源：________________（如：原告制作、双方签字确认、第三方检测机构出具），份数：______份，证明目的：证明涉案工程开工、完工、验收情况及工程质量符合约定和规范，原告已全面履行合同义务；3.证据三：工程变更签证单、工程量确认单、结算报告及审核意见（如有），来源：________________（如：双方签字确认、第三方结算机构出具），份数：______份，证明目的：证明工程变更、工程量增减情况及工程最终结算价款；4.证据四：工程款支付凭证（银行转账记录、收款收据、发票等），来源：________________（如：原告持有、银行出具），份数：______份，证明目的：证明被告已支付工程款金额及尚欠工程款数额；5.证据五：催告相关材料（催告函、律师函、聊天记录、通话录音、送达记录等），来源：________________（如：原告发送、快递公司出具），份数：______份，证明目的：证明原告已多次催告被告付款，被告拖延、拒绝付款的违约事实及诉讼时效中断情况；6.证据六：经济损失相关凭证（停工窝工证明、材料/设备租赁凭证、律师费发票等），来源：________________（如：相关单位出具、原告持有），份数：______份，证明目的：证明原告因被告违约造成的具体损失及计算依据；7.证据七：当事人主体资格材料（身份证、营业执照、法定代表人身份证明等），来源：________________（如：原告自行提供、国家企业信用信息公示系统查询），份数：______份，证明目的：证明原、被告、第三人主体适格，具备诉讼主体资格；8.证据八：证人__________，基本信息（姓名、性别、身份证号、联系电话、住所）：________________________，证明目的：证明________________（明确证人需证明的具体案件事实）；9.其他证据：________________________，来源：________________，份数：______份，证明目的：________________________（补充工程图纸、现场照片等相关证据，无则填写“无”）。五、尾部格式要素（严格遵循起诉状规范，填写完整、格式合规，确保符合立案要求）此致________________________人民法院（备注：建设工程施工合同纠纷适用专属管辖，需填写涉案工程所在地人民法院）起诉人（签名/盖章）：________________________（自然人：签名并按手印；法人/非法人组织：加盖单位公章+法定代表人/主要负责人签名）______年____月____日附：（按法院立案要求准备，份数齐全、装订规范）1.本要素式起诉状副本______份（份数=被告人数+第三