2024-2025学年度一级建造师试题带答案详解（培优）

一级建造师试题考试时间：90分钟；命题人：教研组考生注意：1、本卷分第I卷（选择题）和第Ⅱ卷（非选择题）两部分，满分100分，考试时间90分钟2、答卷前，考生务必用0.5毫米黑色签字笔将自己的姓名、班级填写在试卷规定位置上3、答案必须写在试卷各个题目指定区域内相应的位置，如需改动，先划掉原来的答案，然后再写上新的答案；不准使用涂改液、胶带纸、修正带，不按以上要求作答的答案无效。第I卷（选择题80分）一、单选题（15小题，每小题4分，共计60分）1、（单选题）为确保建设工程合同的合法性，应由律师核实，才可对外确认。其原因是()。

A.合同必须有第三方认证

B.有可能合同内容含有违反法律的条款

C.合同必须有律师认证

D.律师能保证公正性

正确答案：B

2、（单选题）人字梯放置在光滑(忽略摩擦)地面上，顶端人体重量为P。关于绳子拉力与梯子和地面的夹角α、绳子位置h的关系的说法，正确的是()。

A.α、h越大，绳子拉力越大

B.α、h越小，绳子拉力越大

C.α越大、h越小，绳子拉力越大

D.α越小、h越大，绳子拉力越大

正确答案：D

3、（单选题）关于施工总承包管理下投资控制特点的说法，正确的是()。

A.有利于业主的总投资控制

B.多数情况下，由业主方与分包人直接签约，这样有可能减少业主方的风险

C.业主控制总投资的风险大

D.不会引起索赔

正确答案：C

4、（单选题）房屋建筑工程保修期，从()之日起计算。

A.工程竣工

B.工程竣工验收合格

C.工程移交使用

D.工程竣工验收备案

正确答案：B

5、（单选题）建设工程项目的招标方式一般情况下采用()方式。

A.有限招标

B.邀请招标

C.公开招标

D.内部招标

正确答案：C

6、（单选题）某双代号网络计划中，假设计划工期等于计算工期，且工作M的开始节点和完成节点均为关键节点。关于工作M的说法，正确的是()。

A.工作M是关键工作

B.工作M的自由时差为零

C.工作M的总时差等于自由时差

D.工作M的总时差大于自由时差

正确答案：C

7、（单选题）对于如下线性组织结构图(图1)，对施工方能够下达指令的是()。

A.总经理

B.业主代表

C.代表业主利益的项目经理

D.以上都可以

正确答案：C

8、（单选题）施工总承包模式与施工总承包管理模式的相同之处在于()。A.项目建设周期B.总包单位对分包单位的管理责任C.业主对分包单位的付款方式D.业主对分包单位的选择和认可权限正确答案：B9、（单选题）某施工企业承揽了一项挖土任务，土方量为9000m3，采用甲型液压挖土机进行施工。甲型液压挖土机每台班产量为400m3，单价为1000元/台班，则用该挖土机完成土方开挖的直接费为()元。A.20000B.22500C.25000D.27500正确答案：B10、（单选题）预付款担保的主要形式是()。

A.银行保函

B.由保证公司担保

C.抵押担保

D.履约保证金

正确答案：A

11、（单选题）水利工程大型采石场开采宜用()爆破法。

A.浅孔

B.深孔

C.洞室

D.预裂

正确答案：B

12、（单选题）NEC合同条件体系，包括以下()合同形式。

A.总价合同

B.单价合同

C.成本加酬金合同

D.交钥匙项目合同

正确答案：B

13、（单选题）施工现场文明施工管理组织的第一责任人是()。

A.监理工程师

B.业主代表

C.项目总工程师

D.项目经理

正确答案：D

14、（单选题）基础部分必须断开的是()。

A.伸缩缝

B.温度缝

C.沉降缝

D.施工缝

正确答案：C

15、（单选题）对营业线桥涵施工引起的线路加固工程，施工单位在与（）签订施工安全协议后方可施工。A.建设单位B.监理单位C.设备管理单位D.地方政府正确答案：C二、多选题（5小题，每小题4分，共计20分）1、（多选题）关于施工组织设计中施工平面图的说法中，正确的有()。

A.反映了最佳施工方案在时间上的安排

B.反映了施工机具等资源的供应情况

C.反映了施工方案在空间上的全面安排

D.反映了施工进度计划在空间上的全面安排

E.使整个现场能有组织地进行文明施工

正确答案：CDE

2、（多选题）施工总承包单位可以依法将承包范围内的()工程分包给具有相应专业资质的企业。A.地下室混凝土结构B.填充墙砌筑作业C.混凝土框架结构D.机电设备安装E.玻璃幕墙正确答案：CDE3、（多选题）项目后评价主要内容包括（）。A.影响评价B.经济效益评价C.项目投资评价D.过程评价E.项目法人评价正确答案：ABD4、（多选题）关于人民法院调解民事案件的说法，正确的有()。A.人民法院进行调解，只能由审判员一人进行调B.人民法院只能在双方当事人都同意的情况下才能进行调解C.调解达成协议，人民法院一般应制作调解书D.能够即时履行的案件，人民法院可以不制作调解书E.调解书一经制作，即发生法律效力正确答案：BCD5、（多选题）下列有关施工组织设计编制和审批的表述正确的有()。

A.施工组织总设计应由总承包单位技术负责人审批

B.施工方案应由项目技术负责人审批

C.重点分部工程施工方案需要由项目技术负责人审批，并报单位备案

D.难点分项工程施工方案需要由项目技术负责人审批，但不需要报单位备案

E.单位工程施工组织设计应由施工单位技术负责人或技术负责人授权的技术人员审批

正确答案：ABE

第Ⅱ卷（非选择题20分）三、简答题（2小题，每小题10分，共计20分）1、（问答题）某I级铁路增建二线站前工程第二标段的线路平面布置如图5-1所示。

主要工程情况如下：

路基土石方共26万m3，无特殊处理路基。

单线桥梁3座，均为旱桥，无高墩，上部结构为简支T梁。钻孔桩直径为1.2m，桩长为22～25m。某根钻孔桩施工过程为：在终孔后进行了清孔;在检验孔底沉渣厚度满足规范要求后，立即进行了钢筋笼吊装，由于设备故障导致钢筋笼吊装共耗时4个小时;钢筋笼吊装后，立即安装导管进行了水下混凝土灌注。在该桩成桩后质量检测时发现该桩底部有0.6m厚沉渣。经查看施工记录，泥浆含砂量不超标，其他指标合格，混凝土灌注过程顺利。

单线隧道1座，长3800米。在进口、出口各安排一个作业面施工，月进尺处在行业平均水平。隧道II级围岩长600m，III级围岩长2000m，IV级围岩长1200m。II级围岩采用全断面法施工，施工工序如图5-2所示。

沿线两个既有车站均需改建，改建内容为：车站A增加三条到发线，车站B拆除一条运煤专用线。两个车站的地形地貌基本一致。

全线轨道结构采用有砟轨道，采用换铺法铺设无缝线路。车站A和车站B均具备设置铺架基地的条件(T梁预制场设在铺架基地内)。计划在其中一个车站处设置铺架基地，配置一套铺架设备，先向一端铺架，然后调头再向另一端铺架。

本工程的营业线为繁忙干线。施工单位在营业线施工中，因机械侵限导致中断铁路行车7个小时，造成直接经济损失580万元，未造成人员伤亡。

业主要求本标段总工期为24个月，自开工后第15个月开始铺架。

1.第二标段的正线长度是多少千米?

2.根据背景资料，指出造成钻孔桩底部0.6m厚沉渣的原因。

3.指出图5-2中临时设施C、工序Ⅱ和工序V的名称。

4.铺架基地应设置在哪个车站处?并说明理由。

5.根据背景资料，应先向哪个方向进行铺架施工?并说明理由。

6.针对背景资料，根据《铁路交通事故应急救援和调查处理条例》规定，此次铁路交通事故属于什么等级?

正确答案：1.正线长度是：119.5千米。

2.原因是：钢筋笼安装时间长;没有进行二次清孔，在浇筑混凝土前没有进行沉渣厚度检测。3.C为栈桥(或仰拱栈桥)。工序Ⅱ为初期支护。工序Ⅴ为二次衬砌。

4.(1)选择在A车站处设置铺架基地。

(2)理由：A车站处有省道，交通方便，便于运输，;铺架基地可利用A车站增建的到发线，做到永临结合，减少土石方，节约用地，降低成本。

5.(1)应先向终点(或大里程)方向铺架。

(2)因为铺架开始时隧道还未完工，不能满足铺架要求，且还需要较长时间才能完工;而本工程的路基、桥梁工程量不大，难度不高，在开工后15个月内能完成大部分工程，不影响铺架施工。先向终点方向铺架能尽量避免铺架窝工，避免铺架设备反复调头。

6.属于较大事故。

2、（问答题）背景资料

某中型水库除险加固工程主要建设内容有：砌石护坡拆除、砌石护坡重建、土方填筑(坝体加高培厚)、深层搅拌桩渗墙、坝顶沥青道路、混凝土防浪墙和管理房等。计划工期9个月(每月按30天计)。合同约定：①合同中关键工作的结算工程量超过原招标工程量15%的部分所造成的延期由发包人承担责任;②工期提前的奖励标准为10000元/天，逾期完工违约金为10000元/天。

施工中发生如下事件：

事件1：为满足工期要求，采取分段流水作业，其逻辑关系如下表：

项目部技术人员编制的初始网络计划如下：

项目部在审核初始网络计划时，发现逻辑关系有错并将其改正。

事件2：项目部在开工后第85天末组织进度检查，F、H、E、J工作累计完成工程量分别为400m3、600┫、20000m3、125┫(假定工作均衡施工)。

事件3：由于设计变更，K工作的实际完成时间为33天，K工作的结算工程量为292m3.

除发生上述事件外，施工中其他工作均按计划进行。

问题：

指出事件1中初始网络计划逻辑关系的错误之处。

依据正确的网络计划，确定计划工期(含施工准备)和关键线路。

根据事件2的结果，说明进度检查时F、H、E、J工作的逻辑状况(按“……工作已完成……天工程量”的方式陈述)。指出哪些工作的延误对工期有影响及影响天数。

事件3中，施工单位是否有权提出延长工期的要求?并说明理由。

综合上述事件，该工程实际工期是多少天?承包人可因工期提前得到奖励或逾期完工支付违约金为多少?

正确答案：错误之处：E改正的紧前工作应为C、D工作(1分)，而初始网络计划中，E工作的紧前工作只有C工作(1分)。

在节点④、⑤之间缺少一项虚工作(2分)。

或E工作与C、D工作之间的逻辑关系--(2分)。

计划工期270天(1分)

关键线路：A-B-D-H-I-K-L-M(2分)

F工作已完成4天工程量(1分)，H工作已完成8天工程量(1分)，E工作已完成10天工程量