钢结构工程专业施工合同

钢结构工程专业施工合同甲方（发包方）：[甲方全称]法定代表人：[甲方法定代表人姓名]地址：[甲方注册地址]联系方式：[甲方联系人及公司电话]乙方（承包方）：[乙方全称]法定代表人：[乙方法定代表人姓名]资质等级：钢结构工程专业承包壹级资质证书编号：[乙方资质证书编号]地址：[乙方注册地址]联系方式：[乙方联系人及公司电话]第一条工程概况1.1项目名称：[项目具体名称，如XX产业园2物流仓库钢结构工程]1.2工程地点：[项目具体地点，如XX市XX新区XX大道XX号]1.3工程内容：（1）钢结构主体：钢柱、钢梁、钢檩条、支撑系统等构件的制作、运输、安装；（2）围护结构：彩钢压型板屋面（含保温层、防水透气层）、墙面（含聚氨酯保温板）、防火卷帘门、钢质防火窗的制作安装；（3）附属工程：钢楼梯、钢平台、女儿墙、预埋件安装；（4）深化设计：钢结构施工图深化（需经原设计单位及甲方确认）；（5）检测试验：钢结构力学性能检测、焊缝无损检测（UT/MT）、围护结构气密性检测。1.4承包范围：包工包料（含深化设计、检测、安装、调试），具体详见附件一《工程量清单》、附件二《钢结构深化设计要求》。1.5工期：（1）总日历天数：110天（含深化设计、构件制作、运输、安装、验收）；（2）开工日期：以甲方书面签发的《开工通知书》为准；（3）竣工日期：自开工日起满110天（不可抗力或甲方原因延误的，工期顺延）。1.6质量标准：符合《钢结构工程施工质量验收标准》（GB50205-2020）、《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）及设计要求，达到合格等级。第二条合同价款2.1合同总价：人民币大写[XX元整]（¥[XXXXXXX.00]），为固定总价合同（含深化设计费、材料设备费、人工费、机械费、管理费、利润、税金、检测费、安全文明施工费、质保费等全部费用）。2.2风险范围：包含除以下情形外的所有风险：（1）甲方书面确认的工程变更；（2）政策调整导致的税金变化（按国家规定调整）；（3）不可抗力造成的损失（按本合同第十一条处理）。2.3价款调整：仅当发生2.2条情形时调整，方式为：（1）工程变更：按甲方《工程变更签证单》，结合附件一单价（无对应单价的，按市场行情及乙方投标原则协商）；（2）税金调整：按国家最新政策执行，调整金额计入总价。第三条合同价款支付3.1预付款：（1）比例：合同总价的10%；（2）条件：乙方提交履约保函（总价10%，有效期至竣工后30天）、预付款保函（等额预付款，有效期至扣完为止）及《预付款申请》；（3）支付：甲方收到后7个工作日审核，15个工作日内支付。3.2进度款：（1）节点及比例：a.钢构件全部进场验收合格后，付至总价40%（含预付款）；b.钢结构主体安装验收合格后，付至总价70%；c.围护及附属工程验收合格后，付至总价90%；（2）条件：乙方提交《进度款申请》及对应验收资料（构件验收记录、隐蔽验收记录等）；（3）支付：甲方收到后7个工作日审核，15个工作日内支付。3.3竣工结算款：（1）比例：总价10%（扣除质保金，含变更调整）；（2）条件：竣工合格、乙方提交6套符合城建档案要求的竣工资料及《结算申请》；（3）支付：甲方收到后20个工作日审核，确认后15个工作日内支付。3.4质保金：（1）预留：竣工结算款的5%（从结算款中扣除）；（2）返还：质保期满后15个工作日内（无质量问题或乙方已履行保修义务）；（3）条件：乙方提交《质保金返还申请》及无质量问题证明。3.5逾期支付：按逾期金额日万分之五付违约金；逾期超30天，乙方有权停工，甲方承担工期延误及损失。第四条材料设备供应4.1甲方供应：无（若有则明确品牌、规格、到货时间、验收责任）。4.2乙方供应：（1）品牌规格：详见附件三《主要材料品牌表》，不得擅自更换；（2）质量要求：提供合格证、检验报告、材质证明，符合规范及设计；（3）验收：乙方运至现场后24小时通知甲方，甲方48小时内验收，合格后方可使用；（4）不合格处理：乙方3日内更换合格材料，费用自担，工期延误自担；因材料不合格造成质量问题，乙方承担全部损失。4.3保管：乙方负责现场材料保管，因保管不善造成的损失由乙方承担。第五条施工质量与验收5.1质量要求：乙方建立质量保证体系，配备持证管理人员，严格按规范及图纸施工。5.2隐蔽验收：焊缝、防腐、保温等隐蔽工程完成后，乙方24小时书面通知甲方，甲方48小时内验收，合格后方可隐蔽；甲方逾期未验，视为合格。5.3中间验收：（1）钢结构主体安装完成后，乙方通知甲方验收；（2）围护结构安装完成后，乙方通知甲方验收；（3）不合格需返工至合格，费用自担，工期延误自担。5.4竣工验收：（1）完工后乙方提交《验收申请》及竣工资料；（2）甲方15个工作日内组织验收（含设计、监理）；（3）合格出具《验收报告》；不合格乙方10日内整改，重新验收，整改期间工期延误自担。第六条双方责任甲方责任6.1开工前7日内提供场地（平整、水电路接通），办理临时占地等手续（费用自担）；6.2开工前10日内提供完整图纸及设计交底；6.3协调现场周边关系，确保施工正常；6.4按约定支付价款；6.5组织隐蔽、中间及竣工验收；6.6审核乙方施工组织设计及专项方案。乙方责任6.7具备有效资质及安全生产许可证，人员持证上岗；6.8开工前15日内提交《施工组织设计》《安全专项方案》，经甲方确认后施工；6.9深化设计图纸经原设计及甲方确认后方可使用；6.10确保工程质量，承担质量问题损失；6.11负责安全文明施工，配备专职安全员，购买意外伤害保险（费用自担），承担安全事故责任；6.12按规范检测，提供合格报告（费用含在总价）；6.13提交符合城建档案要求的竣工资料；6.14承担自身原因造成的工期延误及损失。第七条工期延误责任7.1甲方原因延误：（1）情形：场地未按时交付、图纸延迟、进度款逾期超30天、指令变更；（2）处理：工期顺延，乙方7日内提交《顺延申请》，甲方10日内确认；逾期未确认视为认可；（3）索赔：窝工费按（人工单价×窝工人数×天数+机械停滞费×天数）计算，从进度款支付。7.2乙方原因延误：（1）情形：施工组织不当、材料延迟、质量返工、安全事故；（2）处理：日违约金=总价×万分之五/日，累计不超总价3%；（3）逾期超15天，甲方有权解除合同，乙方付总价20%违约金并赔偿损失。7.3不可抗力延误：（1）情形：地震、台风、政府指令停工等；（2）处理：工期顺延，甲方承担已完工程损失，乙方承担自身机械人员损失；（3）乙方24小时内通知甲方并提交损失证明。第八条质量保修8.1保修范围：钢结构主体、屋面防水、围护结构等承包范围工程。8.2保修期限：（1）主体结构：设计使用年限50年；（2）屋面防水：5年；（3）其他工程：2年；（4）自竣工合格之日起算。8.3保修责任：（1）质保期内质量问题，乙方24小时内到场，48小时内维修合格；（2）逾期未到场，甲方委托第三方维修，费用从质保金扣除，不足部分乙方承担；（3）甲方使用不当或不可抗力造成的问题，乙方不担责（可有偿维修）。第九条违约责任9.1甲方违约：（1）场地/图纸延迟，日付总价万分之五违约金；（2）进度款逾期超30天，乙方有权停工，甲方承担损失；（3）擅自解除合同，付总价20%违约金并赔偿已完工程损失。9.2乙方违约：（1）质量不合格，返工至合格，承担损失，逾期按工期违约金计算；（2）擅自转包/分包，甲方解除合同，乙方付总价20%违约金；（3）未按时竣工，按7.2条处理；（4）供应不合格材料，承担全部损失，工期延误自担。第十条争议解决10.1协商不成的，任何一方有权向工程所在地人民法院提起诉讼。第十一条其他条款11.1生效：双方签字盖章且乙方提交合格履约保函后生效。11.2变更：需书面确认，未确认无效。11.3附件效力：附件一至三与本合同同等效力。11.4保密：双方不得向第三方泄露合同内容及商业秘密。甲方（盖章）：__________法定代表人（签字）：_