公路标志标线施工合同

公路标志标线施工合同公路标志标线施工合同甲方（建设单位）：[甲方全称]统一社会信用代码：[甲方信用代码]地址：[甲方地址]乙方（施工单位）：[乙方全称]统一社会信用代码：[乙方信用代码]资质等级：[乙方资质等级，如公路交通工程专业承包二级]地址：[乙方地址]第一条工程概况1.1工程名称：[具体工程名称，如XX路（K0+000-K5+000）公路标志标线工程]1.2工程地点：[具体路段，如XX市XX区XX路全段]1.3工程范围：-交通标志：警告标志20块、禁令标志30块、指示标志45块、指路标志15块（含悬臂式、立柱式，具体规格见附件《工程量清单》）；-交通标线：热熔型车道线5200㎡、停止线120㎡、斑马线300㎡、导向箭头40组（含反光珠撒布，具体规格见附件《工程量清单》）；-配套设施：标志基础预埋件110套、标线施工辅助设施（如临时警示装置）。1.4工程内容：标志基础浇筑、标志板制作安装、标线喷涂、反光材料撒布、现场清理及交工验收前的维护。第二条工期2.1开工日期：[XXXX年XX月XX日]（以甲方书面开工令为准）2.2竣工日期：[XXXX年XX月XX日]2.3工期总日历天数：[XX]天（含法定节假日，不含不可抗力及甲方原因导致的延误）2.4工期调整：-因甲方变更设计、提供场地延误、交通管制指令等原因导致工期延误，工期相应顺延，乙方需在延误发生后7日内提交书面签证申请，甲方10日内确认；-因乙方自身原因（如材料供应、施工组织不当）导致延误，工期不顺延，且需承担违约责任（见第十条）。第三条工程质量3.1质量标准：符合《道路交通标志和标线》（GB5768-2017）、《公路交通标志板技术条件》（GB/T23827-2009）、《热熔型路面标线涂料》（GB/T23858-2009）及国家现行相关规范，达到交工验收合格标准。3.2质量要求：-标志板：铝板厚度≥2.0mm（悬臂式≥3.0mm），反光膜采用工程级以上（按设计要求），安装垂直度偏差≤1°，基础混凝土强度≥C25；-标线：干膜厚度≥1.8mm（热熔型），反光珠撒布率≥250g/㎡，直线顺直度偏差≤5mm/10m，与路面粘结强度≥0.7MPa；3.3质量验收：-乙方每道工序完成后自检，合格后报甲方现场代表验收，验收合格后方可进入下道工序；-竣工后乙方提交完整验收资料（含材料合格证、试验报告、自检记录等），甲方组织交工验收，验收合格后签署《交工验收证书》。第四条合同价款4.1合同总价：人民币[XX]元（大写：[XX]元整），为固定单价合同（附件《工程量清单》中单价固定，工程量按实际完成量调整）。4.2价款组成：含材料费、人工费、机械使用费、措施费、管理费、利润、税金（按现行税率）及质保期内维护费。4.3价款调整：-材料价格波动：±5%以内（以投标基准价为基数）不调整，超过±5%的部分按实际采购价调整（需提供正规发票及供应商证明）；-工程变更：按甲方书面变更指令，乙方10日内提交变更报价单，甲方确认后调整合同价款及工期。第五条双方责任甲方责任5.1开工前7日内提供施工图纸、地质资料及施工场地（需协调交通导改，乙方配合）；5.2组织图纸会审及技术交底，协调沿线单位及交通管理部门；5.3按合同约定支付工程款；5.4委派[甲方代表姓名]为现场代表，负责现场协调、验收及签证。乙方责任5.1具备相应施工资质，委派[乙方项目经理姓名]（持建造师证）为项目经理，配备安全员、质检员各1名；5.2采购材料需符合国标，提供合格证、检验报告，甲方有权抽检（不合格材料乙方需立即更换，费用自理）；5.3负责施工安全：设置警示标志、围挡，配备安全防护用品，购买建筑施工人员团体意外险（保额≥50万元/人）及第三者责任险（保额≥100万元），保险期限覆盖施工期及质保期；5.4负责现场文明施工，施工后清理场地，符合环保要求；5.5按规范施工，接受甲方及监理单位监督，承担质量不合格的返工费用及工期延误责任。第六条工程款支付6.1预付款：合同签订后7日内，甲方支付合同总价的10%（人民币[XX]元）作为预付款；6.2进度款：工程完成50%时，乙方提交进度报告，甲方10日内支付至已完工程量的70%；工程竣工后，支付至已完工程量的80%；6.3竣工结算款：交工验收合格后30日内，乙方提交结算资料，甲方审核后支付至结算总价的97%；6.4质保金：结算总价的3%，质保期满后15日内无息返还（见第七条）。第七条质量保修7.1保修范围：标志标线因施工质量、材料缺陷导致的损坏（不含人为破坏、交通事故损坏）；7.2保修期限：自交工验收合格之日起，标线12个月，标志24个月；7.3保修责任：乙方接到甲方保修通知后24小时内到场，48小时内修复（紧急情况12小时内到场），逾期未修甲方可委托第三方，费用从质保金中扣除。第八条违约责任8.1甲方逾期付款：每逾期1日，按应付款的万分之五支付违约金，逾期超过30日，乙方有权停工；8.2乙方逾期竣工：每逾期1日，按合同总价的万分之三支付违约金，累计不超过合同总价的5%；逾期超过15日，甲方有权解除合同，乙方承担合同总价10%的违约金；8.3质量不合格：乙方需无偿返工至合格，工期不顺延；若返工后仍不合格，甲方有权解除合同，乙方返还已收工程款并承担损失；8.4安全事故：乙方发生安全事故，承担全部责任及费用，甲方有权解除合同并要求赔偿损失。第九条争议解决因本合同发生争议，双方协商解决；协商不成，提交工程所在地有管辖权的人民法院诉讼解决。第十条其他10.1不可抗力：因地震、暴雨（预警级以上）等不可抗力导致工期延误，双方互不承担责任，工期顺延；10.2合同生效：双方签字并加盖公章后生效，附件《工程量清单》《施工图纸》为本合同组成部分；10.3本合同一式[4]份，甲乙双