2026年监理工程师《合同管理》专项训练冲刺卷

2026年监理工程师《合同管理》专项训练冲刺卷考试时间：______分钟总分：______分姓名：______一、单项选择题（下列选项中，只有一项符合题意，请将正确选项的代表字母填写在答题卡相应位置。每题1分，共60分）1.根据我国《民法典》规定，合同是民事主体之间设立、变更、终止民事法律关系的（）协议。A.基于平等自愿B.旨在追偿损失C.须以书面形式D.主要为赠与目的2.甲向乙发出要约，承诺在一个月内以市场价格出售一套房产，但未明确具体价格。乙表示同意该要约。下列说法正确的是（）。A.乙的表示构成承诺B.甲可以拒绝乙的承诺C.合同因价格不明确而无效D.需要双方就价格达成补充协议3.合同生效后，当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明确的，可以（）。A.直接请求法院判决B.适用合同编的规定补充协议C.视为合同未生效D.由守约方自行决定4.某施工合同约定，承包人应在收到工程师指令后7天内提交付款申请。承包人实际在15天后提交，工程师以承包人迟延提交为由拒绝支付。关于工程师处理方式的说法，正确的是（）。A.工程师有权拒绝支付任何款项B.若工程进度符合要求，工程师应予支付C.承包人必须承担违约责任D.需由业主与承包人协商解决5.合同履行过程中，因不可抗力导致合同目的不能实现，合同双方（）。A.应继续履行合同B.有权单方解除合同C.只能部分承担违约责任D.无需承担任何责任6.某工程因设计变更导致工期延误，承包人可否索赔？（）A.不能，因为工期延误是承包人应承担的风险B.可以，但必须证明设计变更是其延误的直接原因C.不可以，因为设计变更属于业主风险D.可以，无需证明因果关系7.合同的变更是指（）。A.合同权利义务的转让B.合同内容的修改或补充C.合同无效后的恢复D.合同的解除8.甲将一台机器出租给乙使用，乙未按约定支付租金，甲保留了对机器的所有权，这种担保方式是（）。A.保证B.抵押C.质押D.留置9.保证合同是从合同，其效力取决于（）。A.主合同的存在和效力B.保证人的经济实力C.保证合同的形式D.主债务的履行情况10.债务人不履行到期债务，债权人可以与保证人协议，将保证担保的范围（）。A.限于主债权本金B.扩大至利息和违约金C.由保证人自行决定D.限于债权人实际损失11.担保物折价或者拍卖、变卖后，其价款超过债权数额的部分，归（）所有；不足部分，由债务人清偿。A.债务人B.债权人C.担保物权人D.保证人12.合同生效后，当事人不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者（）等违约责任。A.转移财产B.报复对方C.赔偿损失D.开除责任人13.违约金不足以弥补对方损失的，违约方应当补足不足以弥补的部分。这体现了违约责任原则中的（）。A.公平原则B.诚实信用原则C.自愿原则D.过错责任原则14.因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。当事人延迟履行后发生不可抗力的，则（）。A.免除全部责任B.不免除责任C.减轻部分责任D.由双方平均分担责任15.索赔是指合同一方因对方不履行合同义务或其他原因而遭受损失时，向对方提出的（）要求。A.赔礼道歉B.经济补偿C.调解请求D.强制执行16.索赔的成立，应当同时具备的条件不包括（）。A.与合同相比较，已造成了实际损失B.造成损失的原因是对方的过错C.索赔具有正当理由D.索赔必须在合同约定的期限内提出17.承包人根据合同约定或工程师指令已完成某部分工程，但因业主未按时提供材料导致工期延误，承包人应向（）提出工期索赔。A.工程师B.业主C.监理单位D.设计单位18.索赔报告的内容一般不包括（）。A.索赔依据B.索赔证据C.合同谈判记录D.索赔金额及计算方法19.在工程实践中，由于业主原因导致工期延误，承包人通常可以索赔（）。A.工期和费用B.仅费用C.仅工期D.不可索赔20.反索赔是指（）。A.承包人针对业主的索赔进行反驳B.业主针对承包人的索赔进行抗辩C.监理工程师对合同争议进行调解D.政府主管部门对合同纠纷进行仲裁21.索赔证据的基本要求不包括（）。A.真实性B.及时性C.绝对性D.相关性22.下列关于工程师签发复工通知的说法，正确的是（）。A.只有业主有权签发复工通知B.只有承包人有权申请复工C.工程师应在收到复工申请后及时签发D.复工通知不是合同文件的一部分23.合同争议的解决方式中，一方向人民法院提起诉讼，人民法院对争议案件作出判决后，该判决（）。A.可以上诉B.立即生效C.需双方同意后才生效D.仅对双方当事人具有约束力24.仲裁裁决作出后，当事人（）。A.可以向人民法院起诉B.可以向其他仲裁机构申请仲裁C.必须自动履行D.可以请求人民法院撤销25.合同争议解决的原则中，强调以事实为依据，以法律为准绳的是（）。A.法院调解原则B.仲裁自愿原则C.公开、公平、公正原则D.当事人协商原则26.在合同争议解决中，当事人自行协商解决争议的基础是（）。A.法律规定B.道德规范C.合同约定或法律规定D.争议的复杂性27.根据《中华人民共和国建筑法》，建设单位应当自建筑竣工验收合格之日起（）日内，将竣工验收报告和有关文件报建设行政主管部门或者其他有关部门备案。A.15B.30C.60D.9028.招标投标活动应当遵循（）原则。A.低价优先B.公平、公正、公开C.实用为主D.审批优先29.招标文件应当包括招标项目的技术要求、商务要求以及（）等所有实质性要求和条件。A.评标标准和方法B.投标保证金数额C.工程量清单D.项目负责人简历30.投标人不得以低于成本的报价竞标，也不得（）。A.投标人相互串通投标报价B.与招标人串通投标报价C.以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标D.以上都是31.评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。评标委员会成员（）。A.可以接受投标人贿赂B.可以私下接触投标人C.应当回避可能影响公正评审的情形D.无需遵守保密义务32.中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当（）。A.承担相应的民事责任B.赔偿由此给中标人造成的损失C.承担行政责任D.以上都是33.建设工程实行招标发包的，发包单位应当将工程发包给（）的承包单位。A.具有相应资质B.报价最低C.提供关系最好D.业主指定34.建设工程依法实行招标发包，不得将合同拆分。如果确实需要拆分合同的，应当（）。A.报上级主管部门批准B.符合合同法相关规定C.经过公证机关证明D.由监理单位认可35.合同转让是指合同权利义务的（）转移给第三人。A.部分或全部B.仅权利C.仅义务D.主体36.合同权利义务转让的，应当经（）同意。A.债权人或债务人B.债权人和债务人C.第三人D.人民法院37.合同权利义务转让的，原合同的权利义务对受让人（）。A.自动终止B.不再发生效力C.仍然有效D.需要重新签订38.在合同履行过程中，当事人协商一致，可以变更合同。合同变更（）。A.仅对变更后的内容有效B.需要办理公证C.自通知到达对方时生效D.必须采用书面形式39.合同终止的情形不包括（）。A.合同履行完毕B.合同解除C.债务相互抵销D.债权人变更40.合同解除分为（）。A.协商解除和法定解除B.单方解除和双方解除C.协商解除和强制解除D.合同终止和合同变更41.有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（）。A.在履行期限届满前，一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务B.一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行C.一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的D.以上都是42.合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以请求（）。A.相互返还财产B.承担违约责任C.赔偿损失D.以上都是43.建设工程合同纠纷的管辖法院通常是（）。A.任何基层人民法院B.工程所在地人民法院C.建设单位所在地人民法院D.承包人所在地人民法院44.在工程实践中，由于一方违约导致合同无法继续履行，守约方解除合同时，通常需要（）。A.通知违约方B.提供违约证据C.等待对方同意D.向法院申请强制解除45.《中华人民共和国招标投标法实施条例》是由（）颁布的。A.全国人民代表大会B.国务院C.最高人民法院D.住房和城乡建设部46.招标人可以自行办理招标事宜，但应当具备（）条件。A.有进行招标的能力B.有相应的专业技术力量C.有与招标项目规模和复杂程度相适应的招标专业人员D.以上都是47.投标保证金不得超过招标项目估算价的（）。A.1%B.2%C.5%D.10%48.投标人撤回已提交的投标文件，在投标截止时间前已缴纳的投标保证金（）。A.予以没收B.应当退还C.由招标人决定是否退还D.视情况处理49.评标委员会推荐的中标候选人应当不超过（）。A.1个B.2个C.3个D.4个50.评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以（）。A.招标人自行确定中标人B.重新招标C.直接确定排名第一的中标候选人为中标人D.中止招标51.建设工程合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，人民法院应（）。A.驳回其请求B.按合同约定支付C.参照合同约定支付D.由双方协商解决52.因合同无效造成的损失，由（）承担。A.合同当事人按过错分担B.合同当事人平均分担C.仅由有过错的一方承担D.由守约方承担53.建设工程合同被确认无效后，已经履行的，当事人应当（）。A.恢复原状B.继续履行C.按无效处理D.重新订立合同54.合同编规定，合同成立后，合同生效前，不履行合同义务，或者履行合同义务不符合约定的，依照（）的规定处理。A.合同编关于违约责任的规定B.合同编关于合同无效的规定C.民法总则关于民事法律行为效力的规定D.民法总则关于民事责任的规定55.合同生效后，当事人就合同内容达成补充协议的，补充协议（）。A.效力低于原合同B.优先于原合同C.效力与原合同一致D.需经公证才生效56.担保合同是主合同的从合同。担保合同约定独立于主合同的，该约定（）。A.无效B.有效，但担保合同可能无效C.视情况而定D.经登记后生效57.债权人与债务人约定债务人不履行到期债务时，由第三人向债权人履行债务的，第三人对债务人的履行行为，债务人不（）。A.有权拒绝B.有权接受C.无权主张权利D.有权要求赔偿58.因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，法律另有规定的除外。这里的“法律另有规定”可能包括（）。A.双方事先的约定B.某些合同类型的特殊规定C.当地的风俗习惯D.行业协会的规定59.合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以请求相互返还财产。这体现了合同解除的（）后果。A.恢复原状B.违约责任C.合同终止D.权利义务消灭60.监理工程师在合同管理中的主要职责之一是（）。A.直接决定工程变更B.审批承包人的索赔申请C.独立判定合同是否有效D.协助业主和承包人履行合同二、多项选择题（下列选项中，至少有两项符合题意，请将正确选项的代表字母填写在答题卡相应位置。每题2分，共40分）61.合同订立一般需要经过（）阶段。A.要约邀请B.要约C.承诺D.履行E.签订62.下列关于合同生效条件的说法，正确的有（）。A.民事法律行为成立即生效B.民事法律行为满足法定生效要件时生效C.民事法律行为可以附条件或附期限D.依法需办理批准、登记等手续的，自批准、登记时生效E.效力待定的合同自确定之日起生效63.合同履行的原则包括（）。A.全面履行原则B.诚实信用原则C.合理调配原则D.经济合理原则E.及时履行原则64.下列关于合同变更的说法，正确的有（）。A.合同变更需要双方协商一致B.合同变更应当采用书面形式C.合同变更不需要通知对方D.合同变更的效力仅限于变更后的内容E.合同变更不需要经过批准65.担保的方式包括（）。A.保证B.抵押C.质押D.留置E.定金66.违约责任的主要形式包括（）。A.继续履行B.采取补救措施C.赔偿损失D.支付违约金E.恶意磋商67.索赔的依据一般包括（）。A.合同文件B.招标文件C.法律法规D.工程师指令E.当事人之间的往来函件68.索赔报告的主要内容通常包括（）。A.索赔事项概述B.索赔依据C.索赔证据D.索赔金额及计算方法E.索赔的处理建议69.下列关于工期索赔的说法，正确的有（）。A.工期索赔必须事先获得工程师的同意B.因业主原因导致工期延误可以索赔工期C.因不可抗力导致工期延误可以索赔工期D.工期索赔通常也需要索赔费用E.工期索赔的计算应基于合同约定和实际情况70.下列关于费用索赔的说法，正确的有（）。A.费用索赔必须以实际损失为依据B.因业主原因导致额外成本增加可以索赔费用C.因不可抗力导致额外成本增加可以索赔费用D.费用索赔通常包括人工费、材料费、机械费和间接费等E.费用索赔不需要提供详细计算过程71.合同争议的解决方式包括（）。A.协商B.调解C.仲裁D.诉讼E.判决72.仲裁的特点包括（）。A.公开进行B.一裁终局C.由当事人协议选择D.依法独立进行E.实行两审终审制73.根据《中华人民共和国建筑法》，施工单位应当建立、健全施工质量保证体系，落实（）等各项责任制度。A.工程质量责任制B.工程质量检查制度C.工程质量奖惩制度D.安全生产责任制E.劳动保护制度74.招标投标活动应当遵循公开、公平、公正和（）原则。A.公证B.合法C.诚实信用D.平等E.效率75.评标委员会成员应当从（）等人员中随机抽取。A.从事招标投标工作的专业人员B.招标人的上级主管部门人员C.招标人委托的专家库中的专家D.依法招标的科研项目评审专家E.熟悉相关业务的政府工作人员76.投标人不得违反招标投标法的规定，以（）等手段谋取中标。A.低于成本的报价竞标B.报价接近成本C.与招标人串通投标D.以向评标委员会成员行贿的手段谋取中标E.投标人之间串通投标报价77.合同转让的条件包括（）。A.须存在有效的合同关系B.须转让的合同权利或义务合法C.须征得合同另一方的同意D.须不违反法律法规的强制性规定E.须办理相应的登记手续78.合同变更的法律后果可能包括（）。A.合同内容的改变B.合同效力的变化C.当事人权利义务的调整D.合同关系的消灭E.可能产生新的合同关系79.合同解除的法律后果包括（）。A.合同权利义务的终止B.尚未履行的，终止履行C.已履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以请求相互返还财产D.当事人可以请求赔偿损失E.合同自解除通知到达对方时解除80.监理工程师在施工合同管理中的主要职责包括（）。A.审查承包人的施工组织设计和专项施工方案B.审核承包人的索赔申请C.签发工程款支付证书D.组织工程竣工验收E.调解业主与承包人之间的合同争议试卷答案一、单项选择题1.A2.D3.B4.B5.B6.B7.B8.D9.A10.B11.C12.C13.A14.B15.B16.D17.B18.C19.A20.B21.C22.C23.B24.C25.C26.C27.B28.B29.A30.D31.C32.B33.A34.B35.A36.B37.C38.C39.D40.A41.D42.D43.B44.A45.B46.D47.C48.B49.C50.B51.C52.A53.A54.A55.C56.B57.A58.B59.A60.B二、多项选择题61.ABC62.BCD63.ABDE64.ABD65.ABCDE66.ABCD67.ACE68.ABCDE69.BCE70.ABCD71.ABCD72.BCD73.ABC74.BCE75.ACD76.ACD77.ABCD78.ABC79.ABCD80.ABCE解析思路一、单项选择题1.A合同是平等主体的自然人、法人和非法人组织之间设立、变更、终止民事法律关系的协议。基于平等自愿是合同订立的基本原则。2.D要约是希望和他人订立合同的意思表示。承诺是受要约人同意要约的意思表示。乙表示同意甲的要约，但未明确具体价格，此时乙的表示属于承诺邀请或新的要约邀请，需要甲就价格做出承诺，因此合同尚未成立。3.B合同生效后，当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明确的，可以协议补充；不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定；仍不能确定的，适用合同编或者其他法律的规定。4.B承包人提交付款申请的时间虽超过约定，但工程师签发复工通知表明工程并未因承包人迟延提交申请而停止，且承包人后续履约情况未知，工程师此时审核付款申请是合理的，若进度符合要求应予支付。5.B不可抗力导致合同目的不能实现，合同双方可以部分或者全部免除责任。6.B索赔的成立，应当具备三个条件：①与合同相比较，已造成了实际损失；②造成损失的原因是对方的过错或者合同约定；③索赔具有正当理由。承包人只需证明延误是对方原因即可。7.B合同的变更是指合同内容的修改或补充，是在不变更合同主体、合同性质的前提下，对合同部分内容的调整。8.D留置是指债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人有权留置该财产，并有权依法以留置财产折价或者拍卖、变卖该财产的价款优先受偿。题目描述符合留置权的特点。9.A保证合同是从合同，其效力取决于主合同的存在和效力。主合同无效，保证合同通常也无效。10.B债权人与保证人可以协议将保证担保的范围扩大，但不能超出主债权的范围。11.C担保物折价或者拍卖、变卖后，其价款超过债权数额的部分，归担保物权人（通常为债务人）；不足部分，由债务人清偿。12.C合同编规定违约责任的主要形式包括继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等。13.A违约金不足以弥补对方损失的，违约方应当补足不足以弥补的部分，体现了违约责任原则中的公平原则。14.B当事人延迟履行后发生不可抗力的，已经超过合同约定的履行期限，因此不适用不可抗力可以免除全部责任的规定，但可以免除延迟履行期间的违约责任。15.B索赔是指合同一方因对方不履行合同义务或其他原因而遭受损失时，向对方提出的经济补偿要求。16.D索赔的成立，应当具备三个条件：①与合同相比较，已造成了实际损失；②造成损失的原因是对方的过错或者合同约定；③索赔具有正当理由。索赔提出的时间限制并非索赔成立的必要条件。17.B因业主原因导致工期延误，承包人应向业主提出工期索赔，业主通常会委托工程师审核并转发索赔。18.C索赔报告的内容一般包括索赔事项概述、索赔依据、索赔证据、索赔金额及计算方法、索赔的处理建议等。合同谈判记录通常不是索赔报告的必备内容。19.A由于业主原因导致工期延误，承包人通常可以同时索赔工期和由此产生的费用。20.B反索赔是指针对承包人提出的索赔，业主进行的反驳和抗辩。21.C索赔证据的基本要求包括真实性、合法性、关联性、及时性。绝对性不符合实际情况，证据需要具有证明力。22.C工程师作为合同管理方，在收到承包人复工申请后，应审核申请的合理性，并及时签发复工通知以恢复施工。23.B一方向人民法院提起诉讼，人民法院对争议案件作出判决后，该判决具有法律效力，对双方当事人具有约束力。24.C仲裁裁决作出后，具有法律效力，当事人应当履行。如一方不履行，另一方可以申请人民法院强制执行。仲裁实行一裁终局制，不可上诉。25.C合同争议解决的原则包括自愿原则、合法原则、公平原则、公开、公平、公正原则。公开、公平、公正原则强调以事实为依据，以法律为准绳。26.C当事人自行协商解决争议的基础是合同约定或法律规定。如果合同未约定，则依据法律规定。27.B《中华人民共和国建筑法》第五十四条规定：“建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起十五日内，将竣工验收报告和规划、公安、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门或者其他有关部门备案。”28.B招标投标活动应当遵循公开、公平、公正和诚实信用原则。29.A招标文件应当包括招标项目的技术要求、商务要求以及所有实质性要求和条件。30.D投标人不得以低于成本的报价竞标，也不得投标人以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标。以上行为均属于禁止行为。31.C评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。评标委员会成员应当回避可能影响公正评审的情形。32.B中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当承担相应的民事责任，赔偿由此给中标人造成的损失。33.A建设工程实行招标发包的，发包单位应当将工程发包给具有相应资质的承包单位。34.B如果确实需要拆分合同的，应当符合合同法相关规定，特别是关于分包的规定。35.A合同转让是指合同权利义务的部分或全部转移给第三人。36.B合同权利义务转让的，应当经债务人同意。未经债务人同意的转让可能无效。37.C合同权利义务转让的，原合同的权利义务对受让人仍然有效，受让人取代原合同当事人的地位。38.C合同变更的效力，对于尚未履行的，自双方当事人意思表示一致时生效；对于已经履行的，其效力溯及合同成立时，但变更后的内容有效。39.D合同终止的情形包括合同履行完毕、合同解除、债务相互抵销、法律规定或者当事人约定合同终止的其他情形。债权人变更不属于合同终止的情形。40.A合同解除分为协商解除和法定解除。41.D有下列情形之一的，当事人可以解除合同：①在履行期限届满前，一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；②一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；③一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的。以上都是法定解除的情形。42.D合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以请求相互返还财产。合同解除的后果包括恢复原状、相互返还财产、赔偿损失等。43.B建设工程合同纠纷的管辖法院通常是工程所在地人民法院，根据民事诉讼法相关规定确定。44.B在工程实践中，由于一方违约导致合同无法继续履行，守约方解除合同时，通常需要提供违约证据，证明对方违约行为导致合同目的不能实现。45.B《中华人民共和国招标投标法实施条例》是由国务院颁布的。46.D招标人可以自行办理招标事宜，但应当具备有进行招标的能力、有相应的专业技术力量、有与招标项目规模和复杂程度相适应的招标专业人员等条件。47.C投标保证金不得超过招标项目估算价的2%。48.B投标人撤回已提交的投标文件，在投标截止时间前已缴纳的投标保证金应当予以没收。49.C评标委员会推荐的中标候选人应当不超过3个。50.B评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以重新招标。51.C建设工程合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，人民法院应参照合同约定支付。52.A因合同无效造成的损失，由合同当事人按过错分担责任。53.A合同无效后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，当事人应当恢复原状。54.A合同成立后，合同生效前，不履行合同义务，或者履行合同义务不符合约定的，依照合同编关于违约责任的规定处理。55.C合同生效后，当事人就合同内容达成补充协议的，补充协议效力与原合同一致。56.B担保合同是主合同的从合同。担保合同约定独立于主合同的，该约定无效，担保合同自始无效。57.A债权人与债务人约定债务人不履行到期债务时，由第三人向债权人履行债务的，构成代位权行使。第三人对债务人的履行行为，债务人不有权拒绝。58.B因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，法律另有规定的除外。这里的“法律另有规定”可能包括某些合同类型的特殊规定，如保险合同等。59.A合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以请求相互返还财产。这体现了合同