2025年建设工程法规及相关知识一级建造师考试常见题附答案及

2025年建设工程法规及相关知识一级建造师考试常见题附答案及一、单项选择题1.关于联合体投标的说法，正确的是（）。A.联合体中标的，联合体各方分别与招标人签订合同B.联合体投标需提交共同投标协议，该协议可在投标截止后补交C.联合体成员的资质按联合体中最高资质认定D.联合体各方在同一招标项目中以自己名义单独投标的，相关投标均无效答案：D解析：根据《招标投标法实施条例》第三十七条，联合体各方在同一招标项目中以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的，相关投标均无效。A选项错误，联合体中标的，联合体各方应共同与招标人签订合同；B选项错误，共同投标协议需在投标文件中提交，投标截止后补交无效；C选项错误，联合体资质按较低资质认定。2.某施工企业与材料供应商签订钢材采购合同，约定供应商于2024年6月10日前供货，施工企业于货到后5日内付款。供应商因运输问题延迟至6月20日交货，施工企业未及时验收，后发现部分钢材质量不符合合同要求。关于责任承担的说法，正确的是（）。A.施工企业未及时验收，应自行承担质量责任B.供应商延迟交货构成违约，施工企业可拒绝付款C.供应商应承担延迟交货的违约责任，同时对质量问题负责D.施工企业未在约定期限内提出质量异议，视为质量合格答案：C解析：《民法典》第五百七十七条规定，当事人一方不履行合同义务或履行不符合约定的，应承担违约责任。供应商延迟交货（履行期限违约）且交付质量不合格（履行质量违约），需承担双重责任。A错误，未及时验收不免除供应商质量责任；B错误，施工企业应按合同约定付款，但可就违约行为主张赔偿；D错误，质量异议期需根据合同约定或法律规定，未明确约定时，合理期限内提出即可。3.根据《建设工程安全生产管理条例》，关于专项施工方案的说法，正确的是（）。A.深基坑工程专项施工方案需经施工单位技术负责人和总监理工程师签字后实施B.起重吊装工程专项施工方案可由项目技术负责人审批C.超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项施工方案需经建设单位批准D.专项施工方案实施前，只需由施工单位项目负责人向作业人员进行安全技术交底答案：A解析：《建设工程安全生产管理条例》第二十六条规定，达到一定规模的危险性较大的分部分项工程（如深基坑）的专项施工方案，需经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施。B错误，起重吊装属于危险性较大工程，专项方案需施工单位技术负责人审批；C错误，超过一定规模的需组织专家论证，而非建设单位批准；D错误，交底应由编制人员或项目技术负责人进行。二、多项选择题1.下列情形中，属于投标人相互串通投标的有（）。A.投标人A与B协商一致提高投标报价B.投标人C委托投标人D代为报价C.招标人向投标人E泄露其他投标人的投标报价D.投标人F与G的投标文件异常一致E.投标人H与I的投标保证金从同一账户转出答案：ABDE解析：《招标投标法实施条例》第四十条规定，投标人相互串通的情形包括：协商投标报价等投标文件的实质性内容（A）；投标人之间委托投标（B）；投标文件异常一致或呈规律性差异（D）；投标保证金从同一单位或个人账户转出（E）。C属于招标人与投标人串通，非投标人相互串通。2.关于建设工程质量保修的说法，正确的有（）。A.地基基础工程的保修期限为设计文件规定的合理使用年限B.屋面防水工程的最低保修期限为3年C.装修工程的最低保修期限为2年D.供热系统的最低保修期限为1个采暖期E.施工单位不履行保修义务的，建设单位可另行委托他人修复，费用由施工单位承担答案：ACE解析：《建设工程质量管理条例》第四十条规定：地基基础和主体结构为设计文件合理使用年限（A正确）；屋面防水、有防水要求的卫生间等为5年（B错误）；装修工程为2年（C正确）；供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期（D错误）。第四十一条规定，施工单位不履行保修义务的，建设单位可委托修复，费用由责任方承担（E正确）。3.根据《劳动合同法》，下列关于试用期的说法，正确的有（）。A.劳动合同期限3个月以上不满1年的，试用期不得超过1个月B.同一用人单位与同一劳动者只能约定1次试用期C.试用期工资不得低于本单位相同岗位最低档工资的80%D.以完成一定工作任务为期限的劳动合同，可约定2个月试用期E.试用期包含在劳动合同期限内答案：ABCE解析：《劳动合同法》第十九条规定：劳动合同期限3个月以上不满1年的，试用期≤1个月（A正确）；同一用人单位与同一劳动者只能约定1次试用期（B正确）；以完成一定工作任务为期限的劳动合同不得约定试用期（D错误）；试用期包含在合同期限内（E正确）。第二十条规定，试用期工资≥本单位同岗位最低档工资或劳动合同约定工资的80%，且≥当地最低工资标准（C正确）。三、案例分析题背景资料：2024年3月，某房地产公司（发包人）与某建筑公司（承包人）签订《建设工程施工合同》，约定由承包人承建某住宅小区，合同工期18个月，合同价款1.2亿元。合同约定：“因发包人原因导致工期延误的，每延误1天，发包人按合同总价的0.01%向承包人支付违约金；因承包人原因导致工期延误的，每延误1天，承包人按合同总价的0.02%向发包人支付违约金。”施工过程中发生以下事件：事件1：2024年5月，发包人未按约定时间提供施工场地，导致承包人停工15天，窝工损失20万元（含机械闲置费5万元、人工窝工费15万元）。事件2：2024年8月，承包人因施工组织不力，导致主体结构施工延误20天。事件3：2025年1月，因罕见暴雨（当地气象资料显示，该暴雨50年一遇）导致基坑积水，承包人被迫停工10天，修复基坑支护花费12万元。问题：1.事件1中，承包人可向发包人主张哪些赔偿？说明理由。2.事件2中，承包人应向发包人支付多少违约金？说明理由。3.事件3中，停工损失和修复费用应由谁承担？说明理由。答案及解析：1.事件1中，承包人可主张工期顺延15天，并要求发包人赔偿窝工损失20万元及违约金（1.2亿×0.01%×15=18万元）。理由：根据《民法典》第八百零三条，发包人未按约定提供场地，构成违约，承包人可顺延工期并要求赔偿损失。合同中明确约定了工期延误违约金，发包人需按约定支付。窝工损失属于直接损失，发包人应赔偿。2.事件2中，承包人应支付违约金=1.2亿×0.02%×20=48万元。理由：承包人因自身原因延误工期，需按合同约定承担违约责任。合同中关于承包人延误工期的违约金条款合法有效，应按约定执行。3.事件3中，停工10天的工期可顺延，修复基坑支护的12万元由承包人承担。理由：罕见暴雨（50年一遇）属于不可抗力。根据《民法典》第一百八十条，因不可抗力不能履行合同的，部分或全部免除责任，但法律另有规定的除外。工期延误属于不可抗力导致，发包人应顺延工期；但承包人作为施工方，对基坑支护的施工质量负责，修复费用属于承包人应承担的风险（除非合同另有约定），因此修复费用由承包人自行承担。四、综合应用题某施工企业承接了一项市政道路工程，合同约定采用固定总价合同，约定工期240天。施工过程中，因设计变更增加了2公里道路延伸段（原合同工程量为10公里），导致工程量增加20%。承包人提出工期索赔30天，发包人以固定总价合同为由拒绝。同时，承包人发现施工现场地下存在未探明的文物，导致停工20天，产生保护费用5万元。问题：1.设计变更导致的工程量增加，承包人是否有权主张工期顺延？说明理由。2.地下文物导致的停工损失和保护费用应由谁承担？说明理由。3.若承包人向法院起诉，哪些证据可支持其工期索赔？答案及解析：1.承包人有权主张工期顺延。理由：固定总价合同通常适用于工程量风险较小的项目，但设计变更导致工程量显著增加（20%），属于发包人原因引起的合同范围变更。根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF20170201）第19.1条，因发包人原因导致的工期延误，承包人有权要求顺延工期。2.停工损失由发包人承担，保护费用由发包人支付。理由：《文物保护法》第二十九条规定，施工中发现文物，应立即停工并保护现场，报告文物行政部门。由此产生的停工损失和保护费用由发包人承担（属于发包人应承担的地质资料及地下障碍风险）。3.支持工期索赔的证据包括：（1）设计变更单（证明发包人提出变更）；（2）原合同工程量清单及变更后的工程量确认单（证明工程量增加比例）；（3）施工进度计划（证明原计划工期与变更后的合理工期差异）；（4）监理工程师签字的停工令（证明因设计变更导致的实际停工时间）；（5）地下文物的考古报告及停工通知（证明不可抗力或发包人风险事件）。五、判断题（判断正误并说明理由）1.建设单位领取施工许可证后，3个月内未开工的，施工许可证自行废止。（）答案：错误。理由：《建筑法》第九条规定，建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工。因故不能按期开工的，应向发证机关申请延期；延期以两次为限，每次不超过3个月。既不开工又不申请延期或超过延期时限的，施工许可证自行废止。因此，未开工且未申请延期才会废止，仅3个月未开工不一定废止。2.施工单位在施工中偷工减料，导致工程质量不符合规定标准，建设单位可要求施工单位承担修理、返工、赔偿损失等责任，但不可解除合同。（）答案：错误。理由：《民法典》第八百零一条规定，因施工人原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权要求施工人在合理期限内无偿修理或返工、改建。若修理后仍不符合要求，或施工单位拒绝修理，发包人可依据《民法典》第五百六十三条解除合同（根本违约情形）。3.专利申请人自发明创造在外国第一次