门禁系统安装施工合同

门禁系统安装施工合同甲方（全称）：【XX单位/公司】地址：【XX市XX区XX路XX号】法定代表人/授权代表人：【XXX】乙方（全称）：【XX安防工程有限公司】地址：【XX市XX区XX路XX号】法定代表人/授权代表人：【XXX】鉴于甲方委托乙方承担【XX项目门禁系统安装工程】，双方遵循平等、自愿、公平、诚实信用原则，就工程相关事宜达成一致，签订本合同。一、工程概况1.1项目名称：【XX项目门禁系统安装工程】1.2工程地点：【XX市XX区XX项目现场】1.3工程范围：-门禁系统设备采购（含主机、读卡器、电磁锁、控制器、电源、后备电池、出门按钮、管理软件及配套辅材）；-系统布线（含电源线、信号线、网线、线管、线槽及施工辅材）；-设备安装、调试、联调及系统集成；-甲方2名以上人员操作培训（含系统操作、日常维护、故障排除）；-12个月质保期内免费维护及技术支持。1.4工期：总日历天数【30】天，自甲方书面通知开工之日起至竣工验收合格之日止。其中：-设备采购及到货：【10】天；-布线及设备安装：【15】天；-调试及培训：【5】天。二、合同价款2.1本合同为固定总价合同，总价款人民币【XXXXX元】（大写：【XX万XX仟XX佰XX拾XX元整】），包含设备费、运输费、安装费、调试费、培训费、质保费、税费等全部费用，除双方书面确认的工程变更外，不作调整。三、材料设备供应3.1所有门禁设备及辅材由乙方采购，需为【XX品牌】原厂正品，符合国家《安全防范工程技术标准》（GB50348）及行业规范，提供产品合格证、质量检验报告。3.2设备到货后，乙方提前24小时通知甲方验收，甲方3日内组织验收；不合格产品乙方须【3】日内更换，逾期更换按工期延误处理。四、工程施工4.1乙方严格按国家规范及甲方要求施工，遵守工程所在地物业及甲方现场管理规定。4.2隐蔽工程（布线、线管敷设）完成后，乙方通知甲方验收，甲方2日内确认合格后方可覆盖施工。4.3乙方负责施工安全，配备安全防护设施，施工人员持证上岗；因乙方原因造成的人身伤害、财产损失由乙方承担全部责任。五、双方责任5.1甲方责任-开工前【3】日内提供施工电源接口、场地（含设备安装位、布线通道），协调物业、业主配合施工；-提供施工临时用水用电（费用由甲方承担），负责场地清理；-按合同约定支付工程价款；-及时组织各阶段验收及竣工验收。5.2乙方责任-具备安防工程施工资质（提供资质证书复印件加盖公章）；-按约定时间完成设备采购、施工及调试；-设备调试合格后提供不少于2次培训，确保甲方人员能独立操作；-质保期内接到故障通知【1】小时内响应，【4】小时内到场维修（特殊情况协商），免费更换非人为损坏零部件。六、工期延误6.1甲方原因（未按时供场地、未及时验收、逾期付款）导致工期延误，工期顺延，甲方承担乙方窝工损失（按每日【XXX元】计算）。6.2乙方原因（设备延迟、质量返工）导致工期延误，每逾期1日按合同总价万分之五支付违约金；逾期超【7】日，甲方有权解除合同，乙方退还已收款并支付合同总价10%违约金。6.3不可抗力（地震、台风、政府指令）导致延误，工期顺延，双方互不担责，需及时通知对方并提供证明。七、质量验收7.1验收分为隐蔽工程验收和竣工验收：-隐蔽工程验收：乙方完成布线后通知甲方，甲方2日内验收，合格签字后进入下工序；-竣工验收：工程完工后乙方提交验收申请及资料（竣工图纸、设备清单、验收报告），甲方【5】日内组织验收，合格签署《竣工验收合格证书》；不合格乙方【3】日内整改，逾期按延误处理。7.2验收标准：系统运行正常，功能满足甲方需求，符合国家及合同约定标准。八、价款支付8.1支付方式：银行转账至乙方指定账户。8.2支付节点：-预付款：合同签订后【5】日内，支付合同总价30%（【XXXXX元】）；-进度款：设备到货验收+布线安装完成后，乙方提交申请，甲方【5】日内支付50%（【XXXXX元】）；-结算款：竣工验收合格后【10】日内，支付15%（【XXXXX元】）；-质保金：合同总价5%（【XXXXX元】），质保期满【10】日内无质量问题支付。九、违约责任9.1甲方逾期付款：每逾期1日按应付未付款万分之五支付违约金；逾期超【10】日，乙方有权暂停施工，工期顺延。9.2乙方质量不合格：免费返工至合格，返工不计入工期，赔偿甲方损失（按实际损失计算）。9.3质保期内乙方未按时响应/维修：每次支付违约金【500】元，累计超【3】次，甲方有权从质保金中扣减费用自行维修，不足部分由乙方承担。十、争议解决本合同履行争议，双方协商解决；协商不成，向工程所在地人民法院提起诉讼。十一、其他条款11.1工程变更：需提前【3】日提交书面申请，双方签署《工程变更单》后调整价款及工期，无书面变更单甲方拒付变更款、乙方拒施工。11.2保密：双方对合同内容及对方商业秘密（工程情况、客户信息）保密，期限【2】年，未经书面同意不得泄露。11.3合同生效：自双方签字盖章之日起生效，一式【4】份，甲方执【2】份，乙方执【2】份，同等效力。11.4附件：《门禁系统设备清单及报价单》《施工进度计划》为本合同组成部分，与本合同同等