墙面木饰面装饰合同

墙面木饰面装饰合同甲方（业主）：________________________乙方（施工方）：________________________工程名称：XX住宅墙面木饰面装饰工程工程地点：XX小区XX栋XX单元XX室一、工程范围与内容1.工程范围：客厅电视背景墙（约12㎡）、主卧床头背景墙（约8㎡）、走廊墙面（约6㎡）、书房墙面（约10㎡），共计约36㎡（最终按实际施工面积结算，误差≤±5%按固定总价执行）。2.工程内容：（1）基层处理：墙面找平、防潮层涂刷（XX品牌环保防潮漆）、木龙骨/基层板安装（XX品牌E0级实木颗粒板）；（2）木饰面安装：成品木饰面（XX品牌胡桃木饰面，厚度18mm）粘贴/钉装、接缝处理（专用环保胶）；（3）收边收口：实木线条（XX品牌白橡木）收边、阴阳角处理；（4）垃圾清运：施工产生的废料运至物业指定堆放点。二、合同价款1.固定总价：人民币XX元（大写：XX元整），包含材料、人工、辅材、运输、安装、垃圾清运、税金等全部费用，无其他增项（设计变更除外）。2.价款调整：仅因甲方书面设计变更导致工程量增减时，按双方确认的《变更确认单》调整，变更部分单价按原合同对应项目单价执行。三、工期1.开工日期：XX年XX月XX日（以甲方书面通知为准）；2.竣工日期：XX年XX月XX日；3.总工期：20日历天（含节假日，不含设计变更、甲方原因延误工期）。4.工期延误：（1）甲方原因（设计变更、付款延迟、现场不具备施工条件）：工期顺延，甲方承担乙方窝工损失（按每日XX元计算）；（2）乙方原因（材料供应延误、施工组织不当）：每逾期1日，按合同总价的0.5‰支付违约金，逾期超10日，甲方有权解除合同，乙方退还已付款并赔偿合同总价10%的损失；（3）不可抗力（地震、政府指令停工等）：双方协商顺延工期，互不承担责任。四、质量标准与材料要求1.质量标准：符合《建筑装饰装修工程质量验收标准》（GB50210-2018），达到：（1）木饰面表面平整，无开裂、划痕、色差；（2）接缝缝隙≤0.5mm，平整无高低差；（3）基层牢固，无松动、空鼓（空鼓率≤5%）；（4）环保达标：所有材料需提供CMA检测报告（E0级或国家强制标准）。2.材料供应：（1）乙方提供全部材料，需提前3日向甲方提交样品（含材料检测报告），甲方3日内确认，逾期未确认视为认可；（2）材料进场后，甲方当场验收，不合格材料乙方需在24小时内更换，费用自担，工期不顺延；（3）甲方不得擅自更换乙方提供的合格材料，否则乙方不承担质量责任。五、双方权利义务甲方义务：1.开工前3日提供施工场地（墙面基层已完成找平），协调物业办理施工许可（费用乙方承担）；2.提供施工用水电接口，承担施工期间水电费；3.施工过程中3日内确认乙方提交的工序验收申请；4.按合同约定支付工程款。乙方义务：1.按图施工，不得擅自变更设计；2.文明施工，每日清理施工垃圾，竣工后清运至指定地点；3.成品保护：施工中保护甲方已完成的墙面、地面、家具，损坏需按原价赔偿；4.工程竣工后提供《竣工资料》（含材料检测报告、质保书、竣工图）。六、付款方式1.预付款：合同签订后3日内，甲方支付合同总价的30%（XX元）；2.进度款1：基层处理及龙骨安装完成，甲方验收合格后3日内，支付总价的30%（XX元）；3.进度款2：木饰面安装完成，初步验收合格后3日内，支付总价的35%（XX元）；4.尾款：工程竣工验收合格后15日内，支付总价的5%（XX元）。5.付款凭证：乙方每次收款需提供正规增值税发票，否则甲方有权顺延付款。七、竣工验收1.乙方竣工后提交《验收申请单》，甲方5日内组织验收；2.验收合格：双方签署《竣工验收单》，工程移交甲方；3.验收不合格：乙方需在7日内整改完毕，重新验收；逾期未整改，按日0.5‰支付违约金，整改后仍不合格，甲方有权解除合同，乙方承担全部损失。八、质保期与维修1.质保期：工程竣工验收合格之日起2年，质保期内乙方免费维修（人为损坏、不可抗力除外）；2.维修响应：甲方通知后24小时内响应，48小时内到场维修，逾期未到场，甲方可自行维修，费用从质保金中扣除；3.质保期满：乙方提供终身有偿维修服务，费用按市场价格协商。九、违约责任1.甲方逾期付款：每逾期1日，按应付未付款的0.5‰支付违约金，逾期超15日，乙方有权停工；2.乙方质量不合格：除整改外，按合同总价的5%支付违约金，造成甲方损失的全额赔偿；3.乙方擅自转包：甲方有权解除合同，乙方退还已付款并赔偿合同总价10%的损失。十、争议解决本合同履行中发生争议，双方协商解决；协商不成，向工程所在地人民法院提起诉讼。十一、其他1.本合同附件（《工程报价单》《材料确认单》《施工图纸》）为本合同组成部分，与本合同具有同等效力；2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，签字盖