山西省协议书供货名单

山西省协议书供货名单1.甲方（买方/出租方/委托方）：

甲方名称：山西华宇房地产开发有限公司，住所地位于山西省太原市迎泽区并州东街99号。甲方为一家依法注册成立的企业法人，注册资本人民币5000万元，主要经营范围为房地产开发、销售及租赁业务。甲方在山西省内拥有多个商业及住宅项目，现需通过乙方采购特定类型的建筑物资以支持其项目工程建设。甲方法定代表人为张伟，联系电话

甲方作为项目投资及运营主体，为确保其房地产开发项目的顺利推进，需从市场上采购一批标准化的建筑材料及设备。基于长期合作及供应链稳定性的考虑，甲方选择与乙方建立供货合作关系，以保障项目所需物资的及时供应。甲方在山西省内多个项目均需使用乙方提供的物资，且对物资的质量、规格及交付时间有严格要求。双方通过前期沟通及资质审核，确认乙方具备相应的生产能力及供应链资源，能够满足甲方在项目执行过程中的物资供应需求。因此，甲方与乙方达成合作协议，以规范双方的交易行为，明确权利义务，确保合作顺利进行。

2.乙方（卖方/承租方/服务提供方）：

乙方名称：山西恒达建材有限公司，住所地位于山西省晋中市榆次区迎宾路88号。乙方为一家依法注册成立的企业法人，注册资本人民币3000万元，主要经营范围为建筑材料的研发、生产及销售。乙方在山西省内拥有完善的生产基地及物流体系，能够提供多种类型的建筑材料及设备，且在行业内享有良好的信誉。乙方法定代表人为李强，联系电话

乙方作为专业的建筑材料供应商，具备较强的生产能力、技术水平和市场竞争力。乙方生产的建筑材料符合国家及行业相关标准，并通过了ISO9001质量体系认证。基于对甲方项目需求的了解，乙方愿意为甲方提供稳定的物资供应服务，并承诺在协议期内按照约定的规格、数量及时间交付物资。乙方在山西省内拥有广泛的客户群体及供应链网络，能够及时响应甲方的采购需求，并提供相应的售后服务。双方通过前期谈判及资质审核，确认甲方具备较强的采购能力及项目执行能力，能够为乙方提供稳定的订单及市场空间。因此，乙方与甲方达成合作协议，以规范双方的交易行为，明确权利义务，确保合作互利共赢。

协议背景及前提条件：

本协议的签订基于甲乙双方在建筑材料领域的长期合作意向及市场发展趋势。甲方作为山西省内主要的房地产开发商之一，其多个项目均处于不同阶段的工程建设中，对建筑材料的需求量大且种类繁多。乙方作为专业的建筑材料供应商，具备满足甲方项目需求的生产能力及供应链资源。双方在前期已进行充分沟通，就物资供应的品种、规格、数量及价格等事项达成初步共识，并确认双方合作符合市场规律及行业发展趋势。

基于上述背景及前提条件，甲乙双方本着平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，达成本协议，以明确双方的权利义务，确保合作项目的顺利实施。本协议的签订不仅有助于甲方项目物资的稳定供应，也将为乙方带来长期的市场机会及经济效益。双方将通过本协议的履行，建立长期稳定的合作关系，共同推动建筑材料的供应链优化及市场发展。

第一条协议目的与范围

本协议的主要目的在于明确甲乙双方在建筑材料供应领域的合作关系，确保甲方项目所需的建筑材料能够按照约定的规格、数量、质量及时间要求稳定供应。协议范围涵盖甲乙双方合作期间所有建筑物资的采购、生产、运输、交付及售后服务等环节。具体内容包括但不限于：建筑材料清单的确认、价格条款的约定、交付时间的安排、质量标准的执行、运输方式的选定以及违约责任的承担等。通过本协议的签订与履行，双方旨在建立长期、稳定、互利的合作关系，共同推动甲方项目建设的顺利进行，并提升供应链的整体效率。本协议的签订不仅为双方提供了明确的法律依据，也为合作过程中的风险防控提供了保障，有助于双方在公平、透明的市场环境中实现共赢。

第二条定义

为本协议的准确理解和履行，特对以下关键术语进行定义：

1.“建筑材料”指本协议附件一中所列明的各类建筑物资，包括但不限于水泥、钢筋、砂石、砖块、防水材料等，其具体规格、型号及质量标准以附件一为准。

2.“交付地点”指甲方项目现场或双方协商确定的指定地点，具体位置以本协议附件二为准。

3.“交付时间”指乙方按照本协议约定向甲方交付建筑材料的具体日期或时间段，以双方确认的订单或补充协议为准。

4.“质量标准”指建筑材料应符合国家及行业相关标准，并通过甲方的初步验收，具体标准以附件三为准。

5.“违约责任”指任何一方违反本协议约定所应承担的法律责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等，具体内容以本协议第四条为准。

6.“不可抗力”指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争、政府行为等，具体定义以本协议第五条为准。

第三条双方权利与义务

1.甲方的权力和义务：

1.1权力：

(1)甲方有权按照本协议约定向乙方下达采购订单，并要求乙方按照约定的规格、数量及时间交付建筑材料。

(2)甲方有权对乙方交付的建筑材料进行质量检验，并有权要求乙方对不符合质量标准的材料进行更换或退货。

(3)甲方有权根据项目进度调整采购计划，并要求乙方积极配合。

(4)甲方有权要求乙方提供相关的生产及物流信息，以便甲方进行项目管理。

1.2义务：

(1)甲方应按照本协议约定及时支付采购款项，并遵守双方协商确定的支付方式及时间。

(2)甲方应提供准确的采购需求信息，包括建筑材料的具体规格、数量及交付时间等，以便乙方进行生产及物流安排。

(3)甲方应配合乙方进行建筑材料的交付工作，并确保交付地点的畅通及安全。

(4)甲方应妥善保管乙方交付的建筑材料，并承担因保管不善造成的损失。

(5)甲方应在收到建筑材料后及时进行验收，并在验收合格后签署验收确认书。

2.乙方的权力和义务：

2.1权力：

(1)乙方有权按照本协议约定向甲方收取采购款项，并要求甲方按照约定的支付方式及时间支付。

(2)乙方有权要求甲方提供准确的采购需求信息，并有权拒绝接受不明确的采购订单。

(3)乙方有权对甲方提供的采购需求信息进行审核，并有权提出修改意见。

(4)乙方有权要求甲方配合进行建筑材料的交付工作，并有权拒绝在交付条件不满足的情况下进行交付。

2.2义务：

(1)乙方应按照本协议约定按时、按质、按量向甲方交付建筑材料，并确保交付的物资符合国家及行业相关标准。

(2)乙方应提供完善的生产及物流保障，确保建筑材料的质量及交付时间，并承担因自身原因造成的延误或质量问题。

(3)乙方应向甲方提供相关的生产及物流信息，包括生产进度、运输路线及预计交付时间等，以便甲方进行项目管理。

(4)乙方应配合甲方进行建筑材料的交付工作，并确保交付过程的顺利进行。

(5)乙方应妥善保管建筑材料的质量证明文件及相关的技术资料，并随时准备向甲方提供必要的查询及验证服务。

(6)乙方应承担因自身原因导致的违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等，具体内容以本协议第四条为准。

(7)乙方应遵守国家及行业的环保要求，在生产和运输过程中采取必要的环保措施，并承担因环保问题导致的法律责任。

2.3重点详细说明：

(1)乙方在生产过程中应严格按照国家及行业相关标准进行操作，确保建筑材料的质量符合约定要求。乙方应建立完善的质量控制体系，对原材料、生产过程及成品进行全面的质量检测，并保留相关检测记录以备甲方查验。

(2)乙方在接到甲方的采购订单后，应立即进行生产及物流安排，并确保在约定的交付时间内将建筑材料送达甲方指定的交付地点。乙方应提前向甲方提供运输计划及预计交付时间，以便甲方进行项目管理。

(3)乙方在运输过程中应采取必要的防护措施，确保建筑材料的安全运输，并承担因运输原因造成的损失。乙方应选择信誉良好的物流公司进行运输，并要求物流公司提供相应的运输保险及责任证明。

(4)乙方在交付建筑材料时应向甲方提供完整的质量证明文件及相关的技术资料，包括生产许可证、质量检测报告、产品合格证等，并配合甲方进行验收工作。

(5)乙方应建立完善的售后服务体系，对甲方提出的质量问题及时进行处理，并承担因质量问题导致的维修或更换费用。乙方应设立专门的客服部门，负责处理甲方的咨询及投诉，并确保在规定的时间内给予甲方答复及解决方案。

(6)乙方应遵守本协议的所有约定，并承担因违约行为导致的法律责任。乙方应积极配合甲方进行项目管理工作，并共同推动项目的顺利进行。乙方应与甲方保持良好的沟通及合作，共同建立长期稳定的合作关系。

第四条价格与支付条件

4.1价格条款：

甲乙双方同意，乙方供应的建筑材料价格按照附件一《供货清单》及附件二《价格明细表》执行。该价格已包含乙方生产、包装、运输、保险等所有相关费用，为不含税价格。如遇国家政策调整、原材料价格波动等不可归责于双方的原因导致成本发生重大变化，双方应在变化发生后十五日内协商调整价格，协商不成的，可依据市场价格进行调整，但调整幅度不得超出市场平均水平。

4.2支付方式：

甲方应采用银行转账方式支付乙方货款。甲方指定收款账户信息如下：

开户名称：山西恒达建材有限公司

开户银行：中国建设银行晋中分行

银行账号：0301080123456789

4.3支付时间：

(1)预付款：本协议签订后七日内，甲方向乙方支付合同总金额的百分之二十（20%）作为预付款，即人民币贰拾万元整（￥200,000.00）。乙方在收到预付款后应立即安排生产及物流。

(2)发货款：乙方完成第一批材料交付并经甲方验收合格后三十日内，甲方向乙方支付该批次货款总额的百分之八十五（85%），余下百分之十五（15%）作为质量保证金。

(3)质保金返还：项目整体竣工验收合格并通过甲方最终验收后六个月内，若乙方无任何违约行为，甲方应将质量保证金无息返还给乙方。

4.4税费承担：

增值税等相关税费由双方根据国家税法规定各自承担。若甲方需要乙方开具增值税专用发票，相关税额由甲方承担，乙方应在甲方提供合规的发票申请资料后十日内开具。

第五条履行期限

5.1协议有效期：本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为自首期材料交付之日起三年，至项目所需全部材料交付完毕且质量保证金返还完毕之日止。如协议期满前三个月内，双方均有意继续合作，可另行签订续期协议。

5.2交付期限：

乙方应根据附件一约定的交付计划，在每批次材料生产完成后三日内通知甲方，甲方应在收到通知后五日内确认并书面回复乙方。乙方应在收到甲方确认后五日内将材料运送至交付地点。如遇不可抗力或甲方书面同意延期等情况除外。

5.3关键时间节点：

(1)首批材料交付时间：本协议生效后三十日内。

(2)中期交付节点：根据项目进度，分批进行，具体批次及时间以双方补充协议为准。

(3)最终交付完成时间：预计在本协议生效后十二个月内完成全部材料供应，具体以最终订单确认为准。

(4)质量保证金返还时间：项目竣工验收合格后六个月内。

第六条违约责任

6.1违约金：

6.1.1乙方违约责任：

(1)若乙方未按约定时间交付材料，每逾期一日，应向甲方支付该批次货款总额万分之五（0.5%）的违约金，逾期超过三十日的，甲方有权解除协议，并要求乙方支付合同总价款百分之十（10%）的违约金。逾期超过六十日，甲方除要求乙方支付违约金外，还有权要求乙方赔偿因此造成的直接经济损失，包括但不限于甲方寻找替代供应商的额外支出、项目延误的损失等。

(2)若乙方交付的材料质量不符合约定标准，甲方有权要求乙方在七日内进行更换或退货，因此产生的费用（包括运输费、检测费等）由乙方承担。若乙方拒绝更换或退货，甲方有权解除协议，并要求乙方支付合同总价款百分之十五（15%）的违约金，同时乙方应赔偿甲方因此遭受的直接经济损失。

(3)若乙方在交付过程中造成环境污染或安全事故，应承担全部责任，并赔偿甲方及第三方因此遭受的所有损失，甲方有权单方面解除协议并要求乙方支付合同总价款百分之二十（20%）的违约金。

6.1.2甲方违约责任：

(1)若甲方未按约定支付货款，每逾期一日，应向乙方支付应付未付货款万分之五（0.5%）的违约金，逾期超过三十日的，乙方有权暂停交付后续材料，逾期超过六十日，乙方有权解除协议，并要求甲方支付合同总价款百分之十（10%）的违约金。

(2)若甲方无正当理由拒绝验收或拖延验收，每逾期一日，应向乙方支付该批次货款总额万分之五（0.5%）的违约金，逾期超过三十日，视为甲方验收合格，甲方仍需支付质量保证金及违约金。

(3)若甲方未按时提供必要的交付条件（如交付地点未清理、未提供卸货设备等），导致乙方无法按时交付，每延误一日，甲方应向乙方支付该批次货款总额万分之五（0.5%）的违约金，逾期超过三十日，乙方有权解除协议并要求甲方支付合同总价款百分之十（10%）的违约金。

6.2赔偿责任：

6.2.1因乙方原因导致甲方项目延误，甲方有权要求乙方赔偿项目延误造成的直接经济损失，包括但不限于工程窝工费、延期罚款、利息损失等。赔偿金额不超过乙方未履行合同部分总价款的百分之五十（50%）。

6.2.2因甲方原因导致乙方产生额外费用（如乙方已产生的运输成本、仓储成本等），甲方应予以赔偿。赔偿金额以实际发生的凭证为准。

6.3解除协议：

任何一方严重违反本协议约定，经守约方书面催告后三十日内仍未纠正的，守约方有权单方面解除协议。协议解除后，违约方应承担相应的违约责任，并返还已收货款（扣除已交付货物的价值及合理费用后）。因协议解除给守约方造成的损失，违约方应予以赔偿。

6.4不可抗力免责：

因不可抗力导致任何一方无法履行本协议约定的义务，根据不可抗力的影响，部分或全部免除责任，但不可抗力发生后应立即通知对方并提供有效证明，并在合理期限内采取措施减少损失。不可抗力影响消除后应立即恢复履行协议。

6.5法律责任：

任何一方违反本协议约定，给对方造成损失的，除应承担上述违约责任外，还应承担相应的法律责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失、承担诉讼费、律师费等。若违约行为构成犯罪的，应依法承担刑事责任。

第七条不可抗力

7.1定义：不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于地震、台风、洪水、火灾、战争、动乱、政府行为（如法律、法规的变更或政策的调整）、疫情及其防控措施等，这些情况导致或促成了本协议一方或双方不能履行或不能完全履行本协议约定的义务。

7.2通知义务：任何一方发生或预见发生不可抗力事件，应立即通知对方，并在合理期限内（通常不超过十五日）向对方提供不可抗力事件的有效证明文件，如政府公告、新闻报道、公证文书等。若不可抗力事件持续存在，通知方应定期更新情况及预计持续期限。

7.3责任免除：因不可抗力导致任何一方不能履行或不能完全履行本协议义务的，根据不可抗力的影响，部分或全部免除责任，但该方应采取合理措施尽最大可能减少不可抗力带来的损失。不可抗力影响消除后，受影响方应立即恢复履行本协议义务，如履行已不可能，双方应协商修改协议或解除协议。

7.4不可免除的责任：因不可抗力导致的下列责任，受影响方仍应承担：(1)因自身过错导致的损失；(2)在不可抗力发生前已履行的部分义务应继续履行；(3)采取合理措施减少损失的责任。

7.5协商处理：发生不可抗力事件时，双方应本着诚实信用的原则，通过友好协商解决相关事宜，包括但不限于延期履行、部分履行或解除协议等，以最大限度地减少不可抗力带来的不利影响。

第八条争议解决

8.1争议类型：本协议履行过程中发生的任何争议，包括但不限于协议的订立、效力、解释、履行、违约责任、争议解决方式等，均应被视为本条所指的“争议”。

8.2争议解决顺序：双方应首先通过友好协商或书面调解的方式解决争议。任何一方在协商或调解过程中提出的解决方案，另一方应在收到后十日内予以书面答复。若双方在收到对方答复后十五日内未能达成一致，则应按照本条约定选择以下一种方式解决争议，且该方式为最终解决方式：(1)提交仲裁；(2)提起诉讼。双方应在协商或调解开始后三十日内明确选择争议解决方式，逾期未选择的，视为选择提交仲裁。

8.3仲裁：如选择仲裁，双方应将争议提交至山西省合同仲裁委员会（或双方书面约定的其他仲裁机构），并遵守该仲裁机构的仲裁规则。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。仲裁期间，除争议事项外，双方应继续履行本协议其他未受争议影响的条款。

8.4诉讼：如选择诉讼，应向被告住所地（山西华宇房地产开发有限公司所在地太原市迎泽区）有管辖权的人民法院提起诉讼。诉讼过程中，双方应遵守法院的审理程序，并承担相应的诉讼费用。在法院作出判决前，除争议事项外，双方应继续履行本协议其他未受争议影响的条款。

8.5适用的法律：争议解决过程中，所有事项均应适用中华人民共和国法律（为本协议之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法律）。

8.6保密：双方在争议解决过程中，应对争议内容及相关信息予以保密，除非法律规定或仲裁/法院要求披露。此保密义务不因争议解决方式的变更而终止。

第九条其他条款

9.1通知方式：双方在本协议履行过程中发生的所有通知、请求、要求或其他通信，均应以书面形式（包括但不限于信函、传真、电子邮件、专人递送）发送至本协议首部列明的地址或双方另行书面指定的地址。以电子邮件方式发送的，发出时视为送达；以专人递送方式发送的，送达时视为送达；以挂号信或快递发送的，寄出后七日视为送达。任何一方变更联系方式，应提前七日书面通知对方。

9.2协议变更：对本协议的任何修改或补充，均须经双方协商一致，并以书面形式作出，作为本协议不可分割的一部分。任何口头约定或非书面形式的修改均不生效。

9.3分包与转包：未经甲方事先书面同意，乙方不得将本协议项下的任何义务进行分包或转包。若乙方确需分包，应确保分包商具备相应的资质和能力，并承担分包商的行为责任。

9.4保密条款：双方应对本协议内容及在合作过程中获知的对方商业秘密（包括技术信息、经营信息、客户信息等）承担保密义务。此保密义务不因本协议的终止而失效，直至该等信息进入公共领域为止。未经对方书面许可，不得向任何第三方泄露，但法律法