2026年二建工程变更索赔考试题及答案

2026年二建工程变更索赔考试题及答案一、单项选择题（每题1分，共10题）1.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，承包人收到监理人变更指示后，应在（）天内提交变更估价申请。A.7B.14C.28D.42答案：B解析：根据GF-2017-0201第10.4.2条，承包人应在收到变更指示后14天内，向监理人提交变更估价申请。2.下列情形中，属于可索赔工期但不可索赔费用的是（）。A.发包人提供图纸延迟导致停工B.异常恶劣的气候条件导致工期延误C.承包人施工机械故障导致窝工D.监理人指令错误造成返工答案：B解析：异常恶劣气候属于不可抗力，承包人可索赔工期，但费用自行承担；A、D可同时索赔工期和费用；C由承包人自身责任，不可索赔。3.某工程合同约定采用单价合同，因设计变更增加了原工程量清单中未列的分项工程，该分项工程的综合单价应（）。A.由承包人提出，发包人确认B.按原合同单价执行C.参照类似项目单价调整D.按成本加利润确定答案：A解析：根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013，新增项目无适用或类似单价时，由承包人提出，发包人确认后执行。二、多项选择题（每题2分，共5题，每题至少2个正确选项）1.下列属于工程变更范围的有（）。A.改变合同中某项工作的质量标准B.取消合同中某项工作（转由他人实施）C.改变合同中某项工作的施工顺序D.为完成工程需要追加的额外工作E.提高合同中某项工作的材料规格答案：ACDE解析：根据GF-2017-0201第10.1条，取消合同中某项工作但转由发包人或其他人实施的，不属于变更；其余选项均属于变更范围。2.承包人提出费用索赔时，应提交的证据包括（）。A.投标文件中的施工组织设计B.监理人签认的现场签证单C.材料采购合同及付款凭证D.工期延误期间的项目管理部人员工资表E.与发包人就索赔事项的往来函件答案：BCDE解析：投标文件中的施工组织设计通常不作为索赔直接证据；现场签证、采购凭证、工资表、往来函件均为有效索赔证据。三、案例分析题（共2题，每题20分）案例1某施工总承包合同约定：工期180天，合同价1200万元（其中管理费10%，利润5%），人工综合单价150元/工日，机械台班单价800元/台班（其中折旧费300元），窝工人工50元/工日，窝工机械200元/台班（租赁机械按实际租金计算）。事件1：施工至第30天，发包人书面通知将原设计的外墙涂料改为真石漆，导致原施工班组停工5天（该班组有10名工人），租赁的外墙吊篮（日租金300元）闲置5天；同时，承包人需重新采购真石漆，增加材料费用8万元，新班组进场施工增加人工费2万元（40工日×50元/工日）。事件2：施工至第60天，因罕见暴雨导致基坑积水，承包人排水用工20工日，租赁抽水机（日租金400元）使用3天，工期延误4天。问题：1.事件1中，承包人可索赔的费用和工期各是多少？说明理由。2.事件2中，承包人可索赔的费用和工期各是多少？说明理由。答案：1.事件1索赔计算：（1）费用索赔：人工窝工费：10人×5天×50元/工日=2500元吊篮闲置费：5天×300元/天=1500元（租赁机械按实际租金计算）材料增加费：8万元（发包人原因变更导致）新班组人工费：2万元（变更导致的额外施工成本）合计：2500+1500+80000+20000=104000元（2）工期索赔：5天（变更导致停工，发包人责任，应顺延工期）理由：根据GF-2017-0201第10.4.1条，因发包人原因导致的设计变更，承包人有权索赔增加的费用和延误的工期。2.事件2索赔计算：（1）费用索赔：0元（罕见暴雨属不可抗力，承包人自身的排水费用由其承担）（2）工期索赔：4天（不可抗力导致的工期延误，发包人应顺延工期）理由：根据GF-2017-0201第17.3.2条，不可抗力导致的工期延误由发包人承担，承包人自行承担停工期间的照管和清理费用。案例2某工程合同约定：采用固定总价合同，签约时图纸未完全到位，约定“施工中按最终确认图纸调整工程量”。施工过程中，发包人先后3次提供设计变更图纸，累计增加混凝土工程量500m³（原清单量2000m³），承包人按变更后图纸施工。结算时，发包人以“固定总价合同”为由拒绝调整造价，承包人提出索赔。问题：1.承包人的索赔是否成立？说明法律依据。2.若合同约定“任何变更均不调整合同价”，承包人索赔是否成立？答案：1.索赔成立。依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第十九条，因设计变更导致工程量增减，当事人对该部分工程价款不能协商一致的，可以参照签订建设工程施工合同时当地建设行政主管部门发布的计价方法或计价标准结算工程价款。本案中合同虽为固定总价，但明确约定“按最终确认