建设施工合同范本(15篇)

建设施工合同范本（15篇）

建设施工合同范本1

发包人（全称）：

承包人（全称）：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法

律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程

施工事项协商一致，订立本合同。

1.工程概况

工程名称：_________

工程地点：_________

工程内容：（群体工程应附承包人承揽工程项目一览表）

工程立项批准文号：

资金来源：

2.工程承包范围

承包范围：_________

3.合同工期

开工日期：_________

竣工日期：_________

合同工期总日历天数：

4.质量标准

工程质量标准：_________

5.合同价款

金额（大写）：元（人民币）¥：元

6.组成合同的文件组成本合同的文件包括：

（1）本合同协议书

（2）中标通知书

（3）投标书及其附件

（4）本合同专用条款

（5）本合同通用条款

（6）标准、规范及有关技术文件

（7）图纸

（8）工程量清单

（9）工程报价单或预算书

双方有关工程的洽商、变更等局面协议或文件视为本合同的组成部分。

7.本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它

们的定义相同。

8.承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承

担工程质量保修责任。

9.发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应

当支付的款项。

10.合同生效

合同订立时间：

合同订立地点：

本合同双方约定后生效。

发包人（盖章）：承包人（盖章）：

住所：住所：

法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：

委托代表人（签字）：委托代表人（签字）：

电话：电话：

传真：_________传真：_________

开户银行：________开户银行：__________

帐号：帐号：

邮政编码：邮政编码：

建设施工合同范本2

发包方（以下简称甲方）：

承包方（以下简称乙方）：

因建设工程需要，甲方委托乙方以包工包料方式承包工程（不含土建工

程）。为明确双方责任，确保工程顺利完工，双方在平等、自愿、公平的基础

上，经协商达成并签订本合同。

一、工程概况：

1、工程名称：

2、工程地点：

3、承包方式：

4、工程内容：

具体工程内容和范围以设计的施工图纸内乙方报价单所含施工项目为准。

二、建设工期及开、竣工时间

1、建设工期自合同签订后，乙方收到定金和图纸确认并具备全部开工条件

之日起共天（雨天不计入建设工期之内）。

2、因甲方原因（包括变更、增加工程内容、停水、停电等不具备施工条件

或第二人行为及不可抗力等，含政府行为）而引起停T的，则T期相应顺延.

三、工程质量

工程质量等级为合格，符合工程施工图纸及技术要求。

四、工程造价

1、工程建筑面积为m2,工程不含税总造价为人民币元整（¥：元），工

程税金由甲方自负。

2、本工程报建手续由甲方负责办理并承担仝部费用，工程造价为直接工程

费，不含防火涂料、税金、材料检测费、报建费及政府应收费用等。中途增加

或减少工程量则另计工程款。

五、拨款和结算

1、①在合同签订之日支付定金为工程总价款的，计¥：元。

②钢架进场支付工程总价款的%,计¥：元。

③C型钢进场支付工程总价款的乐IIY：元

④彩瓦进场支付工程总价款的%,计¥：元。

⑤工程完工支付工程总价款的%,计¥：元。

⑥余款%,计¥：元于工程竣工之日起个月的保修期满之日付清。

2、所有款项必须汇入本合同指定帐户或开具支票注明收款单位为乙方。如

现金支付，甲方必须凭乙方的收款委托书和乙方的正式收据支付，否则乙方对

该付款行为不承担责任。

3、甲方未按合同约定支付工程款的，乙方有权停止施工，施工工期相应顺

延，

甲方同时承担乙方损失及人员窝工工资、材料周转等费用。

六、竣工验收

1、工程完工后，甲方应在收到乙方通知之E起五天内组织有关部门进行竣

工验收，甲方未按期组织竣工验收的，工程完工后五天期满之日为工程竣工时

间。

2、竣工验收以工程施工图纸及技术资料为标准。

3、甲方拒不验收或未经验收提前使用或者擅自动用的，视为工程质量验收

合格，所发现的质量问题由甲方自行承担责任。

七、质量保修

乙方对所施工的全项工程进行保修，保修期限自工程竣工之日起计为个

月。因甲方使用维护不当、人为损坏等原因以及不可抗力引起的工程质量问

题，不在乙方的保修范围之内。保修期满后如仍需乙方维修的维修费用由甲方

承担。

八、甲方的权利义务

1、于施工前办理施工相关手续，保证工程的合法性和正常施工，并提供施

工资料给乙方。

2、保证施工现场水源、电源和运输道路及清除施工现场障碍等，达到进场

开工应具备的条件。

3、组织有关单位对施工图等技术资料进行审定，并在合同签订之日起内提

交给乙方。

4、委派为工地管理代表，负责工程进度、工程质量的检查监督，办理中问

交工工程的验收手续，协调工程内外关系及其他有关施工事项。

5、及时组织工程验收和办理竣工验收结算手续。

6、应由甲方承担的其他施工合同义务。

九、乙方的权利义务

1、按合同规定的开工日期按时开工，严格按照施工图及说明书等技术资料

进行施工，发现设计错误或严重不合理的情况应及时书面通知甲方。

2、接受甲方在不影响施工情况下的必要监督，及时向甲方提交开工通知

书，在工程完工及时发出验收通知，作好施工进度报表并与甲方工地代表会

签。

3、委派生产等管理及有关其它施工事项。

4、按合同规定的建设工期和质量完工并交付工程。

5、严格按施工现场管理，施工安全生产操作规范施工，否则所发生的安全

事故由乙方负担。

6、按合同约定承7旦工程质量的保修责任。

7、应由乙方承担的其他施工合同义务。

十、合同生效及文本。

I、本合同自双方签字（盖章）之F1起生效，至合同履行完毕后失效.

2、合同生效后，任何一方单方终止本合同，应向对方赔偿本合同的工程总

价款％的违约金。

3、本合同一式六份，双方各执三份。

十一、补充约定：

甲方（公章）：乙方（公章）：

法定代表人（签字3法定代表人（签字）：

年一月—日年一月一日

建设施工合同范本3

一、把原房屋楼面混凝土预制板结构设计更改为全现绕混凝土结构，因此

房屋结构更改为全框架结构。

二、乙方在施工过程中必须按质按量安全施工。

三、乙方在施工过程中：

1、是混凝土标号要达标和搅拌均匀；

2、是钢筋及捆筋，要严格按国家建筑要求规定施工;3、是混凝土震动均

匀，确保密实，如出现质量问题，乙方照价赔偿给甲方造成的一切损失。

四、乙方不履行施工合同责任时，或施工过程中出现质量问题，甲方有权

终止全部合同，乙方的工程投入无条件归甲方所有，甲方另行安排施工人员进

行施工。

五、每施工完一层楼面时，经甲方验收合格后，甲方付给乙方该层合同的

70%o

六、乙方必须严格安全施工，若出现安全事故由乙方全部负责经济和法律

责任，与甲方无关。

七、乙方必须接受甲方的监督和建议。

八、本合同经双方签字即生效，工程款结清后终止。

甲方（公章）：_________乙方（公章）：

法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________

年—月—日年—月—日

建设施工合同范本4

T程名称:

工程编号：

建设单位：

施工单位：

签订日期：

天津市小型建设工程施工合同

发包方：（简称甲方）承包方：（简称乙方）

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及天津市有关

规定，经双方协商一致，签订本合同。

第一条工程概况

1.1工程名称：

1.2工程地点：

1.3工程内容：（详见工程项目一览表）

1.4承包范围：

1.5承包方式：

1.6合同价款：本工程造价¥

金额大写：第二条工程期限

2.1全部工程开工日期：本工程定于日开工。

2.2全部工程竣工日期：本工程定于日竣工。

2.3全部工程总E历天数

2.4各单项工程开竣工日期详见工程项目一览表。

第三条工期延误与工期奖罚

3.1延期开工。乙方因故不能按时开工，应在约定的开工日期到来之前提

前五天，向甲方书面提出延期开工的要求和理由。甲方代表应在三天内书面答

复乙方。甲方同意延期要求或三天内不予答复，工期相应顺延。如乙方理由不

充足，甲方不同意延期或乙方未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺

延。

3.2暂停施工。甲方代表认为必要时，可提出暂停施工要求并在停工后48

小时内提出处理意见。乙方在实施甲方代表处理意见后，应及时提出复工要

求，甲方代表在24小时内予以答复.甲方未能在规定时间提出处理意见，或收

到乙方复工要求时限内未予答复，乙方可自行复工，停工责任在甲方的，由甲

方承担经济支出，工期相应顺延。停工责任在乙方的，由乙方承担发生的费

用。

3.3工期延误。下列情况造成竣工日期推迟的，经甲方代表确认，工期相

应顺延。

3.3.1工程量变化和设计变更。

3.3.2一周内，非乙方原因停水、停电、停气影响施工造成停工累计超过

8小时。

3.3.3施工中遇到不可预见障碍物或古墓、文物、流沙等需处理时。

3.3.4甲方未按约定时间供应材料，甲方未按时拨付工程款及甲方代表签

认同意给予顺延的情况。

3.3.5不可抗力（指战争、动乱、空气飞行体坠落或其它非甲乙双方造成

的爆炸、火灾，以及协议条款约定的等级以上的风、雨、雪、震等对工程造成

损害的自然灾害）。

乙方在以上情况发生后五天内向甲方提出报告，甲方在收到报告后五天内

予以确认答复，逾期不答复，乙方即可视为延期要求已被确认。

非上述原因，工程不能按合同工期竣工，乙方承担违约责任。

3.4工期奖罚。根据工期定额标准双方约定的工期完成日期，工程提前或

延误的奖罚费用，双方应拟订如下条款：

第四条甲方工作

4.1办理施工所需证件、批件，清理场地，修复现场干道，保证运输畅

通。

4.2将施工所需水、电源、线路从施工场地外部接至施工现场双方商定地

点，并保证施工期间的需要。

4.3将水准点与座标控制点以书面形式交给乙方，并进行现场交验。

4.4甲方在开工前

4.5组织设计院、乙方进行图纸会审，并向乙方进行设计交底。

4.6协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护要求，

并承担有关费用°

甲方不按合同约定完成工作造成施工损失，应承担经济责任，工期相应顺

延。

第五条乙方工作

5.1按双方约定E期，向甲方提供年、季、月工程进度计划及统计报表和

工程事故报告，并提供施工用电、用水计划。

5.2乙方应在年月日前将施工组织设计（或

施工方案）交与甲方，甲方应在日内批准或提出修改意见，逾期即可认为

已经批准。

5.3乙方必须按批准的进度计划组织施工，接受甲方对进度的检查监督。

5.4已竣工程在验收之前，负责对已完工程的成品保护。保护期间发生损

坏系乙方责任由乙方负责修复，系甲方提前使用后发生损坏的修理费用由甲方

承担。

5.5按约定的要求做好施工现场地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工

作。

5.6严格执行我市关于施工现场管理的有关规定，交工前清理现场达到建

筑物无污染，现场无建筑垃圾。

乙方不按合同约定完成工作，造成工程损失，应承担经济责任。

第六条价款支付与调整

6.1工程预付款：在合同签订后，按天津市有关文件规定，三日内甲方按

工程合同造价%,计人民币元，支付给乙方。

6.2工程进度款按天津市关于工程进度款拨讨办法的规定。

6.3合同价款的调整。在合同签定后，任何一方不得擅自改变，但发生以

下情况之一的可以调整。

6.3.1甲方同意的设计变更及工程量增减。

6.3.2工程造价管理部门公布的价格调整。

6.3.3双方约定的其它增减或调整。

6.4甲方不按合同规定的付款方式拨付工程款时，乙方可向甲方发出付款

要求通知，甲方在收到乙方通知天内仍不能按要求支付

建设施「合同范本5

承包人（甲方）：地址：劳务分包人

（乙方）：地址：风险提示：严格签订劳务分包合同

承包方与劳务分包方应当严格签订劳务分包合同，避免一旦发生工期、质

量问题，由于未签订劳务分包合同或虽然签订劳务分包合同但合同约定不明

确，施工企业就很难维护自己的权益。：

劳务分包人合法运作必须包含两种形式：

一是与有劳务资质的建筑施工企业即劳务分包人（总承包企业或专业承包

企业）建立劳务分包合同关系；

二是与特定地区若干经过卤前培训的自然人中的每一个工人签订劳动合

同。为确保甲方承建的工程劳务承包合同工程顺利完工，根据施工

安排，甲方将工程承包给乙方施工。根据《民法典》、《建筑法》的有

关规定，为明确甲乙双方在施工过程中的职责，经双方协商，签订如下协议：

一、工程概况

1、工程名称：

2、工程地点：

3、工程内容：

4、承包方式：

二、工程期限

1、开工日期：________年一月一日。

2、竣工日期：年—月—日。

3、总工期为：共________个日历天。

三、工程造价

1、工程实际造价笈甲方施工技术部门签证的实际完成的且经业主、监理验

收合格的工程量乘以合同的单价计算。

2、本工程造价单预价格一次包死，不受天气变化、市场价格、职工生活费

用增加、甲方相关工程施工进度、国家政策调整等因素的影响，如遇不可抗

力，双方协商解决（不可抗力是指当事人不能预见、不可避免、不能克服的事

情）。

3、单价，:丁程量，：合同总价：

四、工程结算

1、施工期间甲方每月向乙方支付当月计量总额的70机乙方工程全部完工

经甲方验收合格后支付至工程结算总造价的90%,甲方工程全部完成进入保修

期后支付至95乐扣留的总造价的5%转为质量保证金。甲方每期向乙方支付款

项时均应扣除：甲方向乙方所供材料费用、机械使用费用；乙方向甲方所借的

费用；甲方向乙方开据的罚款票据金额；合同规定扣除的其他款项。

2、乙方应合理使用甲方拨付的工程款，并不得挪用。每期工程款拨付时，

乙方应将上期拨付资金使用情况上报甲方财务部门审核，同时将上月工人签字

的工资表复印一份交到甲方财务部门。

3、工程竣工结算以设计图纸和工程实物为依据，按乙方实际完成的且经甲

方、监理、业主验收4格并经甲方工程部门复核认可的工程数量结算。

4、本质量保证金的比例为结算工程总造价的5%。缺陷责任期为甲方交工

证书签发之日起年，工程保修期为行缺陷责任期满之日算起

年。在工程缺陷责任期内或保修期内发生质量问题进行处理的费用从工程保留

金扣除。

五、材料设备的供应

1、凡甲方统一采购的特殊材料设备，未经甲方同意，乙方不得自购，一经

发现自行采购将按所列单价的______倍进行处罚，且自购材料设备不得在本工

地使用。甲方采购的材料设备不得用于其他工地，更严禁将材料出售。乙方超

过计划使用材料设备/的部分，甲方按合同执行期间市场最高价的

%对乙方加收资金占用费、采购保管费、补材料差价等费用。如乙方私自

出售甲方供应材料，一经甲方发现将按合同执行期间两倍对乙方进行处罚。

2、水电由乙方自行解决，若利用甲方供电的，电费按元度收取，用

电数量为正常消耗量加损耗量。

六、施工图纸

1、甲方在开工前5天内，向乙方提供一套复印的施工图纸。

2、甲方提供的施工图纸、说明、技术交底和有关材料作为施工的有效依

据，正式开T前由乙方会同甲方共同审阅，施T中如有疑问及时向甲方专业T

程师请示，由甲方专业工程师负责解释。

3、非经甲方提供的施工图纸、技术交底，不能作为乙方永久性工程的施工

依据。

4、变更设计按甲方专业工程师书面提供的变更设计文件为准。

5、乙方因施工需要根据设计图纸自行绘制的施工用图纸，必须报请甲方审

核批准后方可使用。

七、甲方的工作

1、按本合同约定的分工范围和要求，供应工程所需的主要材料和设备。

2、负责对乙方进行施工技术交底，并对乙方工程质量、进度及安全文明施

工进行监督。

3、对乙方进行技术指导和质量监督，对乙方的施工进度、工程质量、安全

生产、文明施工等进行监督检查，发现问题及时向乙方提出整改意见，必要时

有时有权发出停工令和返工令，甲方有权对乙方开具罚款票据。4根据施工现

场情况及时会同监理进行检查验收。

5、按本合同约定办理计量支付手续，拨付和结算工程价款。

八、乙方的工作

1、编制施工方案孜送甲方，经甲方审定后组织实施。

2、服从甲方、甲方上级主管部门及本工程业主、监理的规章制度和管理规

定。

3、坚持文明施工，做好施工现场环境保护、劳动保护和安全生产。

4、乙方各操作人员必须持有相关有效证件才允许上岗，不得无证作业。

5、对已完工的工程和安装的设备，在验交前应负责保管，保证其完好状

态。

6、及时发放所雇佣民工的工资，严禁拖欠民工工资

7、在工程缺陷责任期内，负责工程的缺陷修复。风险提示：劳务分包人资

质

必须严格审查分包单位的资质。主要是审核资质证书、营业执照的真实

性、有效性、是否与承接的任务等级要求相符。分包人提供的有关证书复印件

应与原件核对并加盖定方套纣印章留存C

承包方一旦没有严格审核分包人资质，将工程分包给没有资质的分包单位

或者分包单位超越资质等级的，造成合同无效情形，甚至给承包单位造成额外

损失。

九、劳务分包人资质

1、资质证书编号：;

2、资质专业及等级：o

十、工程质量

1、乙方必须严格按照本工程设计文件、现行技术规范及相关工程施工规范

组织施工，并随时接受甲方专业工程师和监理工程师的抽查和重点检查，并提

供必要的检查条件。

2、乙方所承包的工程，按本工程技术规范检查验收，工程质量保证合格率

100%,优良率达到95%以上，并达到甲方项目质量〃划的质量目标。

3、凡因乙方原因造成的施工质量不合格的工程，乙方应在甲方规定的时间

内无偿返工，达到工程质量验收标准。若返工后方达不到工程质量验收标准

的，由乙方承担违约责任。十

一、安全施工

1、在施工中，乙方必须遵守国家和行业关于安全生产的规定，重视施工现

场作业安全，制定安全措施，做好特殊工种的劳动保护工作。

2、乙方负责施工范围内的安全事故处理及一切安全责任。乙方必须安排专

'业的安全管理人员，负责施工段内的一切安全，经常检查设备、机械、安全标

志的完好情况，杜绝一切安全事故的发生。

3、为了保护工程、保障施工人员和群众的安全，在必要的地点和时间内，

乙方应设置照明、安全警戒标志和看守。同时做好劳动保护保证措施及相应工

程项目要求的硬件措施，甲方不承担任何费用。

4、一旦发生伤亡事故，乙方必须立即通知甲方代表和急救机构，甲方弋表

应按规定向上级安全、建设主管部门报告。甲方应为抢救提供必要的条件，所

有的费用由乙方承担，甲方不承担任何连带责任。十

二、工程转包与分包本工程不允许分包或转包，若乙方违反这一规定，甲

方有权单方终止本合同，并没收履约保证金.十

三、违约责任

1、因甲方责任和不可抗力原因造成工程延误的，合同工期顺延。

2、因乙方施工质量达不到设计和规范要求的，甲方有权要求乙方返工或返

修，其费用由乙方承担，影响工期的，由乙方承祖违约责任。

3、因乙方责任导致工程不能继续施工的，甲方有权解除合同，由此造成的

经济损失由乙方承担。

4、若乙方不经甲方同意而自行终止合同，甲方有权只按乙方所完成合格工

程的工程量的60%予以支付，剩余的40%作为甲方对乙方的违约罚款，不再支付

给乙方，同时没收履约保证金。十

四、附则

1、本合同未尽事宜，双方另行协商解决并根据实际和需要签订补充协议，

补充协议和本合同具有同等的法律效力。

2、本合同自双方代表签字盖章后生效，合同履行完毕，自行失效。

3、本合同一式份，双方各执份，具有同等法律效力。

4、因履行本合同发生争议，双方协商不成的，双方均可向合同履行地的人

民法院起诉。

甲方：代表人：联系方式：合同签订地：合同履行地：签订时间:

年—月—日

乙方：代表人：联系方式：合同签订地：合同履行地：签订时间：

年—月—日

建设施工合同范本6

订立合同双方：

建设单位：以下简称甲方；

勘察单位：勘察院，以下简称乙方。

为了明确建设单位与勘察单位的经济责任，分工协作，相互促进，多快好

省地完成国家建设项目的勘察任务，根据已被正式批准的建设项目计划，经双

方充分协商，特订立本合同，以便双方共同遵守。

第一条工程名称、规模、投资额、建设地点

__n

第二条勘察的范围、进度和质量________________O

第三条甲方的义务

1.在签订合同时，甲方必须向乙方提交按基建程序批准的计划任务书复印

件，提交进行工程地质勘察的用地批准文件和红线图复印件。

2.在签订合同时，甲方必须在一年一月一日向乙方提交由设计单位

提出、经建设单位同意的勘测范围之地形图和建筑平面布置各一份，提交由建

设单位委托、设计单位填写的勘察技术要求及附图，并对提交的时间、进度、

质量负责。

3.甲方必须在一年一月一日以前做好现场勘察工作的水、电供应、

平整道路、清理现场、准备材料等工作（所需材料由乙方踏勘后提出明细表）。

4.甲方必须在一年一月一日乙方进入现场前，办好征地、拆迁、砍

树、采青苗等项目的赔偿手续。

5.甲方必须负责解决乙方勘察人员的现场吃住、办公等条件。乙方现场勘

察人员的吃住费用由乙方自负，如果甲方安排住招待所、饭店，费用由甲方负

担。甲方人员的集体福利设施（如浴室、理发、医疗等）应为乙方人员提供方

便。勘察施工中必须的民工、燃油料以及冬季生活取暖的设置及煤、木材由甲

方供给（费用由乙方负担）；生产现场取暖和机具的看守由甲方负责解决并负担

费用。

6.乙方勘察人员、勘察机具进入工程地点的交通运输和劳务费均由甲方负

担。

7.甲方对乙方的勘察成果文件，不得擅自修改，不得转让给第三者重复使

用。

第四条乙方的义务

1.乙方应按照现行的标准、规模和技术条例，进行工程测量、工程地质、

水文地质的勘察工作，并按合同规定的进度、质量提交勘察后果。

2.乙方应于一年一月一日进入现场勘察，一年一月一日提交

全部勘察资料，提交测量透明图一份，提交工程地质报告书一式一份（如

甲方需要加印、加晒图纸资料，另外收费）。乙方如因气候或甲方原因影响现场

施工二天以上，丁期可顺延.

第五条定金及勘察取费标准及拨付办法

1.本工程按国家建委颁发的《工程勘察收费办法》收取勘察费，总价预计

为元。自本勘察合同生效后日内，甲方应向乙方支付相当于

勘察费的30%的定金；勘察合同履行后，定金抵作勘察费。甲方不履行合同

的，无权要求偿还定金，乙方不履行合同的，应当双倍返回定金。勘察工作开

工后，甲方应向乙方支付勘察经费的30%；仝部勘察工程结束后，乙方按合同

规定向甲方提交勘察报告书和图纸，并进行工程结算，甲方提取资料后

—日内，应按实际勘察

工作量清付勘察费。勘察费用的支付均由建设银行办理托收承付。

2.属于特殊工程（如自然地质条件复杂，技术要求高，勘察手段超过现行

规范，特别重大、紧急、有特殊要求的工程，特别小的工程等）的收费办法，

原则上按勘测工程总价加收20~40%的勘察费。

第六条甲方的违约责任

1.如果由于甲方变更计划，或提供的资料不准确，或未按期提供勘察、设

计必需的资料或工作条件而造成勘察、设计的返工、停工、窝工或修改设计、

甲方应按乙方实际消耗的工作量增付费用，勘察工期顺延，因甲方责任而造成

重大返工或重作设计，应另行增费，勘察工期顺延。

2.甲方超过合同规定的时间交付勘察费或定金，应按银行拖延付款的规定

向乙方偿付违约金一元。

第七条乙方的违约责任

1.乙方因勘察质量低劣引起返工或造成工程方失，应继续完善勘察，并根

据造成的损失情况承担经济和技术责任，甲方可观造成的损失大小，减少或不

付勘察设计费。

2.乙方如勘察错误造成工程重大质量事故，除免收受损失部分的勘察设计

费外，还应付与直接受损失部分勘察设计费相等的赔偿金。

3.由于乙方的责任延迟提供勘察文件，时间达一天以上的，每延迟一

天,应向甲方偿付相当于工程勘察费总价—％。的违约金。

第八条纠纷的处理

本合同执行中如发生纠纷，双方应及时协商解决°协商不成时，双方属于

同一部门的，由上级主管部门调解；调解不成，或不属于同一部门的，可向国

家规定的合同管理机关申请调解或仲裁，也可以直接向人民法院起诉。

第九条其它

本合同年月日双方签字后生效，仝部勘察工程验收后失效。

本合同如有未尽事宜，需经双方共同协商，作出补充协定。补充协定与本合同

具有同等效力。

本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份；合同副本一式一份，送计

委、建委、建行……各留存一份。

建设单位（甲方）：（公章）

代表人：（盖章）

联系人：________

通讯处：________

电话或电报：

开户银行：

帐号：________

勘察单位（乙方）：（公章）

代表人：（盖章）

联系人：________

通讯处：________

电话或电报：

开户银行：

帐号：________

一年一月一日订立

附：

1.测量任务和质量要求表：

2.工程地质任务及质量要求表。

测量任务和质量要求表附表1

工程名称工程地点设计单位工作内容工作量和技术要求

备注

工程地质任务及质量要求表附表2

工程地点：设计单位：设计负责人：勘察阶段：建筑物名称

或（代号）结构

类型层数及

总高度基础砌置深

度及标高基础

类型总荷重单位面

积荷重另提交：

一、场地的地形图（附有旧址座标）。

二、总平面布置图。

三、详细的勘察技术要求（另附）。

四、场地附近已有勘察资料。

建设施工合同范本7

甲方：

乙方：工程队

为确保公路按时、按质、按量完成，经甲乙双方共同协商，达成如

下协议：

一、公路建设路线及工期要求：

1、公路建设路线为O

2、工期要求是年月_____日至______年月日。

二、公路建设的内容：公路路基开挖工程。

三、公路建设技术要求：

1、土石方开挖有效路基直线段为4.5米，弯道地段为6.1米；每公里设置

4个错车道，错车道有效宽度为6.1米。

2、线型要求满足行车顺适，特殊地段最大纵坡不得大于10%,纵坡长度不

得大于80米，弯道最小半径不得小于15米。

3、土质边坡按I：0.5-1：0.75,坚石边坡按I：0.2,软石边坡按I：

0.3的标准进行开挖。

四、工程验收及付款方式：

1、乙方全部完成公路路基开挖工程后，由乡政府组织相关部门进行验收。

2、工程承包经费为每公里2.75万元，乙方进场并完成500米的路基开挖

后，甲方再按工程进度工程款的30%预付给乙方作工程建设费用；整个工程按

时按按量完工，经乡人民政府组织相关部门验收合格后，一次性付清工程款。

五、施工安全责任：

乙方在施工期间必须妥善处理好施工安全措施，按照安全操作规程施工，

达到安全生产的目的。乙方无论任何时候发生安全事故，造成的一切后果由乙

方自负，甲方概不负责。

六、双方的权利、责任和义务：

1、公路建设必须按照本合同规定的技术要求一次开挖到位，未完成整条线

路的工程或不按合同工期完工的，甲方拒绝支付费用，所发生的一切费用由乙

方自行承担。

2、甲方必须搞好公路经过的山林田土、房屋、坟墓等的协调和搬迁工作，

如因未搞好协调和搬迁造成乙方工程误工的，从第3天算起，每天按1000元计

支付乙方的误工费。

3、在施工过程中，乙方的机械燃油由乙方自行负责运输。

4、甲方必须派员协助乙方进行施工。

七、违约处理：

1、甲方代表不能及时给出必要指令、确认、批准，不按合同约定履行自己

的各项义务、支付款项及发生其它使合同无法履行的行为，应承担违约责任

（包括支付因其违约导致乙方增加的经济支出和从应支付之日起计算的应支付

款项的利息等），相应顺延工期；按协议条款约定支付违约金和赔偿因其违约给

乙方造成的损失。

2、乙方不能按合同工期竣工，施工质量达不到设计和规范的要求，或发生

其它使合同无法履行的行为，甲方代表可通知乙方，支付违约金元，

赔偿因其违约给中方造成的损失。

4、因一方违约使合同不能履行，另一方欲中止或解除全部合同，应提前

—天通知违约方后，方可中止或解除合同，由违约方承担违约责任。

八、争议解决:

甲乙双方因合同发生争议，向的单位或人员要求调解；调解或

者协商不成的向人民法院起诉。

九、合同份数：

本合同一式份，甲乙双方各执一份，自双方签字之日生效。

甲方：

代表：

______年____月一日

乙方：

代表：

年月—口

建设施工合同范本8

发包人（全称）：_________________

承包人（全称）：______________

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法

律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程

施工项协商一致，订立本合同。

第一条工程概况

工程名称：

工程地点：—

工程内容：______________________________

群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）

工程立项批准文号：_________________

资金来源：____________________

第二条工程承包范围

承包范I韦1:

第三条合同工期

开工日期：___________________

竣工日期：____________________

合同工期总日历天数天

第四条质量标准

工程质量标准：

第五条合同价款

金额（大写）：元（人民币）¥：

__________________ye©

发包人：

承包人：

法定代表人：

法定代表人：

年月日

建设施工合同范本9

发包人：（以下简称甲方）

承包人：（以下简称乙方）

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法

律，行政法规，双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就新农村建设

项目商住楼工程，在双方于20某某年月日签订的编号为的《施

工合同》中的专用条款之第47条“补充条款”部分签订本工程施工合同补充协

议。

工程概况

工程名称：新农村建设项目商业、住宅工程

工程地址：

建筑面积：

结构类型：框架结构、地上6+1层

设计单位：

工程内容及承包范围

乙方负责对本工程土建部分进行施工总承包，承包范围为：

1.1土建工程：基础工程、主体工程、屋面二程、防水工程、初级装饰工

程。

1.2安装工程：室内暖通工程、室内给排水二程、室内照明工程、防雷接

地工程、电话电视网络配管及箱体预留管、消防工程的预埋预留工程、智能化

工程预留预埋工程、供配电预留预埋工程、太阳能热水器预留预埋工程。

包括乙方承包范围内的因设计变更而引起的增减工程。

3.桃花村新农村建设项目一期工程划分为三个标段，每个标段约25000平

方米，由四个以上单体工程组成。

合同工期（本协议中所列口期均为口历天数计）开、竣工口期

1.1总工期为天，自年月口开工至年月口竣工

开工日期：以开工报告日期为准。

工期违约责任

3.1如因乙方原因延误二层顶板工期（房屋销售起始工期），甲方按1500元

/天对乙方进行罚款;若乙方提前工期，甲方按1500元/天给予乙方奖励，累计奖

罚金额不超过5万元。

3.2若总工期延误，甲方按3000元/天对乙方进行罚款;若乙方提前工期，

甲方按3000元/天给予乙方奖励，但奖罚累计不超过10万元。

如有奖励或罚款金额在工程决算时办理。

工期不顺延情况：

各种自然因素（如下雨、大风、高低温天气等）；

停水、停电、节假日及地方性政策调整等因素对工期的影响（若一周内停

电、停水累计超过8小时，工期予以顺延）；

因乙方施工质量问题或施工安排不当导致设计变更以及擅自变更设计而发

生的费用和由此导致甲方的损失，均由乙方承担，工期不予顺延。

建设施工合同范本10

甲方：

乙方：

甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相

关法律法规，在平等自愿、充分协商一致的基础上，为了明确双方在施工过程

中的权益和责任，根据本工程的实际情况，双方签订以下条款。

一、工程名称及地点：

二、承包方式：包工包料，包制作安装。

三、样式要求：以图纸要求和甲方要求为准。

五、付款方式：合同签订，材料到场，负责人验收签字后，开始施工，每

十层完工后，支付已完工程造价的80%给乙方，二程施工全部完工后支付总价

款的80%,竣工验收合格后付至总工程造价的95%,剩余5%作为质保金，三年

后无息付清。

六、质量标准：达到国家现行施工验收规范进行施工，达到验收合格。

七、安全生产及安全事故处理

1、安全施工：发包人承包人必须贯彻、执行国家和政府、行业主管部门颁

布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定，严格按安全标准组织施工。

2、乙方人员发生伤亡时，双方应尽力抢救，同时保护好现场，以便有关部

门进行勘察、鉴定。伤亡事故定性后，分清责任，如果乙方违规不按规范要求

施工所造成的事故，由乙方承担。

八、甲方的权利和义务

1、甲方负责进行技术交底，在施工中进行检查、报验和组织验收。

2、给乙方施工队提供住宿和伙房安置，制作场地，水电供给。提供往楼上

运输材料的垂直运输工具。

九、乙方的权利和义务

1、按国家相关质量标准制作，按甲方提供的图纸，实际测量后制作安装，

否则造成的一切损失均由乙方承担。

2、遵守甲方的管理，安全文明施工，保证质量。违反操作规程而产生的一

切安全事故均有乙方自行负责承担。

十、本协议未尽事宜，双方签订补充协议。

H^一、本协议一式两份，甲乙双方各一份.

十二、本协议自双方签字后生效，至工程结束货款结清后终止。

甲方（公章）：乙方（公章）：

法定代表人（签字:：_________法定代表人（签字）：_________

年—月—日年—月—日

12

建设施工合同范本11

承包人：

分包人：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法

律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于与承包人已

经签订施工总承包合同，承包人和分包人双方就分包工程施工事项经协商达成

一致，订立本合同。

一、分包工程概况

分包工程名称：

分包工程地点：

分包工程承包范围：

二、分包合同价款

金额：大写：人民币元,

小写：元。

三、工期

开工日期：本分包工程定于年月日开工；

竣工日期：本分包工程定于年月日竣工；

合同工期总日历天数为：天。

四、工程质量标准

本分包工程质量标准双方约定为：

五、组成分包合同的文件包括：

1、本合同协议书；

2、中标通知书;

3、分包人的报价书：

4、除总包合同工程价款之外的总包合同文件；

5、本合同专用条款；

6、本合同通用条款；

7、本合同工程建女标准、图纸及有关技术文件；

8、合同履行过程中，承包人和分包人协商一致的其它书面文件。

六、本协议书中有关词语的含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋

予它们的定义相同。

七、分包人向承包人承诺，按照合同约定的工期和质量标准，完成本枕、议

书第一条约定的工程，并在质量保修期内承担保修责任。

八、承包人向分包人承诺，按照合同约定的期限和方式，支付本协议书第

二条约定的合同价款，以及其他应当支付的款项。

九、分包人向承包人承诺，履行总包合同中与分包工程有关的承包人的所

有义务，并与承包人承担履行分包工程合同以及确保分包工程质量的连带责

任。

十、合同的生效

合同订立时间：年月日;

合同订立地点：

本合同双方约定后生效。

承包人：分包人：

住所：

建设施工合同范本12

委托方（甲方）：

代表人：_________

设计人（乙方）：

设计证书等级：_________

根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，甲乙双方就项

目的设计、施工就行磋商，为明确双方职责，避免合同履行中发生不必要的纠

纷，结合本工程的具体情况，双方特签订如下协议，共同履行。

一、项目概况

1、工程名称：

2、工程地址：

3、承包范围：

4、承包方式：

风险提示：设计费

合同当事人在确定设计费时，应遵循以下原则：

首先，设计合同或相关文件中双方对设计费率予以确认的，应尊重双方当

事人的选择。工程设计收费标准及相关统一定额并非强制性规范，而是发包人

与设计人之间协商约；

其次，在不能证明设计合同或相关文件中双方就设计费率达成一致的情况

下，可以根据《工程设计收费标准》确定设计费，避免因无约定或者约定不明

的情况下造成不必要纠纷。

二、合同价款及支付方法

1、本工程的总工程款预计为元，其中设计收费按照国家和工

程所在地市场中较高的收费标准执行。经甲乙双方商定设计收费为

元/平方米，估算总设计费元。

2、付款方式

风险提示：定金

定金兼有成约定金和解约定金的性质，如果当事人双方同意对定金额度进

行修改，该数额不能超过总设计费的20%,超过20%的部分只能作为预付款，而

不具有定金的.效力。当事人不完全履行合同时，可按比例适用定金罚则。

在发包人或设计人履行部分合同义务后要求解除合同的，应当按照未履行

部分所占约定内容的比例，适用定金罚则。只不过在实践中，当事人往往没有

注意到这一点，在仲裁或诉讼时也就未提出相应的请求，造成自己的权利未得

到全面保护，如果您行这部分还有疑问，您也可以在签合同之前咨询专业的律

师。

（1）合同签订之时，甲方应付总工程款的%作为定金。（结算时，

定金折算为工程款）

（2）乙方到施T现场完成测量时，甲方应支付T程款的%作为进度

款。

（3）乙方向甲方提交平面方案图时，甲方应支付工程款的%作为设

计费。

（4）乙方向甲方提交平立面图及剖面图时，甲方应支付工程款的%

作为设计费。

（5）乙方向甲方提交水电施工图时，甲方应支付工程款的%作为进

度款。

（6）乙方提交效果图，经甲方确认后，甲方应支付工程款的%作为

进度款。

（7）工程完工验收后，经甲方确认，甲方应支付工程款的_____刎乍为进

度款。剩余工程款%作为质量保证金，于保修期满时甲方一次性无息支

付给乙方。

三、图纸要求

1、乙方提交的设计图纸应该详细，且应标明材质、用料和颜色。

2、乙方每期提交的图纸均应提供份，甲方要求提交更多份数时，

乙方不得拒绝。

3、乙方提交图纸时不得要求必须使用某种品牌的产品。

4、甲乙双方约定，完成图纸的总工期为_______天,从甲方支付定金时开

始计算，乙方完成每期图纸不得超过_____天，若乙方提交图纸后甲方不及时

确认造成工期延误的，由甲方负责；若乙方无故拖延工期的，甲方可相应扣除

乙方的设计费。

5、若甲方确认图纸后认为需要做较大修改，则乙方应修改至甲方满意，且

不得加收设计费。

6、若甲方将图纸提交审批时，上级领导认为图纸不合格，则甲方可要求乙

方进行修改，乙方可要求甲方增加一定的设计费。

四、甲方责任

1、甲方须如期向乙方提交设计所需的资料，并保证所提交资料质量达到工

程设计要求。

2、按约定的F1期和数额支付乙方定金和工程款0

3、本工程建筑材料、设备的加工定货如需乙方设计人员配合时，所需费用

由甲方承担。

五、乙方责任

1、乙方应如期向甲方提交本合同规定的设计文件，并保证设计文件的质量

符合国家的有关规定、规范的要求，符合甲方的建设使用要求。

2、负责本合同所列工程设计项目开工前的设计交底工作。负责该项目施工

期间及时解决与设计有关的技术问题。按规定参加工程竣工的验收。

风险提示：设计合理使用年限

设计合理使用年限的确定关于建设工程的设计合理使用年限，主要指建筑

主体结构的设计使用年限。建设工程的设计合理使用年限分为四类：

第一、对于临时性建筑，其设计使用年限为5年；

第二、对丁易丁替换结构构件的建筑，其设计使用年限为25年；

第三、对于普通房屋和构筑物，其设计使用年限为50年；

第四，对于纪念性建筑和特别重要的建筑结陶，其结构设计使用年限为

100年。

对于专业建筑工程，则应按照相应的专业技术规范要求确定其设计合理使

用年限。对于具体工程项目，其设计合理使用年限则应根据工程项目的建筑等

级、重要性来确定。在建设工程的设计合理使用年限内，工程承包人应当电该

工程的主体结构（包括地基基础）进行保修。

对此如果仍存在疑问，建议制定合同的时候咨询专业律师，或者交由律师

帮您起草，避免定制的合同违反规定而无效。

3、乙方应保证该没计的使用年限应达到年，若应设计问题达不到

要求的，乙方应承担相应责任。

风险提示：保密、知识产权

发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算

软件和专利技术等的知识产权；不得要求设计人违反国家有关标准进行设计；

未经设计人同意，发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制

或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，发包人应负法律责

任，并给设计人以补偿：

另外，设计人也应当保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发

包人提交的产品图纸等技术经济资料。

六、保密条款

本合同设计的所有文件均属保密资料，合同双方均应保证任何文件、会议

纪要、往来材料都不被泄露，不被再次进行其他商业使用，若甲方须将乙方提

交的图纸在该工程的相关项目上重复使用，甲方须与乙方协商。

七、违约责任

风险提示：赔偿金的确定

由当事人协商确定赔偿金金额，实践中相当一部分合同回避了关于赔偿金

的约定，或空白、或划去、或直接删去关于赔偿金的规定。

如果发包人和设计人在合同中事先约定了损害赔偿金的计算方法，应当按

约定支付赔偿金。赔偿金的计算方法为实际损失的一定比例，值得注意的是，

在约定的赔偿金不过分高于实际损失时，法律应当首先尊重当事人双方的意思

自治，承认双方约定的正当性。

若当事人约定的赔偿金远远高于实际损失，基于公平原则，法律应予以必

要干涉。因此，当事人在约定赔偿金时，应充分考虑设计文件错误给发包人造

成的损失，慎重填写赔偿金金额。

1、由于乙方原因没有按合同规定的时间提交设计文件时，从应提交日期的

次日起计算，每延误一天，乙方向甲方赔偿经济殒失为该设计阶段设计费

斩作为违约金。

2、由于乙方设计错误给甲方造成严重经济损失时，乙方有责任在设计上继

续采取补救措施，并酌情赔偿甲方因此而实际发生的部分经济损失，全部赔偿

金额不超过该部分工程的全部设计费。

3、甲方不履行合同时，乙方不返回定金，且按乙方实际完成工作量另芍设

计费。乙方不履行合同时，应双倍返还甲方定金，同时返还已收取定金外的全

部设计费。

4、任何一方违反本合同的任意规定，给对方造成损失的，责任方均应向守

约方支付违约金，如无必要，合同继续履行。

八、合同效力条款

1、本合同经甲乙双方代表签字后生效，生效日期以甲乙双方中最后一方签

字的日期为准。

2、甲乙双方因故需变更或终止本设计合同时，应提前_______天书面通知

对方，对本合同中的遗留问题取得一致意见，形成书面协议作为本合同附件执

行。未达成协议前，本合同继续有效。

3、因甲方原因要求中途停止设计工作的，已付定金不予退还。

4、本合同自双方义务全部履行完毕后终止，双方协议提前终止的除外。

九、附则

1、本合同签订后工程不得转包。

2、本合同一式份，甲、乙双方各执_______份，交工程所在地建筑

主管部门备案份。

3、本合同实行当事人自愿鉴证原则，可将合同文本提交所在区的工商行政

管理分局进行合同鉴证，以保护合同双方当事人的合法权益。

4、本合同在执行过程中发生纠纷，双方协商解决，双方协商不成时，均可

向合同签订地、合同履行地的人民法院起诉。

5、本合同未尽事宜由甲乙双方协商确定，协商一致所形成得书面协议作为

本合同附件执行。

甲方：

地址：_________

代表人：__________________

联系方式：

合同签订地：

合同履行地：

签订时间：年月日

乙方：_________

地址：_________

负责人：_________

联系方式：

合同签订地：

合同履行地：

签订时间：年月日

建设施工合同范本13

甲方：

乙方：

依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及国家有关规

定，为了确保甲方房屋施工顺利进行，为明确双方在建设项目施工过程中的权

利和义务，本着双方“责、权、利”，经过甲乙双方协商，特订立本合同：

一、工程概况：

该工程位于济南市市中区十六里河镇复兴村，基础由甲方已完成，±0.00

以上由乙方负责包工包料施工。

二、承包方式：

甲方以包工包料的方式承包给乙方。

三、工程承包范围：

乙方负责所有施工的材料包括（红砖、水泥、石粉、黄沙、石子、钢筋、支

模顶柱、模板、碎、过梁、钉子、铁丝、薄膜等）机械（脚手架、吊车等），水电

费由乙方负责，从±0.00至三层主体现浇完工。

四、承包价格及付款方式：

1、以现有基础以上（一至三层）包工包料78000元结算，层高，砖：机制

红砖，砂：石粉，黄沙;钢筋：主筋直径8,间距15厘米，副筋直径8间距20

厘米;水泥：卧虎山水泥（一至三层砌体砂浆水泥不少于5吨，如发现主体砂浆

不达标，甲方发现一次扣除工程款1000元。）顶板碎：C20,8厘米厚，过奥：

预制新过梁。

2、人员进入工地施工后，付元，每一层主体现浇完工付元，如无质量问

题日内一次付清剩余款。

五、工期：

自年月日至年月日止。推迟一天罚款200元，由甲方在工程款中扣

除。

六、安全责任：

施工期间：

1、本工程所有施工安全、用电安全均由乙方负责，如遇自然灾害，必须停

工，确保人身安全。乙方负责工程施工过程中的安全管理工作，工人必须配戴

安全帽，不可酒后进入施工场地，由乙方及其员工原因造成的一切人员，财产

损失均由乙方负责，第三人造成乙方及其员工伤害的，由第三方人负责，与甲

方无关。在施工过程中四周注意行人及车辆的安仝，出现状况当事人负责。

2、施工过程中乙方不得从事与施工无关的事，专业人员持证上岗，高空作

业必须在采取切实可行的安全措施下方可施工，地面必须安排适当监护人员。

施工过程中本合同项下的任何权利、义务，乙方不得转让给第三人，特别是不

得转包、分包，否则甲方有权终止合同概不结算，乙方无条件赔偿。

以上合同双方遵守各自责任，本合同工式三份，自签字日期生效。

甲方（公章）：乙方（公章）：

法定代表人（签字:：法定代表人（签字）：

年一月—日年一月一日

建设施工合同范本14

甲方：（以下简称甲方）

乙方：（以下简称乙方）

甲、乙双方依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国电力法》及

其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则。就配电工程经

甲乙双方协商，达成如下协议：

一、工程概况

1、配电工程

2、工程地点：

3、工程内容

（1）户表块的电力安装（含高低压）及移交给电力部门。

（2）工程的验收与送电（配电工程涉及与电力部门除外的其他任何单位或个

人矛盾纠纷、赔偿事宜由甲方负责）。

二、工程承包方式及范围

I、承包方式：本工程采取方式C

2、承包范围：乙方按照电力部门供电设计图纸中的工程内容进行施工以及

验收送电。

三、合同工期：本工程工期为35天（从合同签订之日起计日）。因甲方原因

造成误工，工期顺延。

四、合同价款与支付方式

五、双方责任

1、工程质量标准：乙方必须按照电力行业规范、标准进行施工和安装并按

照协定的工程内容保质保量完成，电力部门验收合格。

2、施工中的安全责任属乙方工作范围内的由乙方负全部责任。

3、乙方必须按合同约定时间完成施工任务并验收送电（除不可抗拒的自然

灾害外）。甲方必须按协议规定日期付清工程款。

4、工程未经验收，甲方提前使用或擅自使用，由此发生的质量或其他问

题，由甲方承担责任。

5、乙方在甲方施工期间，甲方指定方进行施工，并负责住户及其它施工部

门的矛盾协调，不是乙方损坏的，乙方不负责任。乙方指定技术员为本工程现

场负责人。

6、乙方在甲方施工期间，甲方提供施工电源和供水，甲方负责水电费。乙

方在甲方安装的箱变、电缆等材料，在未送电前由甲方负责保管。

7、设计变更：根据现场实际情况如需要进行方案设计变

更，按实际情况经电力部门同意方可进行供电方案设计变更，无论供电方

案设计变更与否，合同价款不变。

8、工程竣工后乙方向甲方交竣工图1套。

9、为了不影响整个工程能及时受电，甲方应及时配合乙方与供电部门协调

供用电相关手续。

六、附则

1、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

2、本合同未尽事宜，双方可根据具体情况再行协商。

甲方签章：乙方签章：

甲方代表：乙方代表：

年月日

建设施工合同范本15

承包单位（甲方）：

法定代表人（负责人）：

分包单位（乙方）：

法定代表人（负责人）：

按照《》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵

循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方将工程的所有项目

的施工任务交由乙方完成，经协商一致签订本合同。

第一条、建设工程概况

1、总体工程名称：

2、分包工程名称：

3、工程地点：

4、分包工程范围：

5、承包形式：

6、工程期限：

计划开工日期:年一月一日，计划竣工日期:年一月

.日，合同总工期为____日。

7、质量标准：

（1）?工程质量：按总（分）包合同有关质量的规定、国家现行的《建筑

安装工程及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，本工程必须达到质量

评定等级。

（2）标准规范：除本工程总（分）