2025年克孜勒苏柯尔克孜一级建造师考试（公共课程）题库含答案

2025年克孜勒苏柯尔克孜一级建造师考试（公共课程）题库含答案第一部分：建设工程法规及相关知识一、单项选择题（共30题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.某克孜勒苏柯尔克孜自治州重点基础设施项目，发包人与承包人签订了施工合同。由于发包人未按约定支付工程进度款，承包人决定停工。根据《民法典》及相关司法解释，承包人行使的权利用于对抗发包人请求权的权利属于（）。A.请求权B.形成权C.抗辩权D.支配权2.在某建筑工程施工中，施工单位发现设计图纸存在重大技术缺陷，可能导致工程结构安全隐患。根据《建设工程质量管理条例》，施工单位正确的做法是（）。A.继续按图施工，因为设计单位对图纸负责B.及时向建设单位提出意见和建议C.自行修改图纸后施工，并做好记录D.直接向工程质量监督机构报告3.根据《民法典》合同编，关于建设工程合同无效后损失赔偿的说法，正确的是（）。A.有过错的一方应当赔偿对方因此所受到的损失B.双方都有过错的，应当各自承担相应的责任C.合同无效，无过错方有权要求有过错方赔偿合同履行后的预期利益D.无论谁有过错，损失均由发包人承担4.某施工企业在克孜勒苏地区承建了一项边防公路工程，该项目涉及国家秘密。关于该工程招标的说法，正确的是（）。A.可以不进行招标，直接委托给具有相应资质的施工单位B.必须公开招标C.必须邀请招标，且邀请对象不得少于3家D.经省级人民政府批准可以不招标5.根据《建设工程安全生产管理条例》，关于施工起重机械安装拆卸单位的安全责任，下列说法中错误的是（）。A.应当编制拆装方案，制定安全施工措施B.由专业技术人员现场监督C.安装完毕后，安装单位应当自检，出具自检合格证明D.安装完毕后，向建设单位进行安全使用说明6.某施工单位的项目经理在施工现场强令违章指挥作业，导致发生重大伤亡事故。其行为可能构成的罪名是（）。A.重大责任事故罪B.重大劳动安全事故罪C.工程重大安全事故罪D.危险作业罪7.根据《劳动合同法》，用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，应当向劳动者每月支付（）倍的工资。A.1B.1.5C.2D.38.关于建设工程质量保修期限的说法，符合《建设工程质量管理条例》规定的是（）。A.基础设施工程保修期限为设计文件规定的合理使用年限B.屋面防水工程保修期限为3年C.供热与供冷系统保修期限为1个采暖期、供冷期D.设备安装工程保修期限为2年9.某建筑材料供应商向施工单位提供了一批不合格的钢筋，施工单位未检测便用于工程主体结构。关于该行为责任的说法，正确的是（）。A.施工单位承担主要责任，供应商承担次要责任B.供应商承担全部责任C.施工单位与供应商承担连带责任D.施工单位承担全部责任，然后向供应商追偿10.根据《招标投标法实施条例》，投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向（）投诉。A.招标人B.有关行政监督部门C.评标委员会D.人民法院11.在建设工程施工合同纠纷中，当事人协议选择仲裁解决纠纷。若一方对仲裁协议的效力有异议，请求人民法院作出裁定的，由（）人民法院管辖。A.被告住所地B.合同履行地C.仲裁协议约定的仲裁委员会所在地D.合同签订地12.根据《建设工程环境保护管理条例》，建设项目配套建设的环境保护设施，必须与主体工程（）。A.同时设计、同时施工、同时投产使用B.同时规划、同时设计、同时施工C.同时立项、同时报批、同时建设D.同时招标、同时施工、同时验收13.某施工企业因经营不善发生严重亏损，无力偿还到期债务，债权人向法院申请其破产。关于该企业职工工资及补偿金的清偿顺序，下列说法正确的是（）。A.优于破产费用和共益债务B.劣于破产费用和共益债务，但优于普通破产债权C.与普通破产债权同一顺序D.优于有财产担保的债权14.根据《民法典》，关于建设用地使用权的说法，正确的是（）。A.建设用地使用权只能存在于国家所有的土地B.建设用地使用权可以采取出让或者划拨等方式设立C.建设使用权人有权转让建设用地使用权，但不得抵押D.住宅建设用地使用权期限届满的，自动续期，需申请15.施工单位的安全生产责任制中，（）是本单位安全生产的第一责任人。A.技术负责人B.项目经理C.法定代表人D.安全总监16.关于建设工程竣工验收备案制度，下列说法中正确的是（）。A.建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起15日内，向备案机关备案B.建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起30日内，向备案机关备案C.备案机关发现建设单位在竣工验收过程中有违反国家有关建设工程质量管理规定行为的，责令停止使用D.备案机关只需查验竣工验收报告，无需查验其他文件17.某工程招标过程中，招标人发布了资格预审公告。在资格预审文件中，可以要求投标人提供（）。A.企业近三年的财务审计报告B.拟派项目经理的劳动合同C.拟派项目经理的社会保险证明D.以上均可以18.根据《保障农民工工资支付条例》，建设单位应当向施工单位提供工程款支付担保。若建设单位未提供，相关部门可以采取的措施是（）。A.责令改正，处以罚款B.吊销资质证书C.降低资质等级D.限制其新开工程项目19.关于施工许可证的延期，下列说法符合规定的是（）。A.既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止B.延期以两次为限，每次不超过3个月C.延期以三次为限，每次不超过2个月D.因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起3个月内报告发证机关20.某施工合同约定，工程竣工验收合格后，发包人支付剩余工程款。工程完工后，发包人以资金紧张为由拖延验收。承包人欲通过诉讼主张权利，该诉讼时效期间自（）起计算。A.合同约定竣工之日B.实际竣工之日C.承包人提交竣工验收报告之日D.发包人拒绝验收之日21.根据《民法典》，债权人领取提存物的权利，自提存之日起（）年内不行使而消灭。A.1B.2C.3D.522.关于建筑工程的发包、承包，下列说法中正确的是（）。A.发包单位可以将建筑工程应当由一个承包单位完成的建筑工程肢解成若干部分发包给几个承包单位B.两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的，应当按照资质等级高的单位的业务许可范围承揽工程C.建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位D.总承包单位将工程分包给不具备相应资质条件的单位的，分包合同无效，总承包单位不承担责任23.某施工现场发生生产安全事故，造成3人死亡，10人重伤，直接经济损失2000万元。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，该事故属于（）。A.一般事故B.较大事故C.重大事故D.特别重大事故24.根据《消防法》，关于建设工程消防设计审查验收的说法，错误的是（）。A.国务院住房和城乡建设主管部门规定应当申请消防设计审查验收的建设工程，建设单位应当申请B.特殊建设工程未经消防设计审查或者审查不合格的，建设单位、施工单位不得施工C.建设工程竣工后，建设单位应当向公安机关消防机构申请消防验收D.其他建设工程，建设单位在验收后应当报住房和城乡建设主管部门备案25.某施工单位租赁了一台塔式起重机，出租单位应当对出租的机械设备和施工机具及配件的安全性能进行检测，在签订租赁协议时，出具（）。A.检测合格证明B.生产许可证C.产品合格证D.使用说明书26.关于建设工程勘察设计发包与承包，下列说法正确的是（）。A.建设工程勘察、设计应当由一个单位完成B.发包方可以将建设工程勘察、设计发包给几个勘察、设计单位C.除建设工程主体部分的勘察、设计外，经发包方书面同意，承包方可以将建设工程其他部分的勘察、设计再分包给其他具有相应资质等级的建设工程勘察、设计单位D.建设工程勘察、设计单位不得将所承揽的建设工程勘察、设计转包27.根据《民法典》，不当得利的构成要件不包括（）。A.一方获得利益B.他方受有损失C.获得利益与受有损失之间有因果关系D.获得利益出于受益人的故意28.某建设单位为了赶工期，在未取得施工许可证的情况下擅自组织施工。建设行政主管部门可对其处以（）的罚款。A.工程合同价款1%以上2%以下B.工程合同价款2%以上4%以下C.20万元以上50万元以下D.50万元以上100万元以下29.施工企业因施工造成周边建筑物的损坏，应当（）。A.自行负责修复或赔偿B.由建设单位负责修复或赔偿C.若施工方案经审批，则由建设单位负责D.若施工方案经审批，则施工单位免责30.根据《绿色施工导则》，关于扬尘控制的说法，正确的是（）。A.土方作业阶段，采取洒水、覆盖等措施，作业区目测扬尘高度小于1.5mB.结构施工阶段，作业区目测扬尘高度小于0.8mC.拆除爆破作业前应做好扬尘控制措施D.施工现场非作业区达到目测无扬尘的要求二、多项选择题（共15题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）31.根据《民法典》，关于委托合同终止情形的说法，正确的有（）。A.委托人死亡B.受托人死亡C.委托人或受托人丧失民事行为能力D.委托合同解除E.作为委托人或受托人的法人终止32.下列属于建设工程施工企业安全生产责任制度主要内容的有（）。A.安全生产责任考核制度B.安全生产奖惩制度C.安全生产检查制度D.群众监督员制度E.事故报告与处理制度33.关于工程监理单位的质量责任，下列说法中正确的有（）。A.工程监理单位应当依法取得相应等级的资质证书B.工程监理单位不得转让工程监理业务C.工程监理单位与被监理工程的施工承包单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位有隶属关系或者其他利害关系的，不得承担该项建设工程的监理业务D.未经总监理工程师签字，建设单位不拨付工程款，不进行竣工验收E.监理工程师应当按照工程监理规范的要求，采取旁站、巡视和平行检验等形式，对建设工程实施监理34.根据《民法典》，合同当事人履行合同义务应当遵循的原则有（）。A.全面履行原则B.诚实信用原则C.协作履行原则D.经济合理原则E.公平原则35.关于建设工程价款优先受偿权的说法，正确的有（）。A.承包人行使优先受偿权的期限为18个月，自发包人应当给付建设工程价款之日起算B.装饰装修工程的承包人，在发包人未支付该工程价款时，对该装饰装修工程折价或者拍卖的价款享有优先受偿权C.消费者交付购买商品房的全部或者大部分款项后，承包人的优先受偿权不得对抗买受人D.建设工程价款优先受偿权优于抵押权和其他债权E.建设工程价款包括承包人因建设工程支付的工作人员报酬、材料款等实际支出的费用，不包括承包人因发包人违约所造成的损失36.根据《招标投标法》，中标通知书发出后，下列行为中导致合同无法成立并应承担法律责任的有（）。A.招标人无正当理由拒签合同B.中标人无正当理由拒签合同C.招标人改变中标结果D.中标人放弃中标项目E.招标人与中标人就合同实质性内容进行谈判37.某施工单位的劳动争议调解委员会，其成员可以由（）组成。A.职工代表B.用人单位代表C.工会代表D.劳动行政部门代表E.律师代表38.根据《安全生产许可证条例》，企业取得安全生产许可证应当具备的安全生产条件有（）。A.建立、健全安全生产责任制，制定完备的安全生产规章制度和操作规程B.安全投入符合安全生产要求C.设置安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员D.主要负责人和安全生产管理人员经考核合格E.从业人员经安全生产教育和培训合格39.关于民事诉讼证据的说法，正确的有（）。A.当事人对自己提出的主张，有责任提供证据B.书证应当提交原件，物证应当提交原物C.视听资料属于电子数据D.人民法院有权向有关行政机关调查取证E.在证据可能灭失或者以后难以取得的情况下，诉讼参加人可以申请证据保全40.建设单位因工程资金链断裂，导致工程停工。关于工程停工期间的法律责任，下列说法正确的有（）。A.建设单位应当自中止施工之日起1个月内向发证机关报告B.中止施工满1年的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证C.建设单位应当做好工程的维护管理工作D.若未及时报告，发证机关可以吊销施工许可证E.恢复施工时，建设单位应当向发证机关报告41.根据《民法典》，下列关于侵权责任的归责原则，说法正确的有（）。A.建筑物倒塌适用过错推定原则B.饲养的动物致人损害适用无过错责任原则C.高度危险作业致人损害适用无过错责任原则D.污染环境致人损害适用过错责任原则E.地面施工致人损害适用过错推定原则42.施工单位的下列行为中，属于违反《建设工程安全生产管理条例》的有（）。A.在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍B.未根据施工阶段特点设置安全警示标志C.施工现场临时搭建的建筑物不符合安全使用要求D.在施工起重机械安装验收合格后，未向建设行政主管部门登记E.委托不具有相应资质的单位承担施工现场脚手架搭设作业43.关于建设工程保修的说法，正确的有（）。A.质量保修书中应当明确保修范围、保修期限和保修责任B.保修期自工程竣工验收合格之日起计算C.因使用不当造成的质量缺陷，施工单位不承担保修责任D.因地震、台风等不可抗力造成的质量损坏，施工单位应承担维修责任E.保修费用由质量缺陷的责任方承担44.根据《民法典》，下列合同中，属于无效合同的有（）。A.一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益B.恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益C.以合法形式掩盖非法目的D.损害社会公共利益E.违反法律、行政法规的强制性规定45.关于工程分包，下列说法符合法律规定的有（）。A.建筑工程总承包单位可以将承包工程中的全部工程发包给具有相应资质条件的分包单位B.总承包合同中约定的分包，经建设单位认可，方可进行C.劳务作业可以由劳务分包企业承担D.分包单位可以将其承包的工程再分包E.总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任第二部分：建设工程项目管理一、单项选择题（共25题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）46.某克孜勒苏柯尔克孜自治州文化中心项目，采用项目总承包模式。在项目组织结构中，项目总承包方的工作流程中，属于管理流程的是（）。A.设计变更流程B.工程款支付工作流程C.钢构件加工工作流程D.弱电工程物资采购工作流程47.建设工程项目管理的核心任务是项目的（）。A.目标控制B.合同管理C.组织协调D.信息管理48.根据《建设工程项目管理规范》（GB/T50326-2017），项目经理在项目管理中的首要职责是（）。A.财务管理B.进度控制C.目标控制D.安全管理49.某项目双代号网络计划中，工作M的最早开始时间为第12天，持续时间为5天，其紧后工作的最早开始时间分别为第18天和第20天。则工作M的自由时差为（）天。A.1B.3C.4D.550.在建设工程项目施工成本管理过程中，施工成本核算的基本环节中，不包括（）。A.归集费用B.分配费用C.计算总成本D.成本预测51.关于关键工作和关键线路的说法，正确的是（）。A.关键线路上的工作全部是关键工作B.关键工作没有机动时间C.一个网络计划中只有一条关键线路D.关键线路的总持续时间最长52.某工程网络计划中，工作A的总时差为3天，自由时差为1天。在项目实施过程中，通过检查发现工作A的实际进度比计划进度拖后2天，则会影响总工期（）天。A.0B.1C.2D.353.根据《建设工程工程量清单计价规范》，关于投标报价的说法，正确的是（）。A.投标报价可以低于工程成本B.投标人必须按招标工程量清单填报价格C.投标人可以根据自身情况修改招标工程量清单中的工程量D.安全文明施工费应按照国家或省级、行业建设主管部门的规定计价，不得作为竞争性费用54.某混凝土工程，计划工程量为1000立方米，预算单价为400元/立方米。实际工程量为1100立方米，实际单价为420元/立方米。则该工程的费用偏差（CV）为（）元。A.-22000B.-20000C.20000D.4000055.在建设工程项目质量控制的PDCA循环中，P阶段的主要职能是（）。A.确定质量目标和制定实现质量目标的行动方案B.根据行动方案，组织具体的工程实施C.对计划实施过程进行各种检查D.对质量问题进行原因分析，制定纠偏措施56.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，关于工程变更的说法，正确的是（）。A.发包人若需对工程进行变更，应提前14天以书面形式向承包人发出变更指示B.承包人收到发包人变更指示后，若认为变更难以执行，应立即提出异议C.变更指示应包括变更的工程量、变更的内容及相关的技术资料D.所有的工程变更均需经监理人发出变更指示57.某施工企业承建了某住宅小区工程，在施工过程中，发现地下有古墓。施工单位立即停止施工并报告了文物部门。由此导致的工期延误和费用增加，正确的处理方式是（）。A.工期顺延，费用由建设单位承担B.工期不顺延，费用由建设单位承担C.工期顺延，费用由施工单位承担D.工期不顺延，费用由施工单位承担58.建设工程项目施工质量验收中，检验批质量验收时，对于主控项目，其合格质量要求是（）。A.全部合格B.80%及以上合格C.90%及以上合格D.达到约定的优良标准59.关于职业健康安全管理体系标准GB/T45001-2020的说法，错误的是（）。A.该标准采用了“策划-实施-检查-改进”（PDCA）的动态循环模式B.该标准关注的是职业健康安全风险C.该标准不适用于特定的职业健康安全管理体系D.该标准旨在为组织提供一种管理职业健康安全风险和机遇的框架60.某工程双代号时标网络计划如下图所示（图略，假设B工作在2-4节点，D工作在4-6节点），其中B工作的持续时间为3天，总时差为2天，则B工作的最迟完成时间为第（）天。A.5B.6C.7D.861.施工成本管理中，施工成本计划的编制依据不包括（）。A.施工预算B.施工组织设计C.资源市场价格D.工程结算报告62.在建设工程项目施工过程中，由于不可抗力事件导致的费用增加，关于承担主体的说法，正确的是（）。A.工程本身的损害由发包人承担B.承包人设备的损坏由发包人承担C.发包人、承包人人员伤亡由发包人承担D.工程所需清理、修复费用由承包人承担63.某分部工程双代号网络计划如下图所示（节点1->2->3->4，工作1-2持续3天，2-3持续2天，1-3持续5天，3-4持续4天），则关键线路为（）。A.1-2-3-4B.1-3-4C.1-2-4D.1-3-2-464.建设工程项目总进度目标论证的工作内容包括：①调查研究和收集资料；②项目结构分析；③进度计划系统的结构分析；④项目的工作编码；⑤编制各层进度计划。正确的顺序是（）。A.①-②-③-④-⑤B.①-③-②-④-⑤C.②-①-③-④-⑤D.①-②-④-③-⑤65.关于施工质量验收层次划分的说法，正确的是（）。A.检验批是工程施工质量验收的最小单位B.分项工程是按主要工种、材料进行划分的C.分部工程是按专业性质、工程部位划分的D.单位工程是具备独立施工条件并能形成独立使用功能的建筑物及构筑物66.某工程发生质量事故，造成直接经济损失100万元，未造成人员伤亡。该事故属于（）。A.特别重大事故B.重大事故C.较大事故D.一般事故67.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，关于竣工结算的说法，正确的是（）。A.承包人应在工程竣工验收合格后28天内提交竣工结算报告B.发包人应在收到竣工结算报告后28天内进行核对C.发包人应在收到竣工结算报告后14天内支付结算款D.竣工结算书是工程竣工验收报告的组成部分68.在施工成本控制中，挣值法的三个基本参数不包括（）。A.已完工作预算费用（BCWP）B.计划工作预算费用（BCWS）C.已完工作实际费用（ACWP）D.未完工作预算费用（BCWR）69.关于建设工程安全生产管理制度的说法，正确的是（）。A.安全生产责任制度是所有安全管理制度的核心B.安全生产许可证制度是针对施工企业的C.政府安全生产监督检查制度是企业的内部制度D.危大工程专项施工方案制度适用于所有分部分项工程70.建设工程项目的信息管理是通过对各个系统、各项工作和各种数据的管理，使项目的（）能够有效地组织和传输。A.信息和信息流B.数据和报表C.文档和资料D.图纸和规范二、多项选择题（共10题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）71.建设工程项目总进度目标论证时，在进行项目的工作编码之前，应完成的工作有（）。A.调查研究和收集资料B.项目结构分析C.进度计划系统的结构分析D.编制总进度计划E.若总进度目标不可能实现，则提出调整措施72.关于施工成本管理的任务，下列说法正确的有（）。A.施工成本预测是施工成本决策与计划的依据B.施工成本计划是建立施工项目成本管理责任制、开展成本控制和核算的基础C.施工成本控制贯穿于项目从投标开始到竣工验收的全过程D.施工成本核算是对成本计划是否实现的检验E.施工成本分析是施工成本考核的依据73.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，工程变更的范围包括（）。A.改变合同中任何一项工作的质量或其他特性B.改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸C.改变合同中任何一项工作的施工时间或改变已批准的施工工艺或顺序D.为完成工程追加的额外工作E.取消合同中任何一项工作74.建设工程项目施工质量控制的现场检查包括（）。A.开工前检查B.工序交接检查C.隐蔽工程检查D.停工后复工前的检查E.成品保护检查75.关于工程网络计划中关键线路的说法，正确的有（）。A.双代号网络计划中，关键线路是总持续时间最长的线路B.单代号网络计划中，关键线路是相邻工作之间时间间隔全部为零的线路C.双代号时标网络计划中，关键线路上没有波形线D.关键线路上的工作总时差为零E.关键线路只有一条76.建设工程安全生产管理中，对于“三宝”的使用，指的是（）。A.安全帽B.安全带C.安全网D.安全手套E.安全鞋77.施工质量事故处理的基本方法包括（）。A.修补处理B.加固处理C.返工处理D.限制使用E.不作处理78.根据《建设工程项目管理规范》，项目管理规划大纲的编制依据包括（）。A.招标文件及有关合同文件B.项目管理规划大纲C.项目可行性研究报告D.项目相关技术资料E.同类项目的相关资料79.关于建设工程项目进度控制的说法，正确的有（）。A.进度控制是一个动态的管理过程B.进度控制主要包括进度目标的论证、编制进度计划、跟踪检查和调整C.进度控制的目的是通过控制以实现工程的进度目标D.进度计划一旦编制，在实施过程中不应调整E.进度控制涉及业主、设计单位、监理单位、施工单位等各方80.建设工程项目施工安全教育培训制度中，需要进行安全教育培训的人员包括（）。A.企业主要负责人B.项目负责人C.专职安全生产管理人员D.作业人员E.特种作业人员第三部分：建设工程经济一、单项选择题（共20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）81.某施工企业向银行借款100万元，期限为3年，年利率为6%，按年复利计息。则第3年末的本利和为（）万元。A.118.00B.119.10C.119.72D.120.0082.在进行技术方案经济效果评价时，若基准收益率提高，则财务净现值（FNPV）的变化趋势是（）。A.增大B.减小C.不变D.不确定83.某技术方案年设计生产能力为10万台，年固定成本为1200万元，产品单台销售价格为900元，单台可变成本为560元，单台营业税金及附加为40元。则该技术方案的盈亏平衡点产销量为（）万台。A.4.5B.5.0C.5.5D.6.084.考虑资金时间价值，两笔资金不能等值的情形是（）。A.金额相等，发生的不同时点B.金额不等，发生在相同时点C.金额相等，发生在相同时点D.金额不等值，发生在不同时点，但折现后相等85.某建设项目建设期为3年，第1年贷款500万元，第2年贷款800万元，第3年贷款600万元，年利率为10%，则建设期利息为（）万元。A.150.0B.349.5C.489.5D.539.586.下列经济效果评价指标中，属于动态评价指标的是（）。A.投资收益率B.偿债备付率C.财务净现值D.借款偿还期87.某设备目前实际价值为30000元，预计残值为2000元，第一年的使用费为1000元，以后每年递增500元。若不考虑资金时间价值，则该设备的经济寿命为（）年。A.5B.6C.7D.888.在建设工程项目投资估算中，流动资金估算通常采用的方法是（）。A.单位生产能力估算法B.生产能力指数法C.分项详细估算法D.扩大指标估算法89.根据《建设工程工程量清单计价规范》，关于其他项目清单的说法，正确的是（）。A.暂列金额由投标人根据工程特点自行填写B.暂估价包括材料暂估价和专业工程暂估价C.计日工由招标人填写数量和单价D.总承包服务费由招标人填写金额90.某独立土方工程，招标文件中估计工程量为100万立方米，合同约定：工程款按月支付，单价为10元/立方米；当实际工程量超过估计工程量15%时，调整单价为9元/立方米。某月施工单位完成土方工程量25万立方米，截止该月末累计完成110万立方米。则该月应结算工程款为（）万元。A.240B.245C.250D.25591.某施工企业当期实现的主营业务收入为500万元，主营业务成本为350万元，其他业务利润为50万元，管理费用为30万元，财务费用为10万元，投资收益为20万元，则该企业的营业利润为（）万元。A.170B.180C.190D.20092.根据《企业会计准则》，施工企业发生的下列费用中，应当计入管理费用的是（）。A.研究开发费用B.业务招待费C.工程保修费D.财产保险费93.在建设工程定额中，劳动定额的主要表现形式是（）。A.时间定额和产量定额B.人工消耗定额和材料消耗定额C.预算定额和概算定额D.施工定额和企业定额94.某进口设备，离岸价（FOB）为50万美元，到岸价（CIF）为55万美元，银行财务费率为0.5%，外汇牌价为1美元=6.8元人民币。则该设备的银行财务费为（）万元人民币。A.1.70B.1.87C.3.40D.3.7495.设计概算是编制和确定建设项目（）所需的全部费用的文件。A.从筹建到竣工交付使用B.从立项到竣工验收C.从设计到竣工交付使用D.从开工到竣工交付使用96.在工程量清单计价模式下，分部分项工程量清单的项目编码中，第（）位为清单项目名称顺序码。A.1-3B.4-6C.7-9D.10-1297.某工程项目，建设期为2年，运营期为8年。项目总投资为1000万元，其中资本金400万元。运营期第1年的净利润为100万元，应付利润为50万元，则该年的项目资本金利润率为（）。A.12.5%B.25.0%C.33.3%D.50.0%98.关于现金流量图的绘制规则，下列说法正确的是（）。A.箭线长短与现金流量数值大小无关B.箭线与时间轴的交点表示现金流量发生的时点C.对投资人而言，横轴上方的箭线表示现金流出D.时间轴上的点通常表示该时间单位的起始点99.在敏感性分析中，确定敏感因素的方法不包括（）。A.敏感度系数法B.临界点分析法C.盈亏平衡分析法D.概率分析法100.某施工企业编制施工预算时，采用了定额中的“人工工日消耗量”。该人工工日消耗量指标中，不应包括（）。A.基本用工B.辅助用工C.超运距用工D.人工幅度差二、多项选择题（共10题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）101.影响资金时间价值的因素主要有（）。A.资金的使用时间B.资金数量的大小C.资金投入和回收的特点D.资金周转的速度E.资金的所有权性质102.技术方案经济效果评价中，偿债能力分析指标包括（）。A.利息备付率B.偿债备付率C.投资回收期D.资产负债率E.流动比率103.根据《建设工程工程量清单计价规范》，分部分项工程量清单的五个要件包括（）。A.项目编码B.项目名称C.项目特征D.计量单位E.工程量104.建筑安装工程费用项目组成中，规费包括（）。A.社会保险费B.住房公积金C.工程排污费D.危险作业意外伤害保险E.工会经费105.设备更新方案的比选原则包括（）。A.站在客观的立场分析问题B.不考虑沉没成本C.逐年滚动比较D.考虑资金时间价值E.必须考虑设备的技术寿命106.关于价值工程中功能价值的分析方法，正确的有（）。A.V=B.V<C.V>D.V=E.价值工程的核心是对产品进行功能分析107.建设工程项目施工图预算审查的方法包括（）。A.全面审查法B.标准预算审查法C.分组计算审查法D.对比审查法E.筛选审查法108.施工企业进行工程投标报价时，确定综合单价的方法包括（）。A.确定计算基础B.分析清单项目的项目特征C.计算工程内容对应的工程量D.计算综合单价E.套用定额单价109.根据《企业会计准则》，让渡资产使用权收入包括（）。A.利息收入B.使用费收入C.销售商品收入D.提供劳务收入E.建造合同收入110.在建设工程定额中，材料消耗定额中的材料净用量确定方法包括（）。A.理论计算法B.图纸计算法C.测定法D.经验法E.比较类推法参考答案及详细解析一、建设工程法规及相关知识1.【答案】C【解析】本题考查抗辩权。抗辩权是指在双务合同中，一方当事人在对方提出履行请求时，如果有合法的法律理由，可以依法拒绝履行其请求的权利。本题中，发包人未支付工程款，承包人有权拒绝其施工请求，行使的是同时履行抗辩权或先履行抗辩权，属于抗辩权。2.【答案】B【解析】本题考查施工单位的质量责任。根据《建设工程质量管理条例》，施工单位在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的，应当及时提出意见和建议。选项A、C错误，选项D是发现设计文件不符合强制性标准时的报告对象，但本题是技术缺陷，通常应先向建设单位（设计委托方）提出。3.【答案】B【解析】本题考查无效合同的法律后果。根据《民法典》，合同无效后，因该合同取得的财产，应当予以返还；不能返还或者没有必要返还的，应当折价补偿。有过错的一方应当赔偿对方因此所受到的损失，双方都有过错的，应当各自承担相应的责任。选项A错在“一方...赔偿对方”，应是“有过错的一方”；选项C错在“预期利益”，无效合同不赔偿预期利益；选项D错误。4.【答案】A【解析】本题考查可以不进行招标的情形。涉及国家安全、国家秘密、抢险救灾或者属于利用扶贫资金实行以工代赈、需要使用农民工等特殊情况，不适宜进行招标的项目，按照国家有关规定可以不进行招标。5.【答案】D【解析】本题考查起重机械安装单位的安全责任。根据《建设工程安全生产管理条例》，安装完毕后，安装单位应当自检，出具自检合格证明，并向施工单位进行安全使用说明，办理验收手续并签字。选项D错在向建设单位说明，应向施工单位。6.【答案】A【解析】本题考查重大责任事故罪。《刑法》规定，在生产、作业中违反有关安全管理的规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，构成重大责任事故罪。本题是强令违章指挥，符合该罪构成。重大劳动安全事故罪是针对安全设施或条件不符合规定；工程重大安全事故罪是针对降低工程质量标准。7.【答案】C【解析】本题考查未签书面劳动合同的法律责任。用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，应当向劳动者每月支付二倍的工资。8.【答案】A【解析】本题考查保修期限。基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限。屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为5年。供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期。电气管线、给排水管道、设备安装为2年。9.【答案】C【解析】本题考查连带责任。根据《建设工程质量管理条例》，施工单位在施工中偷工减料，使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备的，或者有不按照工程设计图纸或者施工技术标准施工的其他行为的，责令改正，处工程合同价款百分之二以上百分之四以下的罚款；造成建设工程质量不符合规定的质量标准的，负责返工、修理，并赔偿因此造成的损失；如果建设单位也有过错（如指定材料），双方承担连带责任。但本题是供应商提供不合格材料，施工单位未检测（有过错），根据《民法典》，因产品存在缺陷造成他人损害的，被侵权人可以向产品的生产者请求赔偿，也可以向产品的销售者请求赔偿。在建设工程领域，对于进场材料，施工单位有检测义务，未检测导致不合格材料用于工程，两者对工程质量缺陷承担连带责任。10.【答案】B【解析】本题考查投诉。投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合本法规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。11.【答案】C【解析】本题考查仲裁协议效力异议的管辖。仲裁法司法解释规定，当事人对仲裁协议的效力有异议，一方请求人民法院作出裁定，另一方请求仲裁委员会作出决定的，由人民法院受理。若双方都请求法院，由仲裁协议约定的仲裁委员会所在地的中级人民法院管辖；仲裁协议约定的仲裁机构不明确的，由仲裁协议签订地或者被申请人住所地的中级人民法院管辖。选项C是标准情形之一。12.【答案】A【解析】本题考查“三同时”制度。建设项目中防治污染的设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。13.【答案】B【解析】本题考查破产财产清偿顺序。破产财产在优先清偿破产费用和共益债务后，依照下列顺序清偿：（1）职工债权；（2）社保及税款；（3）普通债权。职工工资属于职工债权，优于普通债权，但劣于破产费用和共益债务。14.【答案】B【解析】本题考查建设用地使用权。选项A错，建设用地使用权存在于国家或集体所有的土地（如宅基地）；选项C错，可以抵押；选项D错，住宅建设用地使用权期限届满的，自动续期，无需申请。15.【答案】C【解析】本题考查安全生产第一责任人。施工单位主要负责人（法定代表人）是本单位安全生产的第一责任人。16.【答案】B【解析】本题考查竣工验收备案。建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起15日内，向备案机关备案。选项B正确。选项C错，责令停止使用，而非责令改正。17.【答案】D【解析】本题考查资格预审文件要求。资格预审文件可以要求投标人提供企业资质、业绩、财务状况、拟派项目人员（含社保、劳动合同）等。18.【答案】A【解析】本题考查工程款支付担保。建设单位未依法提供工程款支付担保的，由人力资源社会保障行政部门责令限期改正；逾期不改正的，责令项目停工，并罚款。19.【答案】A【解析】本题考查施工许可证延期。建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期；延期以两次为限，每次不超过3个月。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止。20.【答案】C【解析】本题考查诉讼时效起算。建设工程竣工后，发包人拖延验收，承包人提交验收报告之日视为交付之日，此时起算诉讼时效。21.【答案】D【解析】本题考查提存。债权人领取提存物的权利，自提存之日起5年内不行使而消灭，提存物扣除提存费用后归国家所有。22.【答案】C【解析】本题考查发包承包。选项A错，禁止肢解发包；选项B错，联合体按资质等级低的业务许可范围；选项D错，总承包单位对分包承担连带责任。23.【答案】B【解析】本题考查事故等级。3人死亡、10人重伤、2000万损失，属于较大事故（3-10人死亡，10-50人重伤，1000-5000万元损失）。24.【答案】C【解析】本题考查消防验收。特殊建设工程由住建部门验收，其他建设工程备案。选项C错，应由住房和城乡建设主管部门申请，而非公安机关消防机构（职能已划转）。25.【答案】A【解析】本题考查机械设备租赁安全责任。出租单位应当出具检测合格证明。26.【答案】D【解析】本题考查勘察设计。选项A错，可以分包；选项B错，发包方可以发包给几个单位；选项C错，除主体部分外，经发包方书面同意，可以分包。27.【答案】D【解析】本题考查不当得利。构成要件：一方获益；他方受损；有因果关系；无法律上根据。不包括获益人的故意。28.【答案】B【解析】本题考查无证施工处罚。未取得施工许可证擅自施工的，责令停止施工，限期改正，处工程合同价款1%以上2%以下罚款。29.【答案】A【解析】本题考查周边建筑物保护。施工单位应采取专项保护措施，费用由施工单位承担，除非是勘察设计问题或建设单位要求。30.【答案】C【解析】本题考查绿色施工扬尘控制。土方作业阶段，目测扬尘高度小于1.5m；结构、安装装饰装修阶段，目测扬尘高度小于0.5m。拆除爆破前应做好扬尘控制措施。31.【答案】ABCE【解析】本题考查委托合同终止。委托人死亡、终止、丧失民事行为能力，合同终止。选项D“合同解除”是行为，不是导致终止的法定情形本身，但题目问“情形”，通常指客观情况。不过《民法典》规定：委托人死亡、终止；受托人死亡、终止、丧失民事行为能力，委托合同终止。选项D是人为行为，也可导致终止，但一般题库答案侧重法定客观情形。根据教材，选ABCE。32.【答案】ABC【解析】本题考查安全生产责任制度。主要内容包括：安全生产责任考核制度、安全生产奖惩制度、安全生产检查制度等。群众监督员制度、事故报告处理属于其他制度。33.【答案】ABDE【解析】本题考查监理质量责任。选项C错，监理单位与施工承包单位有隶属关系的，不得承担监理业务，但与材料供应单位有隶属关系不在此列（教材原文：与施工承包单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位有隶属关系或者其他利害关系的，不得承担该项建设工程的监理业务）。注意C选项表述是“或者”，符合教材原文，因此C也正确。更正：教材原文是“与...以及...有...的”，即只要与施工单位或材料商有关系，均不得监理。故C正确。选项D错，是“总监理工程师”签字，不是“工程监理单位”。34.【答案】AB【解析】本题考查合同履行原则。全面履行原则、诚实信用原则。协作履行、经济合理是诚实信用原则的体现或具体要求，不是基本原则名称。35.【答案】BCDE【解析】本题考查优先受偿权。选项A错，期限是18个月，自发包人应当给付工程价款之日起算。选项B、C、D、E均正确。36.【答案】ABCD【解析】本题考查中标后法律责任。中标通知书发出后，合同成立。拒签合同、改变结果、放弃中标均应承担法律责任（违约责任或缔约过失责任）。选项E，实质性内容谈判在中标通知书发出前禁止，发出后若协商一致修改不违法，若强行修改导致合同未成立则承担责任，但题目问“导致合同无法成立”，E不一定导致无法成立。37.【答案】ABC【解析】本题考查劳动争议调解委员会。由职工代表、用人单位代表、工会代表组成。38.【答案】ABCDE【解析】本题考查安全生产许可证条件。选项均为法定条件。39.【答案】ABDE【解析】本题考查证据。视听资料不同于电子数据（2019年后民诉法修正案将电子数据独立）。选项C错误。40.【答案】ABCE【解析】本题考查中止施工。A错，应1个月内报告；B对；C对；D错，是“可以”重新核验，不是吊销；E对。41.【答案】ABCE【解析】本题考查侵权归责原则。选项A错，建筑物倒塌适用无过错责任原则（原过错推定已修改）；选项B对；选项C对；选项D错，污染环境适用无过错/过错推定；选项E对。42.【答案】ABCE【解析】本题考查安全生产违法行为。选项D，起重机械安装验收后，应向建设行政主管部门“登记”而非备案，且题目问“违反条例”，未登记属于违规，但教材重点强调的是D选项的表述“向建设行政主管部门登记”是正确的做法？根据条例，安装单位自检合格后，向施工单位出具安全证明，并由施工企业向监理机构报验，然后使用。条例并未明确规定所有起重机械都要向建设行政主管部门登记（部分特大型设备需）。但在考试中，通常D选项被视为正确的合规做法（即未做D是违规）。实际上，条例第35条规定：“安装单位...出具合格证明...并向施工企业进行安全使用说明...施工企业...自检...出具自检合格证明...委托检验检测机构进行检验...向监理单位报验”。并未强制向建设行政主管部门登记。因此D选项描述“向建设行政主管部门登记”本身就是无依据的，所以“未做”不构成违反条例规定，或者条例本身没这条。更正：根据《特种设备安全法》，特种设备使用需办理使用登记。本题若依据《建设工程安全生产管理条例》，D选项不属于该条例规定的义务。但根据《特种设备安全法》，使用单位需向特种设备安全监管部门登记。这里问《建设工程安全生产管理条例》，故D不属于违反该条例。选项E明显违规。43.【答案】ABCE【解析】本题考查保修。选项D错，不可抗力造成的损坏，施工单位不承担维修责任（费用由建设单位承担）。44.【答案】ABCDE【解析】本题考查无效合同。选项均为《民法典》规定的无效合同情形。45.【答案】BCE【解析】本题考查分包。选项A错，禁止转包或全部分包；选项D错，禁止再分包；选项E对。二、建设工程项目管理46.【答案】B【解析】本题考查工作流程。管理流程包括：投资控制、进度控制、质量控制、合同管理、信息管理等流程。工程款支付属于管理流程。设计变更、加工、采购属于工程流程或技术流程。47.【答案】A【解析】本题考查项目管理核心任务。目标控制（成本、质量、进度）是核心。48.【答案】C【解析】本题考查项目经理职责。项目管理目标责任书是依据，职责包括目标控制。首要职责是目标控制。49.【答案】A【解析】本题考查自由时差。M的最早完成（EF）=12+5=17。紧后最早开始分别为18、20。M的自由时差=紧后最早开始最小值-M的最早完成=18-17=1。50.【答案】D【解析】本题考查成本核算环节。包括归集、分配、计算总成本和单位成本。成本预测是成本计划环节。51.【答案】D【解析】本题考查关键线路。关键线路总持续时间最长。选项A、B通常正确，但D是定义。选项C错，可能有多条。选项B错，在单代号网络中，关键工作LAG可能为0，但在双代号中，关键工作总时差为0。52.【答案】A【解析】本题考查进度偏差影响。总时差TF=3，实际拖后2。因为2<3，不影响总工期。53.【答案】D【解析】本题考查投标报价。A错，不得低于成本；B对；C错，不得修改工程量；D对，安全文明施工费不可竞争。54.【答案】A【解析】本题考查费用偏差CV。CVBCWPACWPCV55.【答案】A【解析】本题考查PDCA。P是Plan，即确定目标和方案。56.【答案】C【解析】本题考查工程变更。A错，变更指示应经发包人同意后由监理人发出；B错，承包人认为难以执行，应立即通知监理人；C对；D错，发包人要求的变更也需通过监理人发出指示。57.【答案】A【解析】本题考查文物地下障碍物。属于不可抗力（或特殊地质），工期顺延，费用由建设单位（发包人）承担。58.【答案】A【解析】本题考查检验批验收。主控项目必须全部合格。一般项目合格率80%以上。59.【答案】C【解析】本题考查职业健康安全管理体系。GB/T45001适用于任何组织，不论其规模或类型。60.【答案】C【解析】本题考查时标网络。最迟完成=最早完成+总时差。题目假设B工作在2-4节点，持续3天。最早开始为2，最早完成为5。总时差为2。最迟完成=5+2=7。61.【答案】D【解析】本题考查成本计划编制依据。工程结算报告是成本核算后的文件，不是编制计划的依据。62.【答案】A【解析】本题考查不可抗抗力后果。工程本身损害、清理修复费用由发包人承担；人机损失、停工损失各自承担。63.【答案】B【解析】本题考查关键线路。计算工期：1-2-3-4：3+2+4=9。1-3-4：5+4=9。两条均为关键线路。单选题中，通常选包含直接路径的那条，或者题目有图。根据文字描述，1-3-4也是关键线路。选项B正确。如果图示有差异，以计算为准。此处B和A都是9天。若无图，仅文字，1-3-4通常被视为更直接的路径。64.【答案】A【解析】本题考查总进度目标论证步骤。调研->项目结构->进度系统结构->工作编码->编制各级计划。65.【答案】A【解析】本题考查验收层次。A对，检验批是最小单位；B对，分项按工种材料；C对，分部按专业部位；D对，单位工程是独立使用功能。题目问“正确的是”，通常单选。A是基础定义。B、C、D也是正确的，但A是“最小单位”，最具特征。若为多选则全选。单选题中A常作为考点。66.【答案】D【解析】本题考查质量事故等级。100万损失，无人员伤亡，属于一般事故（<1000万）。67.【答案】B【解析】本题考查竣工结算。A错，承包人应在验收合格后28天内提交（或合同约定）；B对，发包人收到后28天内核对；C错，核对后支付；