消防工程专业施工合同

消防工程专业施工合同消防工程专业施工合同甲方（建设单位）：_________________________法定代表人/授权代表人：___________________地址：___________________________________乙方（施工单位）：_________________________资质等级：消防设施工程专业承包____级（需符合工程规模要求）法定代表人/授权代表人：___________________地址：___________________________________第一条工程概况1.1工程名称：_________________________消防工程1.2工程地点：_________________________1.3工程范围：（1）火灾自动报警系统：含探测器、火灾报警控制器、联动控制器、消防广播、消防电话、手动报警按钮、声光报警器等设备安装、调试；（2）自动喷水灭火系统：含管道（镀锌钢管/无缝钢管）、喷头、湿式报警阀组、水流指示器、水泵接合器、末端试水装置等安装、试压、冲洗；（3）消火栓系统：含室内外消火栓、消防水泵、稳压泵、管网、水泵接合器等安装、试压；（4）防排烟系统：含排烟风机、送风机、排烟阀、防火阀、风管（镀锌钢板）等安装、调试；（5）应急照明及疏散指示系统：含应急灯、疏散指示灯、集中电源等安装、调试；（6）消防联动系统：含各系统联动逻辑编程、调试（与火灾报警系统联动）；（7）隐蔽工程：含线管预埋、管道预埋、设备基础制作等（配合土建进度）；（8）其他：消防工程所需的材料采购、运输、保管，现场文明施工，配合消防验收等。1.4工程工期：总日历天数____天；开工日期以甲方书面通知为准；竣工日期为开工日期加总工期（含消防联动调试及初步验收时间）。关键节点：（1）材料进场验收完成：____年____月____日；（2）隐蔽工程验收完成：____年____月____日；（3）系统安装完成（含试压）：____年____月____日；（4）联动调试合格：____年____月____日；（5）甲方初步验收合格：____年____月____日；（6）消防部门验收合格：____年____月____日。第二条合同价款2.1合同总价：人民币____元（大写：_________________________）。2.2价款组成：含人工费、材料费、机械费、管理费、利润、税金、措施费（含脚手架、临时设施）、消防检测费、验收配合费等（不含甲方应承担的消防设计审查费、消防验收行政规费）。2.3价款调整：（1）材料价格波动：±5%以内不调整，超过±5%的部分按甲方确认的签证调整；（2）工程变更：按本合同第十条执行；（3）不可抗力导致的费用调整：双方协商确定。第三条工程款支付3.1支付方式：银行转账（乙方需提供合规增值税发票）。3.2支付节点：（1）预付款：合同签订后7日内，甲方支付合同价的10%（____元）；（2）进度款1：主要材料（探测器、喷头、管道、风机等）进场验收合格后7日内，支付合同价的20%（____元）；（3）进度款2：各系统安装完成（含管道试压、设备固定）、隐蔽工程验收合格后7日内，支付合同价的30%（____元）；（4）进度款3：消防联动调试合格、甲方及监理初步验收合格后7日内，支付合同价的25%（____元）；（5）竣工款：消防部门出具《建设工程消防验收合格意见书》后14日内，支付合同价的10%（____元）；（6）质量保修金：合同价的5%（____元），自消防验收合格之日起满2年后14日内无息支付。3.3逾期付款责任：甲方每逾期1天，按应付未付款的万分之五支付违约金；逾期超过30天，乙方有权暂停施工，损失由甲方承担。第四条双方权利义务4.1甲方义务（1）提供施工场地：开工前7日内完成场地“三通一平”（水、电接驳至施工现场10米内，场地平整），明确接驳点；（2）提供资料：开工前10日内提供建筑主体图纸、消防设计图纸（经消防设计审查合格）、施工所需的其他技术资料；（3）协调配合：协调土建、装修等交叉作业，组织隐蔽工程、中间验收；（4）付款：按本合同第三条支付工程款；（5）验收：组织消防验收，承担消防设计审查费、行政规费。4.2乙方义务（1）资质合规：提供有效的消防工程施工资质、安全生产许可证，施工人员持证上岗（电工、焊工等）；（2）材料设备：采购的材料设备需符合国家消防标准（3C认证、检验报告），进场前报甲方、监理验收，不合格立即更换（费用自理）；（3）施工规范：严格执行《建筑设计防火规范》GB50016、《火灾自动报警系统施工及验收标准》GB50166等规范，不得擅自变更设计；（4）安全管理：购买施工人员意外伤害保险（费用自理），设置安全警示，发生安全事故承担全部责任及费用；（5）调试验收：负责消防联动调试，配合甲方办理消防验收，提供完整验收资料（施工记录、调试记录、材料检验报告等）；（6）文明施工：遵守施工现场管理规定，完工后清理场地。第五条质量要求5.1工程质量需达到合格标准，通过当地消防救援机构验收并取得《建设工程消防验收合格意见书》。5.2隐蔽工程：乙方自检合格后提前24小时通知甲方、监理验收，签字确认后方可隐蔽；未经验收擅自隐蔽的，乙方需返工并承担费用，工期不顺延。5.3质量缺陷：因乙方施工、材料质量导致的缺陷，乙方需无偿返工直至合格，工期不顺延；返工后仍不合格的，甲方有权解除合同，乙方退还已付款项并承担合同价20%的违约金。第六条工期延误6.1甲方原因（未按时提供场地、图纸变更、付款延迟）：工期顺延，甲方承担乙方窝工、机械闲置损失（按合同价万分之五/天计算）。6.2乙方原因（施工组织不当、材料延迟、质量返工）：每逾期1天，按合同价万分之五支付违约金；逾期超过15天，甲方有权解除合同，乙方承担合同价10%的违约金并赔偿损失。6.3不可抗力：双方协商顺延工期，互不承担责任（需提供气象、政府等部门证明）。第七条质量保修7.1保修期限：自消防验收合格之日起2年。7.2保修范围：乙方施工导致的质量缺陷（含材料、设备质量问题）。7.3保修责任：（1）甲方通知后24小时内到场，一般问题7日内修复，紧急问题（系统故障）立即到场；（2）免费维修（含材料、人工）；因甲方使用不当、不可抗力导致的损坏，乙方提供维修服务，费用由甲方承担。第八条变更洽商8.1工程变更需甲方或设计单位出具书面《变更通知单》，乙方按通知单施工。8.2变更价款：（1）合同有相同项目：按合同单价；（2）有类似项目：参照类似单价；（3）无相同/类似项目：乙方提出报价，甲方7日内审核确认后执行。8.3变更价款在进度款中一并调整。第九条违约责任9.1乙方擅自转包/分包：甲方有权解除合同，乙方承担合同价15%的违约金并赔偿损失。9.2乙方未按要求提供验收资料：每逾期1天，按合同价万分之三支付违约金；影响验收的，承担甲方损失。9.3甲方未按时提供场地/资料：每逾期1天，按合同价万分之三支付违约金；导致工期延误的，按第六条6.1执行。第十条争议解决因本合同发生争议，双方协商解决；协商不成的，提交工程所在地人民法院诉讼解决。第十一条其他11.1保险：乙方负责购买施工人员意外伤害保险、施工现场财产保险（费用自理）。11.2不可抗力：双方需及时采取措施减少损失，通知对方并提供证明。11.3合同生效：自双方签字盖章之日起生效。11.4合同份数：一式陆份，甲方叁份，乙方叁份，具有同等法律效力。11.5附件：（1）消防工程设计图纸及清单；（2）材料设备品牌确