2026年电力工程造价从业人员专业能力考试（电力工程建设管理）综合能力测试题及答案

2026年电力工程造价从业人员专业能力考试（电力工程建设管理）综合能力测试题及答案一、单项选择题（共30题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.在电力工程建设管理中，项目全生命周期成本管理不仅关注建设成本，更重视运营成本。根据LCC理论，以下哪项费用通常属于运营成本范畴？A.设备购置费B.建筑工程费C.安装工程费D.运行维护及报废处置费2.某火力发电厂建设项目，初步设计概算静态投资为10亿元，建设期利息为0.5亿元。根据现行电力工程概预算定额规定，基本预备费率一般取值为（）。A.2%~3%B.5%~8%C.10%~15%D.1%~2%3.在电力工程施工招投标过程中，对于综合评估法，技术标与商务标的权重设置至关重要。对于大型复杂电力项目（如特高压换流站），通常技术标的权重应（）。A.低于30%B.介于30%至50%之间C.介于50%至70%之间D.高于70%4.根据《建设工程工程量清单计价标准》（GB50500-2024），电力工程中因不可抗力导致的工程损害，其费用承担原则是（）。A.全部由发包人承担B.全部由承包人承担C.工程本身损害由发包人承担，人员伤亡由其所属单位负责D.按合同约定比例分担5.在电力建设工程造价管理中，“价差调整”是动态管理的重要环节。对于主要材料价差的调整，通常采用的公式是（）。A.材料费=定额材料费×(现行材料预算价格/定额材料预算价格)B.材料费=定额材料费×(1+调价系数)C.材料费=(现行材料预算价格-定额材料预算价格)×消耗量D.材料费=定额材料费×现行价格指数6.某输电线路工程在施工过程中，由于设计图纸未明确基础防腐处理的具体工艺，导致施工暂停。承包人提出了工期和费用索赔。该索赔属于（）。A.工程变更索赔B.工程延误索赔C.合同终止索赔D.不可预见条件索赔7.电力工程建设项目后评价中，财务后评价的主要指标不包括（）。A.财务内部收益率（FIRR）B.财务净现值（FNPV）C.投资回收期（Pt）D.设备利用小时数8.在EPC总承包模式下，电力工程造价控制的重点阶段是（）。A.决策阶段B.设计阶段C.招投标阶段D.施工阶段9.根据《电力建设工程工程量清单计算规范》（DL/T5205-2021），变电站建筑工程中，关于“土石方工程”工程量计算，下列说法正确的是（）。A.挖沟槽土方按设计图示沟槽底宽乘以挖土深度乘以沟槽中心线长度计算B.挖基坑土方按设计图示尺寸以基础垫层底面积乘以挖土深度计算C.管沟土方按设计图示以管道中心线长度计算，不扣除检查井所占长度D.以上均正确10.电力工程中，关于“安全文明施工费”的计取，下列说法正确的是（）。A.竞标时不得作为竞争性费用B.竞标时可自行浮动C.若发生安全事故，可适当扣减D.仅在结算时计取11.某风电场工程，建设期为2年。第一年投资5000万元，第二年投资3000万元。假设年价格上涨率为3%，则该项目的涨价预备费为（）万元。A.240.0B.245.45C.250.0D.255.1512.在电力工程概算编制中，关于“其他费用”的构成，下列哪项不属于建设场地征用及清理费？（）A.土地征用费B.迁移补偿费C.余物清理费D.项目建设管理费13.依据现行电力行业定额，关于人工费调整，通常采用（）方法。A.综合调整系数法B.指数调整法C.按实调整法D.目标成本调整法14.电力工程价款结算中，质量保证金（保留金）的预留比例一般为工程价款结算总额的（）。A.3%B.5%C.10%D.15%15.在进行电力工程竣工结算审查时，审查的重点不包括（）。A.工程量计算的准确性B.定额套用的合理性C.合同条款的执行情况D.施工企业的组织架构16.FIDIC施工合同条件下，电力工程由于工程师发布指令导致承包商停工，承包商可索赔的费用通常不包括（）。A.人工费B.机械费C.材料费D.利润17.电力工程建设项目投资估算的编制方法中，适用于投资机会研究和初步可行性研究阶段的方法是（）。A.指标估算法B.比例估算法C.系数估算法D.分类估算法18.某核电站项目，设备购置费为20000万元，建筑安装工程费为8000万元，工程建设其他费为4000万元。若基本预备费率为5%，则基本预备费为（）万元。A.1000B.1400C.1600D.120019.在电力工程设计概算中，关于“联合试运转费”的计列，下列说法正确的是（）。A.所有的电力工程都需要计列B.不包括设备安装调试费C.包括试运转所需的原料、燃料等动力消耗D.由施工单位负责，费用含在安装费中20.电力工程物资采购中，对于大宗材料的采购，通常采用的评标方法是（）。A.最低投标价法B.综合评估法C.经评审的最低投标价法D.性价比法21.在电力工程造价分析中，影响工程造价的主要技术因素是（）。A.建设标准B.建设地点C.建设时间D.资金来源22.关于电力工程定额中的“周转性材料”，下列说法正确的是（）。A.指在施工过程中多次使用、逐渐消耗的工具性材料B.一次消耗完毕的材料C.构成工程实体的材料D.不计算损耗的材料23.某输变电工程，合同约定采用可调价格合同。因政策性调整导致人工费上涨，承包商提出调整合同价。这属于（）。A.工程变更B.法律政策变化C.物价波动D.不可抗力24.在电力工程进度款支付中，通常实行（）原则。A.按月计量支付B.按季计量支付C.按形象进度支付D.完工后一次性支付25.下列关于电力工程“建设期利息”的计算公式，正确的是（）。A.建设期利息=∑(各年借款本金×年利率)B.建设期利息=∑(各年借款本金×年利率/2)C.建设期利息=∑(各年年初借款本息累计+本年借款额/2)×年利率D.建设期利息=∑(各年年初借款本息累计+本年借款额)×年利率26.在电力工程索赔管理中，承包人应在发出索赔意向通知后（）天内，向监理人提交正式的索赔报告。A.7B.14C.28D.3027.价值工程（VE）在电力工程设计优化中的应用，其核心公式是（）。A.VB.VC.VD.V28.电力工程概预算中，“夜间施工增加费”属于（）。A.措施费B.规费C.企业管理费C.利润29.对于采用公开招标方式的电力工程建设项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（）日。A.10B.15C.20D.3030.在电力工程竣工决算中，反映建设项目从筹建到竣工交付使用为止全部建设成果和财务情况的总结性文件是（）。A.竣工财务决算报表B.竣工财务决算说明书C.工程竣工图D.工程造价对比分析二、多项选择题（共20题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）31.电力工程建设项目的特点包括（）。A.建设周期长B.投资额巨大C.涉及专业多、技术复杂D.受自然条件影响大E.产品固定，人员流动32.根据电力工程造价构成，下列费用中属于动态投资的有（）。A.基本预备费B.涨价预备费C.建设期利息D.铺底流动资金E.静态投资33.在电力工程设计概算编制中，建筑工程费包括（）。A.土石方工程费B.基础工程费C.混凝土及钢筋混凝土工程费D.设备安装费E.金属结构工程费34.电力工程招投标过程中，属于重大偏差（废标）的情形有（）。A.投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字B.投标文件中的投标报价明显低于成本C.投标文件附有招标人不能接受的条件D.投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件E.投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认35.电力工程索赔费用的计算方法包括（）。A.实际费用法B.总费用法C.修正的总费用法D.修正系数法E.经验估算法36.下列关于电力工程“规费”的说法，正确的有（）。A.是按国家或省级以上权力部门规定必须缴纳的费用B.包括社会保险费、住房公积金、工程排污费C.规费不得作为竞争性费用D.规费在投标报价时可自行浮动E.计算基数通常为人工费或人工费+机械费37.电力工程建设项目管理中，造价控制的主要措施包括（）。A.组织措施B.技术措施C.经济措施D.合同措施E.行政措施38.在电力工程进度款支付证书中，应扣除的款项包括（）。A.预付款的扣回B.质量保证金的扣留C.发包人供应材料的款项D.承包人违约金E.索赔费用39.电力工程量清单计价活动中，综合单价应包括（）。A.人工费B.材料费C.机械费D.管理费和利润E.风险费用40.下列关于电力工程“现场签证”的说法，正确的有（）。A.是发包人与承包人就施工过程中涉及的责任事件所作的签认证明B.现场签证可以直接作为工程竣工结算的依据C.凡发包人要求承包人完成合同外的工作，均应办理现场签证D.现场签证必须由发包人现场代表签字E.现场签证是合同价款调整的依据之一41.电力工程设备采购合同中，交货验收的主要内容包括（）。A.数量验收B.质量验收C.资料验收D.外观验收E.运输验收42.在电力工程概预算中，关于“机械台班单价”的组成，包括（）。A.折旧费B.大修理费C.经常修理费D.安拆费及场外运费E.人工费43.电力工程竣工决算报告的内容包括（）。A.竣工财务决算说明书B.竣工财务决算报表C.建设工程竣工图D.工程造价对比分析E.竣工验收报告44.影响电力工程造价的宏观因素包括（）。A.国家宏观经济政策B.产业结构调整C.电力市场需求D.金融政策（利率、汇率）E.施工人员技术水平45.在电力工程EPC总承包模式下，承包商的风险主要包括（）。A.设计风险B.施工风险C.价格上涨风险D.不可预见的地质条件风险E.发包人资金不到位风险46.下列关于电力工程“暂估价”的说法，正确的有（）。A.暂估价是指招标人在工程量清单中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、工程设备的单价以及专业工程的金额B.材料暂估价在结算时按实际价格调整C.专业工程暂估价在结算时按中标价或双方确认价调整D.暂估价属于竞争性费用E.暂估价在投标时可以修改47.电力工程预算定额中，人工消耗量包括（）。A.基本用工B.辅助用工C.超运距用工D.人工幅度差E.零星用工48.电力工程建设项目财务评价中，不确定性分析方法包括（）。A.盈亏平衡分析B.敏感性分析C.概率分析D.赢得值分析E.挣值分析49.在电力工程合同履行中，发包人可以解除合同的情形有（）。A.承包人明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的B.承包人在合同约定的期限内没有完工，且在发包人催告的合理期限内仍未完工的C.承包人已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的D.承包人将承包工程转包的E.发包人资金暂时周转困难50.电力工程造价咨询企业在执业过程中，其行为规范包括（）。A.不得同时接受招标人和投标人对同一工程项目的造价咨询业务B.不得出借资质证书C.不得超越资质等级承接业务D.不得高估冒算E.可以低价承接业务，但不得低于成本价三、判断题（共20题，每题0.5分。正确的打“√”，错误的打“×”）51.电力工程建设项目总投资中的静态投资，是指不考虑物价上涨和建设期利息的投资。（）52.在电力工程概算中，其他费用中的“项目建设管理费”包含工程监理费。（）53.承包人若对工程量清单有异议，应在招标文件规定的提交投标文件截止时间5日前提出。（）54.电力工程索赔事件发生后，承包人应在28天内提交索赔意向通知，否则失去索赔权利。（）55.在电力工程价款调整中，若合同中没有约定或约定不明确，由发包人确定调整方法。（）56.电力工程竣工结算价是该工程的实际造价。（）57.进口设备原价是指进口设备的到岸价格（CIF）。（）58.在电力工程定额中，材料费是指施工过程中耗费的构成工程实体的原材料、辅助材料、构配件、零件、半成品的费用。（）59.措施项目费可以根据施工组织设计自主报价，但在某些情况下（如安全文明施工费）必须按规定费率计取。（）60.电力工程建设项目后评价是在项目竣工验收后进行的，不需要对比可行性研究阶段的指标。（）61.设计变更无论由哪方提出，都必须由发包人、设计单位、承包人三方共同确认后方可实施。（）62.在电力工程中，暂列金额虽包含在合同价款中，但并不直接归属于承包人所有。（）63.工程量清单漏项或非承包人原因的工程变更，造成增加新的工程量清单项目，其对应的综合单价应由承包人提出，经发包人确认后作为结算依据。（）64.电力工程中的“甲供材”是指由发包人采购并供应给承包人使用的材料，其费用应计入发包人的工程价款，不应计入承包人的投标报价中。（）65.建设项目投资回收期是指项目累计净现金流量现值等于零时所需要的时间。（）66.在电力工程评标中，若出现两家以上投标人综合得分相同且并列第一，则由招标人通过随机抽取方式确定中标人。（）67.电力工程概算定额是在预算定额基础上综合扩大编制的，主要用于编制设计概算。（）68.施工现场管理费属于间接费。（）69.电力工程建设项目法人责任制要求项目法人对项目的策划、资金筹措、建设实施、生产经营、债务偿还及资产的保值增值实行全过程负责。（）70.在电力工程结算中，若发承包双方对工程造价有争议，应直接向人民法院起诉。（）四、案例分析及计算题（共5题，共70分。要求列出计算过程，保留小数点后两位）（一）某110kV变电站新建工程，采用工程量清单计价模式招标。合同约定工期为6个月，合同总价为2000万元。合同约定：1.预付款为合同总价的15%，在开工前7天内支付，扣回方式为：当累计完成工程价款达到合同总价的60%时开始起扣，每月按当月完成工程价款的30%扣回，直至扣完。2.工程进度款按月支付，每月支付当月完成工程价款的90%。3.质量保证金为工程结算总价的3%，在竣工结算时一次性扣留。4.若发生工程变更，变更价款按以下原则确定：合同中有适用单价的，按适用单价；合同中有类似单价的，参照类似单价；合同中无适用或类似单价的，由承包人提出适当的变更价格，经发包人确认后执行。5.材料价差调整：主要材料价格变化幅度超过±5%时，超出部分进行调整。施工过程中发生如下事件：事件1：前3个月，承包人每月实际完成并经监理人签证确认的工程价款分别为：300万元、400万元、500万元。事件2：第4个月，因设计变更增加了一项新的设备基础工程，该工程在清单中无适用或类似单价。承包人提出的综合单价为500元/m³，经发包人确认后的综合单价为480元/m³，该月实际完成该变更工程量为2000m³，同时该月原清单项目完成价款为300万元。事件3：第5个月，因发包人提供的材料延迟到场，导致窝工。承包人提出索赔：人工费5万元，机械费3万元，管理费2万元，利润1万元。经监理人审核，发包人批准了人工费和机械费的索赔，管理费和利润未予批准。该月完成清单项目价款为400万元。事件4：第6个月，完成清单项目价款为100万元，工程竣工验收合格。问题：1.计算该工程的预付款是多少？2.计算第1个月、第2个月应支付的工程进度款。3.计算第3个月应支付的工程进度款，并判断是否开始扣回预付款。4.计算第4个月的工程变更价款及当月应支付的工程进度款（含预付款扣回）。5.计算第5个月的索赔费用及当月应支付的工程进度款（含预付款扣回）。6.计算第6个月应支付的工程进度款（含预付款扣回）。7.计算该工程竣工结算总价，以及最终应支付的工程结算款（扣除质量保证金）。（二）某电力架空线路工程，合同约定采用可调单价合同。其中某项主要材料水泥的消耗量为1000吨，合同中基准价格为500元/吨。施工期间，水泥市场价格发生波动。已知：1.承包人在采购水泥时，实际采购价格为550元/吨。2.合同约定，材料价格风险幅度为±5%，超过部分由发包人承担。3.该材料的材料费在综合单价中的占比为20%。4.该清单项目的工程量为2000m³，综合单价为800元/m³（未调价前）。问题：1.试计算水泥的价格调整系数。2.试计算该清单项目调整后的综合单价。3.试计算该清单项目的合价。（三）某火力发电厂工程，项目建设期为2年。静态投资为50000万元。第一年投入静态投资的60%，第二年投入40%。基本预备费率为5%。建设期年平均价格上涨率为3%。建设期利息从第一年开始计算，年利率为6%。各年投资中的30%为自有资金，70%为贷款。（注：假设投资均在年初投入，或按题意逻辑简化计算，此处假设投资在年内均匀投入以简化，即当年借款按半年计息，或按常规假设：贷款在年内均匀发放，当年利息按一半计算。以下按常规假设：投资在年内均匀投入，当年借款利息按一半计算。）问题：1.计算该项目的涨价预备费。2.计算该项目的建设期利息。3.计算该项目的动态投资总额。（四）某输变电工程，施工过程中因连续暴雨导致基坑淹没，造成部分工程损坏和停工。承包人向发包人提出索赔。索赔报告内容如下：1.修复被冲毁的基础工程费用：人工费2万元，材料费8万元，机械费1万元。2.停工期间的机械闲置费：挖掘机1台，闲置3天，台班单价为1000元/天；泵车1台，闲置3天，台班单价为1500元/天。3.停工期间的人工窝工费：10人，3天，工日单价为150元/工日。4.管理费：按上述直接费用的10%计算。5.利润：按上述直接费用及管理费之和的5%计算。6.工期顺延：3天。经监理人审查确认：1.连续暴雨属于不可抗力。2.基础工程修复费用中，发包人同意承担材料费，人工费和机械费由承包人自行承担。3.机械闲置费中，挖掘机为承包人自有设备，泵车为租赁设备（租赁费已付）。发包人同意承担租赁设备的闲置费。4.人工窝工费，发包人同意承担。5.管理费和利润不予补偿。6.工期顺延3天。问题：根据《建设工程工程量清单计价标准》及不可抗力原则，计算发包人应批准的索赔金额总额。（五）某220kV变电站工程，在竣工结算阶段，发包人委托造价咨询机构对承包人提交的竣工结算报告进行审核。审核发现以下问题：1.土方工程：招标工程量清单中挖土方工程量为10000m³，承包人投标报价综合单价为20元/m³。实际施工中，由于地质原因，实际挖土方工程量为15000m³。承包人按15000m³进行结算。2.混凝土工程：招标工程量清单中C30混凝土梁工程量为500m³，综合单价为500元/m³。施工中设计变更，工程量变为400m³。承包人结算书中仍按500元/m³计算。3.措施项目费：招标工程量清单中列出“脚手架”一项，金额为10万元。实际施工中，承包人未发生该项费用，但在结算书中仍列入10万元。4.总承包服务费：招标人要求承包人对专业工程（暂估价100万元）进行总承包管理和协调，服务费率为1.5%。实际该专业工程由独立分包人完成，合同价为80万元。承包人按100万元计算服务费。已知合同约定：工程量偏差超过15%时，综合单价可进行调整。当工程量增加15%以上时，其综合单价调减系数为0.9；当工程量减少15%以上时，其综合单价调增系数为1.1。问题：1.请计算土方工程的结算价款。2.请计算混凝土工程的结算价款。3.请指出措施项目费“脚手架”的处理方式及金额。4.请计算总承包服务费的结算金额。5.请简述竣工结算审核中，重点审核的内容有哪些？参考答案与解析一、单项选择题1.D2.B3.C4.C5.A6.D7.D8.B9.D10.A11.B12.D13.A14.A15.D16.D17.C18.C19.C20.C21.A22.A23.B24.A25.C26.C27.A28.A29.C30.A二、多项选择题31.ABCD32.BC33.ABCE34.ACDE35.ABC36.ABCE37.ABCD38.ABCD39.ABCDE40.ACE41.ABCD42.ABCDE43.ABCD44.ABCD45.ABCD46.ABC47.ABCD48.ABC49.ABCD50.ABCE三、判断题51.√52.√53.×（应为10日前）54.√55.×（应由双方协商或按造价管理机构规定）56.√57.×（原价包括CIF及从属费用，通常指抵岸价）58.√59.√60.×（需要对比可行性研究阶段的指标，评估目标实现程度）61.√62.√63.√64.√65.×（应为累计净现金流量等于零，而非现值，现值对应的是动态投资回收期）66.√67.√68.√69.√70.×（应先协商，协商不成可申请调解或仲裁、诉讼）四、案例分析及计算题（一）解析：1.预付款计算：预付款=合同总价×15%=2000×15%=300（万元）。2.第1个月进度款：完成价款300万元。应支付=300×90%=270（万元）。第2个月进度款：完成价款400万元。应支付=400×90%=360（万元）。3.第3个月进度款：完成价款500万元。累计完成价款=300+400+500=1200（万元）。起扣点=2000×60%=1200（万元）。刚好达到起扣点，通常当月不扣回，次月开始扣回。或者按“超过”起扣点扣回，此处刚好等于，一般从下月开始扣。应支付=500×90%=450（万元）。（注：若按严格字面“达到...开始起扣”，也可理解为当月开始扣，但常规实务中达到起扣点当月往往不扣，次月扣。此处按次月扣处理，若按当月扣则：扣回=500*30%=150，支付=500*90%-150=300。鉴于题目模糊，通常按超过起扣点扣回。此处累计刚好等于，暂按不扣回，留待第4个月扣回。）修正：题目问“判断是否开始扣回”，答案：达到起扣点，从下月开始扣回。4.第4个月计算：变更工程价款=480×2000/10000=96（万元）。当月完成总价=300+96=396（万元）。累计完成价款（含变更）=1200+396=1596（万元）>1200（万元），开始扣回预付款。当月应扣回预付款=396×30%=118.8（万元）。应支付进度款=396×90%-118.8=356.4-118.8==237.6（万元）。5.第5个月计算：索赔费用=人工费+机械费=5+3=8（万元）。当月完成价款=400+8=408（万元）。当月应扣回预付款=408×30%=122.4（万元）。应支付进度款=408×90%-122.4=367.2-122.4=244.8（万元）。6.第6个月计算：当月完成价款=100（万元）。预付款余额=300-118.8-122.4=58.8（万元）。当月应扣回预付款：计算值=100×30%=30（万元）。但剩余预付款仅58.8万元，若按公式扣30万，还剩28.8万。实际应扣回=min(30,58.8)=30（万元）？不对，应扣完为止。修正逻辑：当月应扣回=100×30%=30万元。累计扣回=118.8+122.4+30=271.2<300。未扣完。所以应支付=100×90%-30=60（万元）。注：此处第6个月结束时，预付款尚未扣完，通常在结算款中扣除，或题目设计应扣完。若按题目“直至扣完”，则第6个月应扣剩余部分58.8万元？不，题目规则是“每月按当月完成工程价款的30%扣回”。意味着可能扣不完。但通常考试题会设计扣完。让我们检查一下数学关系。第4个月扣118.8，第5个月扣122.4，合计241.2。剩余58.8。第6个月产值100，按30%算扣30。剩余28.8。第6个月应支付=100*90%-30=60万元。（注：剩余预付款将在竣工结算时扣除）。7.竣工结算：总价款=2000+96+8=2104（万元）。已支付=270+360+450+237.6+244.8+60=1622.4（万元）。应扣质量保证金=2104×3%=63.12（万元）。应扣剩余预付款=300-118.8-122.4-30=28.8（万元）。最终应支付结算款=总价款-已支付-质量保证金-剩余预付款=2104-1622.4-63.12-28.8=389.68（万元）。另一种计算方式：最终支付=累计完成价款×(1-保留金比例)-累计已支付进度款=2104×(1-3%)-1622.4=2040.88-1622.4=418.48？差异在于预付款扣回。因为第6个月只扣了30万，还剩28.8万未扣。所以最终支付要减去这28.8万。418.48-28.8=389.68（万元）。参考答案：1.预付款为300万元。2.第1个月支付270万元，第2个月支付360万元。3.第3个月支付450万元。累计完成价款达到1200万元，达到起扣点，从第4个月开始扣回预付款。4.第4个月变更价款96万元，当月应支付237.60万元。5.第5个月索赔费用8万元，当月应支付244.80万元。6.第6个月应支付60.00万元。7.竣工结算总价2104.00万元，最终应支付工程结算款389.68万元。（二）解析：1.价格调整系数：基准价格=500，实际价格P风险幅度Δ=上限=+因为550>调整差额=550调整系数（针对材料费部分）=1或者直接计算综合单价调整额：综合单价中材料费占比20%，即800×材料费调整额=160调整后的综合单价=800更严谨的公式法：调整后的材料单价=500材料费调整系数k=综合单价调整=800等等，之前的理解有误。题目问“水泥的价格调整系