2026年监理工程师《案例分析》考试真题(含答案)

2026年监理工程师《案例分析》考试真题(含答案)【背景资料】某市城市快速路综合改造工程，全长12.4km，双向六车道，设计速度80km/h。项目批复概算42.8亿元，其中建筑安装工程费30.5亿元，建设工期30个月。发包人采用公开招标方式确定施工、监理单位，合同计价模式为工程量清单综合单价，签约合同价28.9亿元。工程划分三个施工标段：第Ⅰ标段：道路、桥涵、排水（K0+000～K4+200）；第Ⅱ标段：隧道、照明、监控（K4+200～K8+600）；第Ⅲ标段：路面、交通、绿化（K8+600～K12+400）。监理机构设置：总监办+三个驻地办，总监办负责全线统筹，驻地办按标段对应设置。工程于2024年3月1日签发开工令，计划2026年8月31日交工。2025年10月，项目进行至第Ⅱ标段隧道二次衬砌阶段，发生以下事件：事件1：10月5日，监控量测单位发现YK5+240～YK5+260段拱顶累计沉降值达28mm，超出设计预警值（20mm）。驻地监理工程师立即签发《工程暂停令》，要求暂停掌子面掘进及二次衬砌作业。事件2：10月7日，承包人报送《隧道沉降段专项处理方案》，拟采用“周边注浆+拱部加长锚杆”措施，预算费用486万元，工期顺延20天。发包人代表口头表示“费用太高，先干再说”。事件3：10月10日，承包人未经批准自行复工，驻地监理再次下发《监理通知单》要求停工。承包人项目经理在回复单中签署“情况属实，但工期紧张，无法停工”。事件4：10月15日，总监办组织专家论证，结论为“方案基本可行，但注浆范围不足，需补充地表袖阀管注浆，费用追加约220万元”。事件5：10月20日，承包人提交《费用索赔意向书》，主张事件1至事件4导致停工、窝工、机械设备闲置、措施费增加等损失共计938万元，工期索赔26天。2025年11月，项目进入路面标段沥青下面层施工，发生以下事件：事件6：11月3日，第Ⅲ标段承包人进场0号柴油500t，驻地监理见证取样送检。11月8日检测报告显示“硫含量356mg/kg”，超出项目专用条款规定限值（不大于50mg/kg）。事件7：11月10日，承包人提出“柴油仅用于机械，不影响实体工程质量，要求让步接收”。事件8：11月12日，发包人组织专题会议，形成纪要：①该批柴油退场；②承包人承担检测费2.4万元；③工期不予顺延。2025年12月，项目进行交工验收准备，发生以下事件：事件9：12月1日，档案专项验收组提出“施工日志记录缺2025年9月10日至9月20日内容，需补充”。事件10：12月5日，承包人提交《交工验收申请表》，但尚未完成环保、消防专项验收。【问题】一、单项选择题（共10题，每题2分。每题备选项中，只有1个最符合题意）1.关于事件1中驻地监理签发《工程暂停令》的权限，下列说法正确的是（）。A.必须事先征得发包人书面同意B.可在紧急情况下先口头通知，24小时内补书面令C.须总监理工程师签字方可生效D.仅对关键线路工程可签发2.事件2中，发包人代表口头表态“费用太高，先干再说”，依据《建设工程监理规范》，监理机构应（）。A.记录口头指令，要求书面确认B.拒绝执行，坚持审批程序C.直接签署同意意见D.向建设主管部门报告3.事件3中，承包人“无法停工”理由的法律性质属于（）。A.不可抗力B.情势变更C.单方违约D.正当防卫4.事件4专家论证费用220万元，依据《标准施工招标文件》，该费用应（）。A.由承包人承担，因属措施不足B.由发包人承担，因属设计变更C.按责任比例分担D.暂列金支付，最终审计确定5.事件5中，承包人索赔938万元，监理机构在收到索赔意向书后应（）。A.14天内予以答复B.28天内完成审查并报送发包人C.7天内要求补充资料D.直接驳回6.事件6中，硫含量超标属于（）性质的质量问题。A.一般B.严重C.重大D.特别重大7.事件7中，承包人“让步接收”主张违背了PDCA循环的（）环节。A.计划B.实施C.检查D.处置8.事件8会议纪要形成后，监理机构对工期不予顺延的处理属于（）。A.监理指令B.合同解释C.争议裁决D.行政决定9.事件9中，施工日志缺失10天，依据《建设工程文件归档规范》，监理应签发（）。A.监理通知单B.工程暂停令C.不合格项处置记录D.工作联系单10.事件10中，交工验收的前置条件不包括（）。A.完成设计和合同约定的各项内容B.有完整技术档案和施工管理资料C.有工程使用的主要材料进场报告D.有勘察、设计、施工、监理分别签署的质量合格文件二、多项选择题（共5题，每题3分。每题备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有一个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）11.事件1～事件5中，可构成承包人索赔成立的条件有（）。A.发包人未按期提供施工场地B.设计单位未及时提供图纸C.监理指令停工有合同依据D.停工事件非承包人责任E.承包人已按程序发出索赔意向12.事件6检测报告中，除硫含量外，尚需复检的项目有（）。A.闪点B.凝点C.十六烷值D.酸度E.馏程13.事件10交工验收时，监理机构应审核的专项验收文件包括（）。A.环保验收意见B.消防验收意见C.人防验收意见D.档案验收意见E.节能验收意见14.针对事件4追加220万元费用，监理投资控制措施有（）。A.审核变更工程量B.对比类似项目单价C.测算造价指数D.召开价格谈判会E.直接核减20%15.事件3中，承包人拒不停工，监理可采取的手段有（）。A.向主管部门报告B.暂停计量支付C.签发停工令D.约谈企业法定代表人E.直接清除出场三、填空题（共5题，每题2分，将答案填写在横线上）16.事件1中，隧道拱顶沉降预警值按设计文件取________mm。17.事件5索赔938万元，依据《标准施工招标文件》，监理应在收到最终索赔报告后________天内答复。18.事件6柴油硫含量限值依据项目专用条款为不大于________mg/kg。19.事件9施工日志缺失，监理应要求承包人在________日内补录并作出书面说明。20.事件10交工验收由________单位组织。四、简答题（共4题，每题10分）21.结合事件1～事件5，简述监理机构处理重大质量安全隐患的程序及要点。22.事件6中，监理对不合格柴油的处理流程如何？请列出关键节点。23.事件10中，交工验收应具备哪些法律及合同条件？请逐条说明依据。24.针对事件4追加费用220万元，监理如何开展投资控制审查？列出审查步骤及对应依据。五、案例分析题（共3题，每题20分。要求列出计算过程或分析步骤）25.计算题：事件5承包人索赔938万元，其中停工期间窝工人工费按投标报价普工120元/工日、技工180元/工日计，人数分别为普工260人、技工140人，停工6天；设备闲置费：挖掘机3台，台班折旧费450元/台班；自卸汽车8台，台班折旧费280元/台班；措施费增加486万元。监理核实：①普工窝工按70%计取，技工按80%计取；②设备闲置时间按5天计；③措施费经审核可确认420万元。请计算监理可批准的索赔金额。26.分析题：事件1～事件4中，隧道沉降段处理导致关键线路延长20天，发包人要求按“逾期违约金5万元/天”扣款。承包人认为应免责。请从责任划分、合同条款、风险管理角度分析监理应如何裁定，并给出结论。27.综合题：结合事件6～事件8，编制一份《不合格材料处置监理实施细则》要点，要求包括适用范围、工作程序、资料要求、责任划分、时限要求，并给出示范表格（文字描述即可）。【答案】一、单项选择题1.B2.A3.C4.D5.B6.B7.D8.B9.A10.C二、多项选择题11.DE12.ABDE13.ABDE14.ABCD15.ABCD三、填空题16.2017.2818.5019.720.建设四、简答题（答案要点）21.程序：①接收监测预警→②现场核实→③签发暂停令→④要求报送专项方案→⑤组织专家论证→⑥批复方案→⑦监督实施→⑧验收销号。要点：先停工后论证、记录完整、指令闭合、责任追溯、资料归档。22.流程：①监理见证取样→②跟踪检测→③收到不合格报告→④签发监理通知单禁止使用→⑤要求退场→⑥复查退场凭证→⑦更新材料台账→⑧报告建设单位→⑨资料归档。关键节点：检测报告确认、退场影像、复验签字。23.条件：①完成设计图纸和合同约定的全部工程内容（《公路工程竣（交）工验收办法》第8条）；②有完整技术档案和施工管理资料（同上第9条）；③有勘察、设计、施工、监理分别签署的质量合格文件；④有材料、构配件和设备的进场试验报告；⑤有质量检测和功能试验报告；⑥完成环保、消防、档案等专项验收；⑦有工程质量保修书；⑧建设主管部门责令整改的问题全部整改完毕。24.步骤：①收集变更依据（专家意见、会议纪要、现场签证）；②核算工程量（注浆孔数、深度、注浆量）；③对比投标单价或预算定额；④测算人材机价差；⑤召开计价协商会；⑥形成变更报价审核表；⑦报发包人审批；⑧登录变更台账；⑨资料归档。依据：《公路工程标准施工招标文件》第15条、工程量清单计价规范、监理规范6.3。五、案例分析题25.计算过程：人工窝工：普工120×260×6×70%=131040元；技工180×140×6×80%=120960元；合计252000元。设备闲置：挖掘机450×3×5=6750元；自卸汽车280×8×5=11200元；合计17950元。措施费确认4200000元。可批准索赔：252000+17950+4200000=4469950元，即446.995万元。26.分析：责任划分：沉降超限属地质风险，设计文件已提示“岩体破碎段需加强支护”，承包人未按设计预留注浆孔，负主要责任；发包人提供的地勘报告精度不足，负次要责任。合同条款：采用《标准招标文件》第11.4条“异常地质条件”可索赔工期，但需监理证明“有经验的承包人无法合理预见”。风险管理：承包人未按超前地质预报调整支护参数，属施工措施不当；发包人未购买“地质缺陷保险”，双方应分担。结论：工期索赔20天成立，费用索赔按责任比例承包人承担60%、发包人承担40%；逾期违约金不予扣除。27.《不合格材料处置监理实施细则》要点：适用范围：用于本项目所有进场原材料、半成品、构配件。工作程序：①