2026年监理工程师职业资格考试全真模拟试卷及答案（二十）

2026年监理工程师职业资格考试全真模拟试卷及答案（二十）一、单项选择题（共50题，每题1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.建设工程监理的首要工作原则是（）A.独立性B.公正性C.质量第一D.服务性2.总监理工程师的职责不包括（）A.编制监理规划B.审批监理实施细则C.审核进场材料质量D.签署工程竣工报告3.工程质量控制中，事前控制的核心是（）A.施工准备工作控制B.施工工序质量控制C.质量隐患排查D.竣工质量验收4.施工单位编制的专项施工方案，应由（）审核签字后，方可实施。A.施工单位技术负责人B.总监理工程师C.建设单位项目负责人D.设计单位项目负责人5.较大工程质量事故的直接经济损失标准是（）A.100万元以上1000万元以下B.1000万元以上5000万元以下C.5000万元以上1亿元以下D.1亿元以上6.下列关于工程进度控制的说法，正确的是（）A.进度控制可优先于质量控制B.进度控制无需考虑资源配置C.关键线路上的工作延误将影响总工期D.非关键线路上的工作无需控制7.工程投资控制的事中控制重点是（）A.优化设计方案B.控制工程变更和工程量计量C.审核工程概算D.审核竣工结算8.工程签证的审核主体是（）A.专业监理工程师B.总监理工程师C.建设单位项目负责人D.施工单位项目经理9.建设单位的质量责任和义务不包括（）A.提供真实、准确的设计资料B.组织工程竣工验收C.对工程质量承担终身责任D.委托具备相应资质的监理单位10.工程变更的审批主体是（）A.建设单位B.监理单位C.设计单位D.施工单位11.监理规划的编制主体是（）A.总监理工程师B.专业监理工程师C.监理员D.监理单位技术负责人12.单位工程验收合格的条件不包括（）A.所含分部工程均验收合格B.质量控制资料完整C.观感质量验收合格D.施工单位自行验收合格13.工程计量的核心依据是（）A.施工图纸B.施工日志C.工程量清单D.工程变更文件14.建设工程质量保修的责任主体是（）A.施工单位B.建设单位C.监理单位D.设计单位15.监理工程师延续注册的有效期为（）年。A.2B.3C.4D.516.监理单位的专业资质可承担（）类建设工程监理业务。A.对应专业B.所有C.3类及以下D.1类及以下17.施工单位擅自修改设计图纸，监理工程师应采取的措施是（）A.要求施工单位整改B.签发工程暂停令C.上报建设单位D.扣除工程款18.工程竣工验收的验收主体是（）A.监理单位B.建设单位C.施工单位D.政府主管部门下列属于可补偿工程延期的是（）A.施工单位自身原因导致的工期延误B.不可抗力导致的工期延误C.施工单位管理不善导致的工期延误D.施工单位设备故障导致的工期延误20.进场材料经检验合格后，应由（）签署验收记录。A.专业监理工程师B.总监理工程师C.建设单位项目负责人D.施工单位项目经理21.建设工程监理的独立性要求监理单位（）A.独立于建设单位B.独立于施工单位C.独立决策、独立履行职责D.独立于政府主管部门22.监理工作“三管”不包括（）A.合同管理B.安全管理C.信息管理D.投资管理23.工程质量事中控制的核心是（）A.施工准备控制B.施工工序控制C.质量隐患整改D.竣工验收控制24.工程竣工结算的审核主体是（）A.专业监理工程师B.总监理工程师C.建设单位D.施工单位25.监理实施细则的审批主体是（）A.总监理工程师B.监理单位技术负责人C.建设单位项目负责人D.专业监理工程师26.工程安全控制的核心任务是（）A.落实安全责任制B.预防安全事故发生C.审核安全施工方案D.排查安全隐患27.监理工程师初始注册的条件不包括（）A.持有监理工程师职业资格证书B.受聘于监理单位C.具有5年以上监理工作经验D.无不良执业记录28.建设工程施工合同中，定金的数额不得超过合同价款的（）A.5%B.10%C.20%D.30%29.工程变更价款的确定，若合同中有类似工程价格，应（）A.按合同约定价格执行B.参照类似工程价格执行C.由双方协商确定D.按政府指导价执行30.监理档案的保管主体是（）A.建设单位B.监理单位C.施工单位D.设计单位31.施工单位未按规定进行安全技术交底，监理工程师应采取的措施是（）A.要求施工单位整改B.签发工程暂停令C.上报政府主管部门D.扣除工程款32.监理月报应由（）编制。A.总监理工程师B.专业监理工程师C.监理员D.监理单位技术负责人33.工程投资控制的最终目标是（）A.节约投资B.控制投资在批准的概算范围内C.减少工程变更D.降低工程造价34.建设工程监理的服务性体现在（）A.为建设单位提供专业化服务B.直接参与施工活动C.对工程质量承担主体责任D.自主决定工程变更35.监理工程师在控制工程质量时，应重点控制（）A.隐蔽工程B.非关键工序C.装饰装修工程D.附属工程36.工程质量问题处理的核心步骤是（）A.查明问题原因B.制定处理方案C.实施处理措施D.验收处理结果37.工程投资事后控制的重点是（）A.审核工程概算、预算B.控制工程变更C.审核竣工结算D.优化设计方案38.监理规划的核心内容是（）A.监理工作范围B.监理工作目标和措施C.监理工作制度D.监理人员配置39.施工单位将非主体结构工程分包给不具备相应资质的单位，监理工程师应（）A.要求施工单位终止分包合同B.认可分包行为C.协商处理D.上报建设单位40.工程竣工验收的核心条件是（）A.工程完工B.质量符合设计和规范要求C.施工单位提交竣工验收申请D.监理单位出具质量评估报告41.监理工程师的权利不包括（）A.审核施工方案B.签发工程暂停令和复工令C.对施工单位进行处罚D.审核竣工结算42.建设工程质量控制的基本方法不包括（）A.旁站监理B.巡视检查C.平行检验D.自主施工43.工程预付款的支付比例通常为合同价款的（）A.5%-10%B.10%-30%C.30%-50%D.50%-70%44.监理单位与建设单位的关系是（）A.委托与被委托关系B.监理与被监理关系C.领导与被领导关系D.隶属关系45.工程进度控制的技术措施包括（）A.建立进度控制体系B.优化施工方案C.对工期提前给予奖励D.加强进度检查46.下列属于监理工作制度的是（）A.施工质量管理制度B.施工进度管理制度C.监理旁站制度D.安全生产管理制度47.竣工结算的审核时限，合同中无约定的，应在收到竣工结算文件后（）日内审核完毕。A.15B.30C.60D.9048.设计变更的提出应遵循（）原则。A.必要性B.随意性C.经济性D.便捷性49.监理工程师在执业过程中，应遵循（）原则。A.公正廉洁B.弄虚作假C.徇私舞弊D.敷衍塞责50.建设工程监理的首要任务是（）A.质量控制B.安全管理C.进度控制D.投资控制二、多项选择题（共30题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）1.建设工程监理的工作内容包括（）A.质量控制B.进度控制C.投资控制D.安全管理2.建设单位的义务包括（）A.提供施工条件B.组织工程竣工验收C.支付工程价款D.对工程质量承担责任3.总监理工程师的权限包括（）A.编制监理规划B.审批监理实施细则C.签发工程暂停令和复工令D.签署工程竣工报告4.工程质量事前控制的措施包括（）A.审核施工方案B.检查施工准备工作C.审核进场材料质量D.旁站监理5.监理工程师在进度控制中的权利包括（）A.审核施工进度计划B.监督施工进度执行C.批准工程延期D.调整施工进度计划6.工程投资控制的技术措施包括（）A.优化设计方案B.控制工程变更C.审核工程量计量D.采用先进施工技术7.监理规划的主要内容包括（）A.监理工作目标B.监理工作范围C.监理工作措施D.监理人员配置8.工程质量验收的依据包括（）A.施工图纸B.工程建设标准C.施工合同D.质量验收规范9.工程签证的必备条件包括（）A.符合合同约定B.有明确的签证事由C.有完整的证明材料D.经双方签字确认10.工程变更的类型包括（）A.设计变更B.施工变更C.进度变更D.费用变更11.工程质量事故的分类包括（）A.一般质量事故B.较大质量事故C.重大质量事故D.特别重大质量事故12.工程工程量计量的原则包括（）A.按合同约定计量B.按实际完成工程量计量C.计量依据合法D.计量结果准确13.监理工程师延续注册的条件包括（）A.持有监理工程师职业资格证书B.受聘于监理单位C.完成继续教育D.无不良执业记录14.建设工程监理的范围应包括（）A.施工阶段B.设计阶段C.勘察阶段D.保修阶段15.工程延期的分类包括（）A.可补偿延期B.不可补偿延期C.工期顺延D.工期提前16.工程安全隐患的处理措施包括（）A.责令整改B.暂停施工C.上报处理D.罚款处罚17.监理工程师在安全管理中的义务包括（）A.审核安全施工方案B.检查安全防护设施C.排查安全隐患D.上报安全事故18.工程投资控制的合同措施包括（）A.加强合同管理B.明确合同责任C.规范工程变更D.控制工程价款支付19.监理日志的主要内容包括（）A.施工进度情况B.工程质量情况C.安全管理情况D.监理工作情况20.工程竣工验收的程序包括（）A.施工单位提交竣工验收申请B.监理单位出具质量评估报告C.建设单位组织验收D.签署竣工验收报告21.工程质量保修的范围包括（）A.主体结构工程B.防水工程C.设备安装工程D.装饰装修工程22.监理单位的义务包括（）A.履行监理职责B.保守工程秘密C.提交监理报告D.对工程质量承担责任23.工程变更的审批程序包括（）A.变更提出B.变更审核C.变更批准D.变更实施24.监理档案的主要内容包括（）A.监理合同B.监理规划、监理实施细则C.监理日志、监理月报D.工程验收资料25.监理单位综合资质的申请条件包括（）A.具有独立法人资格B.具有足够数量的注册监理工程师C.具有完善的管理制度D.具有丰富的监理业绩26.施工单位的安全责任包括（）A.建立安全管理制度B.落实安全责任制C.配备安全管理人员D.承担安全事故责任27.工程安全事故的分类包括（）A.一般安全事故B.较大安全事故C.重大安全事故D.特别重大安全事故28.违法分包的情形包括（）A.分包给不具备相应资质的单位B.分包主体结构工程C.未经建设单位和监理单位批准分包D.分包单位再分包29.监理工程师的职业道德包括（）A.公正廉洁B.诚实守信C.爱岗敬业D.保守秘密30.建设工程监理的作用包括（）A.提高工程质量B.控制工程进度C.节约工程投资D.保障工程安全三、案例分析题（共6题，每题20分，共120分）案例一某建设工程，建设单位委托某监理单位承担施工阶段及保修阶段监理任务，监理合同约定，总监理工程师负责全面监理工作，专业监理工程师负责分管专业的监理工作。施工过程中发生以下事件：事件1：施工单位进场一批水泥，提交了出厂合格证和检验报告，专业监理工程师审核时发现，水泥的生产日期超过有效期，且检验报告中的检测数据不符合规范要求，专业监理工程师要求施工单位将该批水泥退场，施工单位以水泥质量合格、只是生产日期过期为由，拒绝退场。事件2：工程施工至主体结构阶段，施工单位未按施工进度计划施工，导致工程进度滞后2个月，总监理工程师要求施工单位制定赶工方案，施工单位制定了赶工方案，但未按方案执行，导致进度进一步滞后，建设单位要求监理单位承担进度控制失职责任。事件3：工程投资控制过程中，施工单位提交的进度款支付申请中，存在虚报工程量的情况，专业监理工程师审核时发现该问题，要求施工单位调整支付申请，施工单位调整后，总监理工程师审核确认，建设单位按审核后的金额支付了进度款，后发现施工单位仍存在少量虚报工程量的情况。问题：1.事件1中，专业监理工程师的做法是否正确？说明理由。施工单位的行为应如何处理？进场水泥质量检验的关键要求是什么？2.事件2中，总监理工程师应采取哪些措施？建设单位要求监理单位承担进度控制失职责任是否合理？说明理由。工程进度控制的责任划分是什么？3.事件3中，监理单位的做法是否存在疏漏？说明理由。施工单位虚报工程量的行为应如何处理？进度款支付的审核要点有哪些？案例二某建设工程，合同工期为24个月，工程总投资为4000万元，建设单位与施工单位签订总价合同，监理单位承担施工阶段监理任务。施工过程中发生以下事件：事件1：工程施工过程中，施工单位未按安全施工方案设置安全防护设施，监理工程师发现后，要求施工单位整改，施工单位整改后，监理工程师复核时发现，安全防护设施仍不符合规范要求，存在严重安全隐患，施工单位以工期紧张为由，要求先施工后整改。事件2：工程施工至装饰装修阶段，遭遇台风袭击，导致工期延误1.5个月，施工单位提出工程延期1.5个月，并要求建设单位补偿人员窝工费用8万元、机械闲置费用4万元，监理工程师审核后，发现台风属于不可抗力，且施工单位已采取有效措施减少损失。事件3：工程竣工后，施工单位提交了竣工结算价款为4300万元，监理工程师审核后，发现施工单位存在未按设计图纸施工、费用计算错误等问题，遂将结算价款调整为3950万元，施工单位对调整后的结算价款无异议，但建设单位以结算价款过高为由，拒绝支付竣工结算款。问题：1.事件1中，监理工程师的做法应是什么？说明理由。施工单位要求先施工后整改的请求是否合理？安全防护设施的整改要求是什么？2.事件2中，监理工程师应如何处理施工单位的延期申请和费用补偿申请？说明理由。不可抗力导致的损失分担原则是什么？3.事件3中，建设单位的做法是否正确？说明理由。竣工结算款的支付程序是什么？建设单位拒绝支付竣工结算款的后果是什么？案例三某建设工程，监理单位在实施监理过程中，发现以下质量、安全和投资问题：1.施工单位浇筑的梁体，出现蜂窝、麻面现象，经检测，该现象不影响结构承载力，但影响外观质量，需修补处理，产生额外费用3万元，工期延误0.5个月。2.施工现场的施工电梯未按规定进行年检，监理工程师要求施工单位停止使用施工电梯，并进行年检，施工单位以年检手续繁琐、影响工期为由，拒绝停止使用和年检。3.工程投资控制过程中，建设单位提出一项工程变更，要求减少一项分项工程，施工单位根据变更要求，编制了变更方案和费用调整报告，提交监理单位审核，专业监理工程师审核后，发现变更方案合理，但费用调整报告计算错误，要求施工单位调整，施工单位调整后，总监理工程师审核确认，建设单位未按变更后的费用支付工程款。问题：1.针对问题1，监理工程师应采取哪些措施？梁体蜂窝、麻面的修补处理方法是什么？修补完成后应如何验收？2.针对问题2，监理工程师应采取哪些措施？施工电梯的年检要求是什么？施工单位拒绝停止使用和年检的后果是什么？3.针对问题3，建设单位的做法是否正确？说明理由。工程变更费用调整的审核要点是什么？建设单位未按变更后费用支付工程款的后果是什么？案例四某建设工程，工程竣工后，建设单位组织竣工验收，监理单位出具了工程质量评估报告，验收过程中，发现部分隐蔽工程质量不符合验收标准，建设单位要求施工单位整改，施工单位整改后，再次组织验收，验收合格，办理了工程交付手续。事件1：工程交付使用后4年，屋面出现渗漏现象，建设单位要求施工单位维修，施工单位认为屋面渗漏属于防水工程，保修期限为5年，同意维修，但要求建设单位承担维修费用。事件2：监理单位在整理监理档案时，发现部分监理日志缺失，建设单位要求监理单位补充完善，监理单位以监理日志由监理员负责编制、已离职为由，拒绝补充。事件3：工程质量保修期满后，施工单位要求建设单位返还质量保修金，建设单位以工程存在质量遗留问题为由，拒绝返还，双方产生争议。问题：1.事件1中，施工单位的做法是否正确？说明理由。屋面防水工程的最低保修期限是多少年？维修费用应由谁承担？2.事件2中，监理单位的做法是否正确？说明理由。监理日志的编制和保管要求是什么？缺失监理日志应如何处理？3.事件3中，建设单位的做法是否正确？说明理由。质量保修金返还的程序是什么？双方争议的解决方式有哪些？案例五某建设工程，施工单位将装饰装修工程分包给具备相应资质的专业分包单位，双方签订了专业分包合同，并报监理单位和建设单位备案。施工过程中发生以下事件：事件1：专业分包单位在施工过程中，未按设计要求进行装饰装修施工，导致装饰装修质量不符合验收标准，需返工处理，产生额外费用12万元，工期延误1个月，施工单位要求专业分包单位承担该部分费用和工期延误责任，专业分包单位认为施工单位未提供完整的设计图纸，拒绝承担责任。事件2：监理工程师对专业分包单位的施工进行旁站监理时，发现专业分包单位的施工人员未具备相应的操作资质，便要求专业分包单位更换施工人员，专业分包单位以施工人员短缺为由，拒绝更换。事件3：工程竣工后，专业分包单位按合同约定提交了竣工资料，但施工单位认为竣工资料不符合要求，要求专业分包单位补充完善，专业分包单位拒绝补充，导致工程无法办理竣工验收手续。问题：1.事件1中，专业分包单位的理由是否成立？说明理由。额外费用和工期延误应由谁承担？监理工程师应采取哪些措施？2.事件2中，专业分包单位的做法是否正确？说明理由。施工人员的资质要求是什么？监理工程师应如何处理专业分包单位拒绝更换施工人员的行为？3.事件3中，专业分包单位的做法是否正确？说明理由。竣工资料的验收要求是什么？监理工程师应如何处理该问题，确保工程顺利办理竣工验收手续？案例六某建设工程，建设单位委托监理单位承担施工阶段监理任务，监理合同约定，监理单位应严格履行监理职责，若因监理失职导致工程质量问题或投资损失，监理单位应承担相应的赔偿责任。施工过程中发生以下事件：事件1：施工阶段，监理工程师未按规定进行旁站监理，导致施工单位在浇筑混凝土时，出现振捣不密实现象，后续检测发现，该部分混凝土强度不符合设计要求，需返工处理，产生额外费用9万元，工期延误1个月。事件2：工程施工过程中，施工单位提交的施工方案存在安全隐患，监理工程师审核时未发现该隐患，便批准了施工方案，施工过程中发生安全事故，造成人员伤亡和财产损失共计20万元。事件3：工程进度款支付过程中，监理工程师审核施工单位提交的工程量计量报告时，未发现工程量计量错误，导致多支付进度款6万元，建设单位发现后，要求监理单位赔偿该部分损失。问题：1.事件1中，监理工程师的做法是否存在失职？说明理由。监理单位应承担什么责任？旁站监理的核心要求是什么？2.事件2中，监理工程师的做法是否正确？说明理由。施工方案审核的核心要点是什么？监理单位应承担什么责任？3.事件3中，监理工程师的做法是否正确？说明理由。多支付进度款的责任应由谁承担？监理单位应如何加强工程量计量的审核工作？四、答案部分（一）单项选择题答案1.C2.C3.A4.A5.B6.C7.B8.B9.C10.A11.A12.D13.A14.A15.B16.A17.B18.B19.B20.A21.C22.D23.B24.B25.A26.B27.C28.C29.B30.B31.A32.B33.B34.A35.A36.B37.C38.B39.A40.B41.C42.D43.B44.A45.B46.C47.B48.A49.A50.B（二）多项选择题答案1.ABCD2.ABC3.ABCD4.ABC5.ABC6.AD7.ABCD8.ABCD9.ABCD10.ABCD11.ABCD12.ABCD13.ABCD14.ABCD15.AB16.ABC17.ABCD18.ABCD19.ABCD20.ABCD21.ABCD22.ABC23.ABCD24.ABCD25.ABCD26.ABCD27.ABCD28.ABCD29.ABCD30.ABCD（三）案例分析题答案案例一1.专业监理工程师的做法正确。理由：进场水泥的生产日期超过有效期，且检验报告检测数据不符合规范要求，无法证明水泥质量符合设计和规范要求，专业监理工程师有权要求施工单位将该批水泥退场，施工单位拒绝退场，违反了工程质量控制相关规定。施工单位行为的处理方法：①专业监理工程师再次责令施工单位停止使用该批水泥，限期将水泥退场；②若施工单位仍拒不执行，总监理工程师签发工程暂停令，停止相关部位施工；③上报建设单位，由建设单位责令施工单位整改；④若施工单位整改后，重新进场的水泥符合要求，签署验收记录，允许用于工程施工；⑤若施工单位拒不整改，建设单位有权解除施工合同，施工单位承担全部损失；⑥留存相关证据，作为后续处理争议的依据。进场水泥质量检验的关键要求：①水泥的规格型号、生产日期、批号符合设计图纸和规范要求；②质量证明文件齐全、有效，包括出厂合格证、检验报告，检测项目完整、检测结果合格；③必须进行抽样检验，抽样比例、检验项目符合规范要求，检验结果合格；④水泥的储存条件符合要求，无受潮、结块、过期等现象；⑤检验合格后，方可用于工程施工；⑥不合格水泥严禁用于工程施工，需及时退场；⑦检验记录需完整、规范，由监理工程师签字确认。2.总监理工程师应采取的措施：①签发工程暂停令，停止相关部位施工，责令施工单位严格按赶工方案执行；②要求施工单位调整赶工措施，增加人力、物力、财力投入，确保赶工方案落实到位；③加强对施工进度的监督检查，每日核对实际进度与赶工方案的偏差，及时督促施工单位调整；④上报建设单位，说明工程进度滞后情况和施工单位的违规行为，由建设单位追究施工单位的违约责任；⑤若施工单位仍不按赶工方案执行，协助建设单位按合同约定解除施工合同。建设单位要求监理单位承担进度控制失职责任不合理。理由：监理单位已履行进度控制职责，要求施工单位制定赶工方案并监督执行，工程进度滞后是由于施工单位未按赶工方案执行导致的，责任应由施工单位承担，监理单位无失职行为。工程进度控制的责任划分：①施工单位是进度控制的责任主体，负责按施工进度计划施工，制定赶工方案并执行，对进度滞后承担主要责任；②监理单位负责监督施工进度计划的执行，审核赶工方案，督促施工单位整改进度滞后问题，履行监理职责，无失职行为不承担责任；③建设单位负责提供施工条件，配合监理单位和施工单位的进度控制工作，对自身原因导致的进度滞后承担责任。3.监理单位的做法存在疏漏。理由：专业监理工程师和总监理工程师仅审核了施工单位调整后的进度款支付申请，未对调整后的工程量进行再次核实，导致施工单位仍存在少量虚报工程量的情况，未能完全履行投资控制职责。施工单位虚报工程量的行为的处理方法：①责令施工单位退还虚报部分的工程款；②上报建设单位，由建设单位追究施工单位的违约责任，扣除相应违约金；③要求施工单位整改，提交真实的工程量计量报告；④若施工单位多次虚报工程量，监理单位签发工程暂停令，停止相关部位施工；⑤留存相关证据，作为后续处理争议的依据。进度款支付的审核要点：①工程量计量准确，符合合同约定和施工图纸要求，无虚报、漏计现象；②费用计算正确，符合合同约定的计价标准，无计算错误；③付款申请资料完整，包括工程量计量报告、质量验收记录、费用计算清单等；④施工进度符合施工进度计划要求，已完成工程质量合格；⑤审核调整后的支付申请时，需对工程量和费用进行再次核实，确保准确无误。案例二1.监理工程师的做法：立即签发工程暂停令，停止相关部位施工，责令施工单位立即整改安全防护设施，整改完成并经监理工程师复核合格后，方可恢复施工。理由：施工单位的安全防护设施仍不符合规范要求，存在严重安全隐患，若继续施工，可能引发安全事故，监理工程师有权签发工程暂停令，要求施工单位整改。施工单位要求先施工后整改的请求不合理。理由：安全防护设施是保障施工安全的关键，不符合规范要求的安全防护设施无法保障施工人员安全，必须整改合格后，方可施工，施工单位以工期紧张为由要求先施工后整改，违反了安全管理相关规定。安全防护设施的整改要求：①安全防护设施的设置应符合《建筑施工安全检查标准》等相关规范要求，防护范围、防护高度、防护强度符合规定；②安全防护设施的材料质量合格，连接牢固，无松动、损坏等缺陷；③安全防护设施设置完成后，必须经监理工程师复核合格后，方可投入使用；④整改过程中，应设置警示标志，禁止施工人员进入危险区域；⑤整改完成后，提交整改报告，经监理工程师复核确认，签署复工令后，方可恢复施工。2.监理工程师应批准工程延期1.5个月，批准费用补偿申请（人员窝工费用8万元、机械闲置费用4万元）。理由：台风属于不可抗力，符合工程延期和费用补偿的审批条件；且施工单位已采取有效措施减少损失，根据相关规定，不可抗力导致的工期延误和合理损失，应由建设单位承担，因此应批准工程延期和费用补偿。不可抗力导致的损失分担原则：①工程本身的损失、因工程损坏导致第三方人员伤亡和财产损失、运至施工现场用于施工的材料和设备的损失，由建设单位承担；②施工单位人员伤亡和财产损失、施工机械闲置损失、人员窝工损失，由施工单位承担；③因不可抗力导致工期延误，工期相应顺延；④施工单位已采取有效措施减少损失的，可要求建设单位补偿合理的损失；⑤施工单位未采取有效措施导致损失扩大的，扩大的损失由施工单位自行承担。3.建设单位的做法不正确。理由：监理工程师审核后的竣工结算价款3950万元，符合合同约定和相关规定，施工单位无异议，建设单位以结算价款过高为由拒绝支付，违反了合同约定，侵犯了施工单位的合法权益。竣工结算款的支付程序：①施工单位完成工程竣工并验收合格后，提交竣工结算申请和完整的竣工结算资料；②专业监理工程师审核竣工结算资料和结算价款，签署审核意见；③总监理工程师对审核意见进行复核，确认无误后，签署审批意见；④建设单位收到审批意见后，按合同约定的时限支付竣工结算款；⑤施工单位收到竣工结算款后，出具收款凭证；⑥建设单位逾期支付的，应按合同约定支付违约金。建设单位拒绝支付竣工结算款的后果：①施工单位有权要求建设单位支付竣工结算款，并按合同约定支付违约金；②施工单位有权申请人民法院强制执行；③建设单位承担逾期支付的利息损失；④施工单位有权留置工程，直至建设单位支付竣工结算款；⑤影响工程竣工验收备案和产权登记。案例三1.针对问题1，监理工程师应采取的措施：①要求施工单位提交梁体蜂窝、麻面的修补处理方案，明确修补工艺、材料和质量标准，方案经专业监理工程师审批后，方可实施；②监督施工单位按修补方案执行，安排专业人员现场监督，确保修补工艺符合规范要求，材料质量合格；③修补完成后，组织施工单位进行验收，确认修补后的梁体外观质量符合设计和规范要求；④签署验收记录，允许恢复施工；⑤留存修补方案、施工记录、验收记录等相关资料，作为工程质量追溯的依据。梁体蜂窝、麻面的修补处理方法：①清除蜂窝、麻面部位的松动混凝土和杂物，直至露出坚实的混凝土基层；②用清水冲洗修补部位，保持基层湿润；③按设计要求配置修补砂浆，砂浆强度等级不低于原混凝土强度等级；④将配置好的砂浆均匀涂抹在修补部位，压实、抹平，确保与原混凝土结合紧密；⑤对修补后的部位进行养护，养护时间符合规范要求；⑥养护完成后，对修补部位进行外观检查，确保无蜂窝、麻面、裂缝等缺陷。修补完成后的验收要求：①施工单位提交修补处理报告、施工记录、材料质量证明文件等相关资料；②监理工程师组织施工单位进行现场验收，检查修补部位的外观质量，确认无蜂窝、