2025年云南省红河哈尼族弥勒市法官逐级遴选考试题及答案

2025年云南省红河哈尼族弥勒市法官逐级遴选考试题及答案第一部分客观题（共30题，每题2分，共60分）一、单项选择题（1-20题）1.甲公司与乙公司签订《设备采购合同》，约定乙公司向甲公司提供某型号数控机床10台，总价款500万元。合同签订后，甲公司支付定金100万元。乙公司因生产线故障仅交付5台设备，且经检验质量不符合合同约定的“精度误差≤0.01mm”标准（实际误差0.03mm）。根据《民法典》，甲公司可主张的最大权利是（）A.要求乙公司双倍返还定金200万元B.要求乙公司返还100万元定金并赔偿损失C.要求乙公司继续履行合同并支付违约金D.解除合同并要求乙公司赔偿实际损失答案：D解析：根据《民法典》第580条，债务标的不适于强制履行（设备质量不达标）时，债权人可主张解除合同；第588条规定，定金不足以弥补损失时，可请求赔偿超过定金部分的损失。本题中，乙公司部分履行且质量违约，甲公司解除合同后，可主张赔偿实际损失（包括定金损失及其他损失），而非单纯双倍返还定金（因定金100万元可能高于实际损失）。2.张三（17周岁，以自己劳动收入为主要生活来源）与李四签订《二手车买卖合同》，约定张三以8万元购买李四的二手轿车。合同签订后，张三支付5万元，李四交付车辆但未办理过户登记。后张三因交通事故将车撞毁，要求李四返还5万元。下列说法正确的是（）A.合同无效，李四应返还5万元B.合同有效，张三无权要求返还C.合同效力待定，需张三法定代理人追认D.合同可撤销，张三可主张撤销答案：B解析：根据《民法典》第18条，16周岁以上以自己劳动收入为主要生活来源的未成年人视为完全民事行为能力人，其签订的合同有效。车辆交付后风险转移，张三因自身原因导致车辆损毁，不影响合同效力，无权要求返还已支付价款。3.某县市场监管局以“销售过期食品”为由对个体工商户王五作出罚款2万元的行政处罚。王五不服申请行政复议，复议机关维持原处罚决定。王五提起行政诉讼，法院经审理认为，市场监管局在调查时未出示执法证件，程序违法。下列处理方式正确的是（）A.撤销原处罚决定及复议决定B.确认原处罚决定违法，保留其效力C.驳回王五诉讼请求D.变更原处罚决定为罚款1万元答案：A解析：根据《行政诉讼法》第70条，行政行为程序违法的，法院应判决撤销或部分撤销。复议机关维持原行政行为的，法院应一并撤销原行政行为和复议决定（《行政诉讼法》第79条）。二、多项选择题（21-30题）21.下列情形中，构成盗窃罪的有（）A.甲在超市将价值2000元的商品放入已结算商品袋中，未二次结账B.乙趁邻居外出，将其院内未上锁的电动自行车骑走C.丙在ATM机上拾得他人遗忘的银行卡，取走5000元D.丁将借朋友的手机以3000元卖给不知情的第三人答案：AB解析：C项构成信用卡诈骗罪（《刑法》第196条）；D项构成侵占罪（《刑法》第270条）；A、B符合盗窃罪“秘密窃取”特征。22.关于民事诉讼中的举证责任，下列说法正确的有（）A.环境污染侵权纠纷中，由侵权人就法律规定的不承担责任或减轻责任的情形及行为与损害不存在因果关系举证B.医疗损害责任纠纷中，由患者就医疗机构存在过错举证C.建筑物脱落致害纠纷中，由所有人、管理人就自己无过错举证D.合同纠纷中，主张合同关系变更的一方对变更事实承担举证责任答案：ACD解析：根据《民法典》第1230条，环境污染侵权由侵权人就不承担责任或因果关系不存在举证；第1253条，建筑物脱落致害适用过错推定，由所有人、管理人举证无过错；《民诉解释》第91条，主张法律关系变更的一方对变更事实举证。医疗损害责任纠纷中，患者需证明诊疗行为、损害结果及因果关系，医疗机构就过错及免责事由举证（《民法典》第1222条），故B错误。第二部分案例分析题（共2题，每题20分，共40分）案例一（民事）2023年5月，弥勒市A建筑公司（以下简称“A公司”）与B房地产开发公司（以下简称“B公司”）签订《建设工程施工合同》，约定A公司承建B公司开发的“幸福里”小区3号楼，工期18个月，总价款8000万元，按工程进度支付款项。合同第15条约定：“因发包人原因导致工期延误的，每延误一日，发包人按合同总价款的0.05%向承包人支付违约金；承包人原因导致工期延误的，每延误一日，按合同总价款的0.05%向发包人支付违约金。”2024年3月，因B公司未按约定支付工程进度款（累计欠付1200万元），A公司于3月15日向B公司发送《停工通知》，暂停施工。B公司收到通知后未予回应，也未支付欠款。2024年6月，A公司以B公司违约为由向法院起诉，要求：1.解除《建设工程施工合同》；2.B公司支付欠付工程款1200万元及利息（自2024年3月15日起算）；3.B公司支付工期延误违约金（以8000万元为基数，按0.05%/日计算，自2024年3月15日至合同解除之日）；4.确认A公司对“幸福里”3号楼工程价款享有优先受偿权。经查：（1）“幸福里”3号楼已完成主体结构施工，经鉴定工程质量合格；（2）B公司因资金链断裂，已拖欠多笔债务，“幸福里”项目整体停工；（3）A公司起诉时，合同约定的18个月工期尚未届满（原计划2024年11月竣工）。问题：1.A公司是否有权解除合同？说明理由。2.A公司主张的欠付工程款利息起算时间是否合法？3.A公司主张的工期延误违约金能否得到支持？4.A公司是否享有工程价款优先受偿权？范围如何确定？答案：1.有权解除合同。根据《民法典》第803条，发包人未按约定支付价款，经催告后在合理期限内仍未支付的，承包人可解除合同。本案中，B公司欠付1200万元进度款，A公司已发送《停工通知》催告，B公司未回应且未支付，符合法定解除条件。2.合法。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第27条，利息从应付工程价款之日开始计付。合同约定按进度付款，B公司未按期支付，A公司主张自停工通知日（2024年3月15日）起算利息，符合“应付款时间”的认定规则。3.不能支持。工期延误违约金的适用前提是“因承包人原因导致工期延误”。本案中，工期延误系因B公司欠付工程款导致A公司停工，责任在发包人，A公司作为守约方无权主张自身工期延误的违约金（合同第15条为双向违约金条款，仅约束违约方）。4.享有优先受偿权。根据《民法典》第807条及司法解释，承包人对建设工程价款享有优先受偿权，范围包括承包人为建设工程应当支付的工作人员报酬、材料款等实际支出的费用，不包括违约金、利息等。本案中，A公司已完成合格工程，有权就1200万元欠付工程款（扣除已确认的质量合格部分）主张优先受偿。案例二（刑事）2024年8月，弥勒市某村村民李某（男，45岁）与同村张某（女，40岁）因宅基地纠纷发生争执。李某用随身携带的锄头击打张某头部，致其当场昏迷。李某见张某流血不止，心生悔意，立即拨打120急救电话，并在现场等待。张某被送医后经抢救无效死亡（死亡原因为重度颅脑损伤）。公安机关侦查发现：（1）李某与张某曾因宅基地问题多次发生冲突，张某曾辱骂李某“断子绝孙”（李某因身体原因无子女）；（2）李某拨打120时称“我打伤了人，你们快来”，到案后如实供述了击打张某的经过，但辩称“只是想教训她，没想打死”；（3）经鉴定，李某案发时无精神障碍，具备完全刑事责任能力。问题：1.李某的行为构成何罪？说明理由。2.李某是否构成自首？3.张某的辱骂行为对量刑有何影响？4.若李某赔偿张某家属并取得谅解，对量刑有何影响？答案：1.构成故意杀人罪（既遂）或故意伤害罪（致死）。关键在于主观故意内容。李某用锄头击打张某头部（要害部位），力度足以致人死亡，虽辩称“只想教训”，但根据客观行为（打击部位、工具危险性）可推定其主观上对死亡结果持放任态度（间接故意），应认定为故意杀人罪。若法院认为其仅有伤害故意，则构成故意伤害罪（致死）。司法实践中，击打头部等要害部位致人死亡，通常推定具有杀人故意，故倾向于故意杀人罪。2.构成自首。根据《刑法》第67条，自动投案（拨打120并等待）且如实供述主要犯罪事实（承认击打行为），符合自首构成要件。3.张某的辱骂行为属于被害人过错。根据《最高人民法院关于贯彻宽严相济刑事政策的若干意见》，被害人对矛盾激化负有责任的，可对被告人酌情从宽处罚。本案中，张某辱骂李某“断子绝孙”，刺激李某情绪，属于引发犯罪的诱因，可作为量刑从轻情节。4.赔偿并取得谅解可酌情从轻处罚。根据《刑事诉讼法》第290条及相关司法解释，达成和解协议的，法院可依法对被告人从宽处罚。若李某真诚悔罪、积极赔偿并获谅解，可在基准刑基础上适当减轻刑罚。第三部分法律文书写作（共1题，40分）题目：2024年10月，弥勒市人民法院受理原告王某诉被告赵某离婚纠纷一案。王某（女，1989年5月生，住弥勒市弥阳镇XX路12号）诉称：双方于2015年登记结婚，婚后育有一子赵小某（2017年3月生）；赵某长期沉迷赌博，累计输掉家庭存款30万元，并因赌博欠下外债15万元；2023年6月起，赵某搬离住所，双方分居至今；王某多次劝说赵某戒赌未果，现夫妻感情已彻底破裂，请求法院判决：1.准予离婚；2.婚生子赵小某由王某抚养，赵某每月支付抚养费2000元；3.依法分割夫妻共同财产（婚后购买的弥阳镇XX小区3栋201室房屋，市值80万元；存款10万元，已被赵某赌博输掉）；4.赵某所欠15万元赌债由其个人承担。赵某（男，1987年2月生，住弥勒市新哨镇XX村5组）辩称：同意离婚，但要求抚养婚生子（称王某工作繁忙，无力照顾孩子）；房屋系其父母2016年出资购买（提供《购房款转账凭证》显示其母张某于2016年3月向开发商转账50万元），应认定为个人财产；存款10万元已用于家庭生活，不存在分割问题；赌债系个人债务，同意自行承担。经审理查明：（1）赵某赌博行为有其微信转账记录（向多个赌博平台充值）、银行流水（多笔大额取现）及证人李某（赵某赌友）证言证实；（2）分居期间，赵小某一直随王某生活，王某在弥勒市某小学任教师（月收入6000元），赵某无固定职业（曾从事货运工作，月收入约4000元）；（3）XX小区3栋201室房屋产权登记在赵某名下，购房时间为2016年5月（婚后），赵某之母张某转账50万元发生在购房前2个月；（4）双方无其他共同债务。请根据以上信息，撰写一份一审民事判决书（需包含首部、主文、判决理由等部分，格式规范，说理充分）。弥勒市人民法院民事判决书（2024）云2504民初2893号原告：王某，女，1989年5月10日出生，汉族，住云南省弥勒市弥阳镇XX路12号，身份证号：XXXXXXXXXXXXXXXXXX。被告：赵某，男，1987年2月15日出生，汉族，住云南省弥勒市新哨镇XX村5组，身份证号：XXXXXXXXXXXXXXXXXX。原告王某与被告赵某离婚纠纷一案，本院于2024年10月8日立案后，依法适用普通程序公开开庭审理。原告王某、被告赵某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告王某向本院提出诉讼请求：1.准予原、被告离婚；2.婚生子赵小某由原告抚养，被告每月支付抚养费2000元；3.依法分割夫妻共同财产（XX小区3栋201室房屋及存款）；4.被告所欠15万元赌债由其个人承担。事实和理由：双方婚后因被告沉迷赌博导致感情破裂，已分居一年以上，请求判如所请。被告赵某辩称：同意离婚；要求抚养婚生子；房屋系其母出资购买，属个人财产；存款已用于家庭生活；赌债自行承担。经审理查明：原、被告于2015年10月1日登记结婚，2017年3月20日生育一子赵小某。婚后被告赵某长期参与赌博，有微信转账记录、银行流水及证人证言证实其向赌博平台充值及大额取现行为。2023年6月起，双方因矛盾分居，赵小某随原告生活至今。原告系某小学教师，月收入6000元；被告无固定职业，月收入约4000元。关于夫妻共同财产：XX小区3栋201室房屋购于2016年5月（婚后），产权登记在被告名下。被告主张购房款系其母张某于2016年3月转账50万元支付，但未提供证据证明该款项系对被告个人的赠与（《最高人民法院关于适用〈民法典〉婚姻家庭编的解释（一）》第29条）。双方婚后存款10万元已被被告用于赌博，无剩余。关于债务：被告所欠15万元赌债系非法债务，不受法律保护，且未用于家庭共同生活，属个人债务。本院认为：原、被告均同意离婚，予以准许。关于子女抚养，赵小某长期随原告生活，改变生活环境可能影响其成长，且原告有稳定收入，由原告抚养更有利于子女身心健康，被告应支付抚养费（参照其收入及本地生活水平，酌定每月1500元）。关于房屋，虽部分购房款由被告之母转账，但发生在购房前且无证据证明系对被告个人赠与，应认定为夫妻共同财产（产权登记在被告名下不影响共同财产性质），考虑原告抚养子女及被告过错，原告可分得60%份额（房屋市值80万元，原告分得48万元，被告分得32万元）。存款已用于非法用途，无剩余可供分割。赌债系个人债务，由被告自行承担。依照《中华人民共和国民法典》第1079条、第1084条、第1087条、第1089条，《最高人民法院关于适用〈民法典〉婚姻家庭编的解释（一）》第29条之规定，判决如下：一、准予原告王某与被告赵某离婚；二、婚生子赵小某由原告王某抚养，被告赵某自2025年