一级建造师考试（公共课程）题库含答案(洋浦经济开发区2025年)

一级建造师考试（公共课程）题库含答案(洋浦经济开发区2025年)第一部分：建设工程法规及相关知识一、单项选择题1.关于法律体系中法的形式，下列说法正确的是（）。A.行政法规的效力高于法律B.地方性法规的效力高于部门规章C.《建设工程质量管理条例》属于法律D.最高人民法院的司法解释具有法律效力【答案】D【解析】本题考查法的形式和效力层级。在法律体系中，宪法具有最高法律效力，法律次之，行政法规再次之。因此，行政法规的效力低于法律，A选项错误。地方性法规与部门规章之间对同一事项的规定不一致，不能确定如何适用时，由国务院提出意见，国务院认为应当适用地方性法规的，应当决定在该地方适用地方性法规的规定；认为应当适用部门规章的，应当提请全国人民代表大会常务委员会裁决。两者没有直接的效力高低之分，B选项错误。《建设工程质量管理条例》属于行政法规，而非法律，C选项错误。最高人民法院的司法解释属于我国法的渊源之一，具有法律效力，D选项正确。2.洋浦经济开发区某大型化工项目，建设单位甲将工程发包给施工单位乙。在施工过程中，乙单位将部分非主体工程分包给丙单位。关于工程分包的说法，正确的是（）。A.乙单位可以将全部工程转包给丙单位B.乙单位可以将工程分包给丙单位，但丙单位不得再分包C.丙单位可以将劳务作业分包给丁单位D.乙单位必须征得建设单位甲书面同意后方可分包【答案】C【解析】本题考查建设工程分包的规定。根据《民法典》和《建筑法》规定，建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位；但是，除总承包合同中约定的分包外，必须经建设单位认可。禁止承包单位将其承包的全部建筑工程转包给他人，禁止承包单位将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。A选项错误，禁止全部转包。B选项错误，分包单位可以将劳务作业分包给具有相应资质的劳务分包企业，并非绝对不得再分包。C选项正确，劳务作业分包是合法的。D选项错误，如果是合同约定的分包，无需另行征得建设单位书面同意；如果是合同约定之外的，才需认可。3.某施工企业在2025年1月1日经税务机关认定为增值税一般纳税人。关于该企业建筑业增值税税率的说法，正确的是（）。A.适用11%的税率B.适用10%的税率C.适用9%的税率D.适用6%的税率【答案】C【解析】本题考查增值税税率。根据深化增值税改革的相关政策，自2019年4月1日起，建筑业一般纳税人适用税率为9%。原11%和10%的税率已调整。因此，C选项正确。4.根据《民法典》，下列合同中，属于无效合同的是（）。A.因重大误解订立的合同B.在订立合同时显失公平的合同C.一方以欺诈手段，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同D.恶意串通，损害他人合法权益的合同【答案】D【解析】本题考查无效合同的种类。A、B选项属于可撤销合同。C选项，欺诈手段订立的合同，通常属于可撤销合同（除非损害国家利益，则无效，但在《民法典》体系下，欺诈一般不再直接导致无效，而是赋予受欺诈方撤销权）。D选项，恶意串通，损害他人合法权益的合同，属于无效合同。故选D。5.某施工单位与材料供应商签订了买卖合同，约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。如果施工单位违约，材料供应商确定损失赔偿额应当（）。A.直接按照合同约定的方法计算B.由仲裁机构裁决C.由人民法院判决D.由双方协商重新确定【答案】A【解析】本题考查违约责任的承担方式。根据《民法典》规定，当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。既然合同中已经约定了计算方法，就应当直接按照约定的方法计算，无需仲裁或判决，除非该约定显失公平等。故选A。6.关于建设工程质量保修期限的说法，正确的是（）。A.基础设施工程保修期限为设计文件规定的合理使用年限B.屋面防水工程保修期限为3年C.供热与供冷系统保修期限为1个采暖期、供冷期D.电气管线、给排水管道工程保修期限为3年【答案】A【解析】本题考查建设工程的最低保修期限。根据《建设工程质量管理条例》，在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限为：(1)基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；(2)屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；(3)供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；(4)电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。其他项目的保修期限由发包方与承包方约定。因此，A选项正确，B、C、D选项均错误。7.某施工现场发生生产安全事故，造成3人死亡，10人重伤，直接经济损失2000万元。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，该事故属于（）。A.一般事故B.较大事故C.重大事故D.特别重大事故【答案】B【解析】本题考查生产安全事故的等级划分。根据事故造成的人员伤亡或者直接经济损失，事故一般分为以下等级：(1)特别重大事故，是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤（包括急性工业中毒，下同），或者1亿元以上直接经济损失的事故；(2)重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故；(3)较大事故，是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故；(4)一般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故。本题中，3人死亡、10人重伤，符合较大事故的标准。故选B。8.建设单位领取施工许可证后，因故不能按期开工的，应当在期满前申请延期。关于延期次数和时限的说法，正确的是（）。A.延期以1次为限，不超过3个月B.延期以2次为限，每次不超过3个月C.延期以3次为限，每次不超过2个月D.延期以2次为限，每次不超过6个月【答案】B【解析】本题考查施工许可证的延期。《建筑法》规定，建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期；延期以两次为限，每次不超过3个月。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止。故选B。9.根据《劳动合同法》，劳动合同期限三个月以上不满一年的，试用期不得超过（）。A.半个月B.一个月C.二个月D.三个月【答案】B【解析】本题考查试用期的期限。劳动合同期限三个月以上不满一年的，试用期不得超过一个月；劳动合同期限一年以上不满三年的，试用期不得超过二个月；三年以上固定期限和无固定期限的劳动合同，试用期不得超过六个月。故选B。10.关于建设工程竣工消防验收的说法，正确的是（）。A.建设单位应当向公安机关消防机构申请消防验收B.建设单位在竣工验收后应当报公安机关消防机构备案C.建设工程消防验收实行抽查制度D.经依法抽查不合格的，应当停止使用【答案】D【解析】本题考查建设工程竣工消防验收。根据《消防法》和国务院机构改革调整，建设工程消防设计审查、消防验收、备案和抽查职责由住房和城乡建设主管部门承担。A选项中“公安机关消防机构”表述已过时，应为住房和城乡建设主管部门。B选项，国务院公安部门规定的大型的人员密集场所和其他特殊建设工程，建设单位应当向消防机构申请消防验收；其他建设工程，建设单位在验收后应当报消防机构备案。C选项描述不完整，且对于大型人员密集场所等特殊建设工程必须验收，不仅仅是抽查。D选项，根据《消防法》规定，建设工程消防验收合格后，方可投入使用；经依法抽查不合格的，应当停止使用。故D选项在法理上最符合“验收不合格不得使用”的原则。11.某施工企业项目经理部在作业中发现地下文物，应立即停止施工并保护现场，报告（）。A.建设单位B.文物行政主管部门C.公安机关D.业主委员会【答案】B【解析】本题考查发现地下文物的报告程序。《文物保护法》规定，在进行建设工程或者在农业生产中，任何单位或者个人发现文物，应当保护现场，立即报告当地文物行政部门。故选B。12.根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当对管理人员和作业人员每年至少进行（）次安全生产教育培训。A.1B.2C.3D.4【答案】A【解析】本题考查安全生产教育培训。施工单位应当对管理人员和作业人员每年至少进行一次安全生产教育培训，其教育培训情况记入个人工作档案。安全生产教育培训考核不合格的人员，不得上岗。故选A。13.关于建设工程施工合同中关于工期顺延的说法，正确的是（）。A.发包人未按约定支付工程款的，承包人可以顺延工期B.承包人未按约定提交进度报告的，发包人可以顺延工期C.因不可抗力导致工期延误的，承包人无需承担工期延误责任D.发包人要求赶工的，承包人有权拒绝【答案】C【解析】本题考查工期顺延。A选项，发包人未按约定支付工程款，属于发包人违约，承包人可以主张工期顺延，但通常需要通过签证或索赔程序确认，并非自动顺延，但相比之下C选项法理更基础。B选项，承包人未提交进度报告，不能作为发包人顺延工期的理由，工期延误通常由发包人原因或不可抗力引起。C选项，不可抗力是法定的免责事由，因不可抗力导致工期延误的，承包人无需承担工期延误责任，工期应当顺延，C选项正确。D选项，发包人要求赶工且支付赶工费用的，承包人应当配合，无权拒绝。14.洋浦经济开发区某工程项目，建设单位甲与施工单位乙签订了施工合同。合同约定工程款支付方式为按月结算。若甲未按约定支付工程款，乙可以主张（）。A.解除合同，但应赔偿甲损失因此造成的损失B.停止施工，并追究甲的违约责任C.继续施工，但可以顺延工期D.将工程折价，并优先受偿【答案】B【解析】本题考查工程款支付违约及工程价款优先受权。A选项，发包人未按约定支付工程款，承包人可以催告，经催告后在合理期限内仍未支付的，承包人可以解除合同，并非直接解除。B选项，发包人未按约定支付工程款，承包人可以停止施工（行使抗辩权），并追究发包人的违约责任，B选项正确。C选项，继续施工通常是在合同有效期内，但若未支付工程款，承包人有权停工，而非必须继续施工。D选项，将工程折价并优先受偿是行使建设工程价款优先受偿权的方式，但这通常是在工程竣工或合同解除后，而非违约发生时的直接唯一选择，且需要满足特定条件。B选项最符合施工合同履行中的即时救济措施。15.根据《民法典》，建设工程承包人行使优先受偿权的期限为（）。A.3个月B.6个月C.12个月D.18个月【答案】D【解析】本题考查建设工程价款优先受偿权的期限。根据《民法典》第八百零七条及相关司法解释，承包人应当在合理期限内行使建设工程价款优先受偿权，但最长不得超过十八个月，自发包人应当给付建设工程价款之日起算。故选D。16.某建筑公司由于经营不善，严重亏损，无法清偿到期债务，被人民法院宣告破产。关于该公司破产财产清偿顺序的说法，正确的是（）。A.破产费用和共益债务优先于职工债权清偿B.职工债权优先于破产费用清偿C.税款债权优先于职工债权清偿D.普通破产债权优先于职工债权清偿【答案】A【解析】本题考查破产财产的清偿顺序。根据《企业破产法》，破产财产在优先清偿破产费用和共益债务后，依照下列顺序清偿：(1)破产人所欠职工的工资和医疗、伤残补助、抚恤费用，所欠的应当划入职工个人账户的基本养老保险、基本医疗保险费用，以及法律、行政法规规定应当支付给职工的补偿金；(2)破产人欠缴的除前项规定以外的社会保险费用和破产人所欠税款；(3)普通破产债权。因此，破产费用和共益债务是最优先的，A选项正确。17.关于建筑施工企业安全生产许可证的说法，正确的是（）。A.未取得安全生产许可证的企业，不得从事建筑施工活动B.安全生产许可证的有效期为5年C.安全生产许可证遗失后，企业无需补办D.企业发生死亡事故的，安全生产许可证自动吊销【答案】A【解析】本题考查安全生产许可证制度。《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》明确，未取得安全生产许可证的企业，不得从事建筑施工活动。A选项正确。安全生产许可证的有效期为3年，B选项错误。安全生产许可证遗失后，应当向原安全生产许可证颁发管理机关申请补办，C选项错误。企业发生死亡事故，安全生产许可证会被暂扣或吊销，并非自动吊销，需要经过法定程序，D选项错误。18.根据《环境噪声污染防治法》，在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但（）除外。A.抢修作业B.抢险作业C.因生产工艺上要求必须连续作业D.以上所有情况【答案】D【解析】本题考查夜间施工的例外情况。在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但抢修、抢险作业和因生产工艺上要求或者特殊需要必须连续作业的除外。故选D。19.某建设单位与设计单位签订了一份设计合同，合同约定设计费为100万元。设计单位未按照合同约定的期限提交设计图纸，造成建设单位工期延误10天。关于设计单位违约责任的说法，正确的是（）。A.设计单位应当支付违约金，具体数额由合同约定B.设计单位应当赔偿建设单位因工期延误造成的全部损失C.设计单位应当继续履行合同D.设计单位应当支付违约金并赔偿损失【答案】A【解析】本题考查设计合同违约责任。A选项，如果合同中约定了违约金，应当支付违约金。B选项，赔偿损失通常适用于未约定违约金或违约金不足以弥补损失的情况。C选项，继续履行是违约责任的一种，但题目中强调的是逾期提交的后果，通常涉及赔偿或违约金。D选项，违约金和赔偿损失一般不能同时适用（除非违约金不足以弥补损失，才请求增加赔偿）。在合同纠纷中，优先适用合同约定的违约金。故A选项最为准确。20.根据《民法典》，债权债务同归于同一主体的，合同权利义务终止，这属于（）。A.解除B.抵销C.提存D.混同【答案】D【解析】本题考查合同权利义务终止的情形。债权债务同归于同一主体的，属于混同，合同权利义务终止。故选D。二、多项选择题21.根据《民法典》，委托合同终止的情形包括（）。A.委托人死亡B.受托人死亡C.委托合同解除D.受托人丧失民事行为能力E.委托事项完成【答案】ABCD【解析】本题考查委托合同的终止。有下列情形之一的，委托合同终止：(1)委托人死亡、终止或者丧失民事行为能力；(2)受托人死亡、终止或者丧失民事行为能力。此外，委托合同当事人可以解除合同。委托事项完成是委托事务处理完成，通常也是合同终止的自然原因，但在法条列举的法定终止情形中，主要强调主体资格的丧失。E选项属于合同目的实现导致终止，但ABCD是法定的特殊终止情形。若从广义终止看，E也正确，但通常此类考题侧重法定特有情形。不过严格来说，委托事项完成委托事务，委托合同应当终止。但参考教材通常强调ABCD这些非正常或主体灭失情形。在此我们依据《民法典》第934条及一般法理，ABCD是导致委托关系消灭的法定事由。若题目问“法定终止情形”则选ABCD。本题问“终止的情形”，E也是。但在一级建造师考试语境下，通常考查法条原文。依据《民法典》934条：委托人死亡、终止或者丧失民事行为能力，受托人死亡、终止或者丧失民事行为能力。故选ABCD。22.关于建设工程勘察设计发包与承包的说法，正确的有（）。A.建设工程勘察、设计应当依法发包给具有相应资质等级的工程勘察设计单位B.发包方可以将整个建设工程的勘察、设计发包给一个勘察设计单位C.发包方可以将建设工程的勘察、设计分别发包给几个勘察设计单位D.建设工程勘察、设计单位不得转包所承揽的工程E.建设工程勘察、设计单位经发包方同意，可以将主体部分分包给其他单位【答案】ABCD【解析】本题考查勘察设计发包与承包。A、B、C选项均符合《建设工程勘察设计管理条例》规定。D选项，勘察设计单位不得转包所承揽的工程，正确。E选项，建设工程勘察、设计单位不得将所承揽的建设工程勘察、设计转包。除建设工程主体部分的勘察、设计外，经发包方书面同意，承包方可以将建设工程其他部分的勘察、设计再分包给其他具有相应资质等级的建设工程勘察、设计单位。也就是说，主体部分不得分包，E选项说“可以将主体部分分包”，错误。23.根据《招标投标法实施条例》，属于投标人串通投标的情形有（）。A.投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容B.投标人之间约定中标人C.投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标D.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制E.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标【答案】ABCDE【解析】本题考查投标人串通投标的情形。根据《招标投标法实施条例》第三十九条，有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：(1)投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；(2)投标人之间约定中标人；(3)投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；(4)属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；(5)投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。第四十条规定，不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，视为投标人相互串通投标。故ABCDE全选。24.关于建设工程保修责任的说法，正确的有（）。A.因建设单位使用不当造成的工程缺陷，由施工单位承担保修责任B.因地震等不可抗力造成的工程损坏，由施工单位承担维修费用C.工程保修期从工程竣工验收合格之日起计算D.施工单位在保修期内，应当履行保修义务E.保修费用由缺陷责任方承担【答案】CDE【解析】本题考查保修责任。A选项，因建设单位使用不当造成的工程缺陷，不属于施工质量问题，施工单位不承担保修责任，A错误。B选项，不可抗力造成的损坏，通常不属于保修范围，或者由建设单位承担费用，B错误。C选项正确，保修期从竣工验收合格之日起算。D选项正确，施工单位应履行保修义务。E选项正确，保修费用由造成缺陷的责任方承担。25.根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位的项目负责人对工程项目的安全生产负有的职责包括（）。A.落实安全生产责任制B.制定安全生产规章制度C.确保安全生产费用的有效使用D.根据工程的特点组织制定安全施工措施E.消除安全事故隐患【答案】ACDE【解析】本题考查项目负责人的安全职责。根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位的项目负责人应当由取得相应执业资格的人员担任，对建设工程项目的安全施工负责，落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程，确保安全生产费用的有效使用，并根据工程的特点组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患，及时、如实报告生产安全事故。B选项，制定安全生产规章制度主要是施工单位主要负责人的职责（如制定企业级的制度），项目负责人是落实和执行。故选ACDE。26.下列证据中，不能单独作为认定案件事实依据的有（）。A.未成年人所作的与其年龄和智力状况不相当的证言B.与一方当事人或者其代理人有利害关系的证人出具的证言C.存有疑点的视听资料D.无法与原件、原物核对的复印件、复制品E.无正当理由未出庭作证的证人证言【答案】ABCDE【解析】本题考查证据的证明力。根据《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》，下列证据不能单独作为认定案件事实的依据：(1)未成年人所作的与其年龄和智力状况不相当的证言；(2)与一方当事人或者其代理人有利害关系的证人出具的证言；(3)存有疑点的视听资料；(4)无法与原件、原物核对的复印件、复制品；(5)无正当理由未出庭作证的证人证言。故ABCDE全选。27.根据《民法典》，合同解除的条件包括（）。A.因不可抗力致使不能实现合同目的B.在履行期限届满之前，当事人一方明确表示不履行主要债务C.当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行D.当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的E.当事人协商一致【答案】ABCDE【解析】本题考查合同解除的法定和约定情形。A、B、C、D属于法定解除的情形。E属于约定解除（协商一致）。故ABCDE全选。28.关于建设单位安全生产责任的说法，正确的有（）。A.建设单位应当向施工单位提供施工现场及毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料B.建设单位不得压缩合同约定的工期C.建设单位在编制工程概算时，应当确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用D.建设单位在申请领取施工许可证时，应当提供安全施工措施资料E.建设单位可以将拆除工程发包给不具有相应资质等级的施工单位【答案】ABCD【解析】本题考查建设单位的安全责任。A、B、C、D选项均符合《建设工程安全生产管理条例》关于建设单位责任的规定。E选项错误，建设单位不得将拆除工程发包给不具有相应资质等级的施工单位。29.根据《劳动法》，用人单位可以解除劳动合同的情形包括（）。A.在试用期内被证明不符合录用条件的B.严重违反劳动纪律或者用人单位规章制度的C.严重失职，营私舞弊，对用人单位利益造成重大损害的D.被依法追究刑事责任的E.劳动者患病，在规定的医疗期满后不能从事原工作【答案】ABCD【解析】本题考查用人单位单方解除劳动合同（过失性辞退）的情形。A、B、C、D均属于劳动者有过错，用人单位可以立即解除劳动合同且不需支付经济补偿的情形。E选项属于无过失性辞退，需要提前30日通知或支付一个月工资，且需要经过培训或调整岗位仍不能胜任等程序，不属于“可以解除”的即时情形，虽然最终也能解除，但通常分类不同。本题侧重于《劳动法》第二十五条规定的情形。故选ABCD。30.关于工程建设标准的说法，正确的有（）。A.国家标准分为强制性标准和推荐性标准B.强制性标准必须执行C.推荐性标准自愿采用D.工程建设地方标准在本行政区域内必须执行E.工程建设企业标准可以严于国家标准【答案】ABCE【解析】本题考查工程建设标准。A、B、C选项正确。D选项错误，工程建设地方标准在本行政区域内是推荐性的，除非在标准中明确为强制性或被法律法规引用。E选项正确，企业标准可以严于国家标准和行业标准。第二部分：建设工程项目管理一、单项选择题31.建设工程项目管理的核心任务是项目的（）。A.成本控制B.进度控制C.质量控制D.目标控制【答案】D【解析】本题考查项目管理的核心任务。由于项目管理的核心任务是项目的目标控制，因此按项目管理学的基本理论，没有明确目标的建设工程不是项目管理的对象。成本、进度、质量控制是目标控制的三个方面，但核心任务统称为目标控制。故选D。32.某施工企业承接了洋浦经济开发区的一项房建工程，合同工期为18个月。在项目组织结构图中，矩形框连接的表达方式是（）。A.单向箭线B.双向箭线C.直线D.虚线【答案】A【解析】本题考查组织结构图。在项目组织结构图（OBS图）中，矩形框表示工作部门，矩形框之间的连接用单向箭线表示，反映指令关系（即领导与被领导的关系）。故选A。33.建设工程项目实施阶段策划的主要内容包括（）。A.项目实施的环境和条件的调查与分析B.项目目标的分析和再论证C.项目实施的组织策划D.项目投资目标的分解【答案】C【解析】本题考查项目实施阶段策划的内容。A、B、D选项属于项目决策阶段策划的内容。项目实施阶段策划的主要内容包括：项目实施的组织策划、项目实施的管理策划、项目实施的合同策划、项目实施的经济策划、项目实施的技术策划等。故选C。34.施工项目经理在承担工程项目施工管理过程中，应履行的职责是（）。A.确保项目资金到位B.审批施工组织设计C.建立各种专业管理体系D.主持编制项目管理实施规划【答案】D【解析】本题考查项目经理的职责。A选项是建设单位的职责。B选项，审批施工组织设计通常是企业技术负责人或总监理工程师的职责。C选项，建立各种专业管理体系是企业层面的工作。D选项，项目经理在施工管理过程中应履行的一项重要职责是主持编制项目管理实施规划。故选D。35.关于建设工程监理工作性质的说法，正确的是（）。A.建设工程监理具有强制性的特点B.建设工程监理具有委托性的特点C.建设工程监理是施工单位的监督方D.建设工程监理是建设单位的代理人【答案】B【解析】本题考查监理工作的性质。建设工程监理的服务对象是建设单位，具有委托性（通过合同委托），A选项“强制性”表述不全面，虽然国家规定强制监理范围，但合同关系是委托的。C选项错误，监理不是施工单位的监督方，而是独立的第三方。D选项错误，监理单位不是建设单位的代理人，而是独立的一方。故选B。36.某工程网络计划中，工作M有两项紧后工作N和P，它们的最早开始时间分别为第18天和第20天，工作M的持续时间为5天。则工作M的自由时差为（）天。A.13B.15C.0D.13【答案】A【解析】本题考查自由时差的计算。自由时差等于紧后工作最早开始时间的最小值减去本工作的最早完成时间。工作M的最早完成时间E=但根据自由时差定义：F=假设M的最早开始时间为0（相对时间），则E=紧后工作N、P的最早开始时间分别为18、20。F=故选A。37.某工程双代号网络计划中，工作A的持续时间为4天，其紧前工作有B、C、D，它们的最早完成时间分别为第10天、第12天、第8天。则工作A的最早开始时间为第（）天。A.8B.10C.12D.14【答案】C【解析】本题考查最早开始时间的计算。工作的最早开始时间等于所有紧前工作最早完成时间的最大值。E=故选C。38.在建设工程项目施工成本分析方法中，用来分析各种因素对成本的影响程度的方法是（）。A.比较法B.因素分析法C.连环置换法D.比率法【答案】B【解析】本题考查施工成本分析方法。因素分析法又称连环置换法，用来分析各项因素对成本的影响程度。A比较法用于指标对比；D比率法用于分析指标占比。故选B。39.某工程合同总额为2000万元，工程预付款为300万元，主要材料、构件所占比重为50%。起扣点为（）万元。A.1400B.1500C.1600D.1700【答案】A【解析】本题考查工程预付款起扣点的计算。起扣点公式为：T其中，T为起扣点，P为合同总额，M为预付款数额，N为主要材料及构件所占比重。代入数据：T=故选A。40.根据《建设工程工程量清单计价规范》，关于分部分项工程量清单中综合单价的计算，下列说法正确的是（）。A.综合单价包括人工费、材料费、机械费、管理费和利润B.综合单价不包括风险费用C.综合单价应考虑招标文件中要求投标人承担的风险费用D.综合单价不包括规费和税金【答案】C【解析】本题考查综合单价的组成。根据《计价规范》，综合单价是指完成一个规定清单项目所需的人工费、材料和工程设备费、施工机具使用费和企业管理费、利润，以及一定范围内的风险费用。A选项表述不完整，缺少风险费用；B选项错误；C选项正确；D选项，综合单价确实不包括规费和税金（规费和税金是单独列项的），但C选项关于风险费用的描述是综合单价的关键特征，且题目问“下列说法正确的是”，C选项最为准确描述了其计价原则。D选项也是正确的，但C选项更侧重于“计算”中的风险考虑。通常在考试中，若有多选，C和D都正确，但若为单选，需看哪个更切题。此处C选项强调了“计算”中需考虑的风险，符合题意。但D选项也是基本定义。通常此类题目，综合单价=人+材+机+管+利+风险。故C最符合。若D选项改为“综合单价包括规费和税金”则错。在此选C。41.建设工程项目总进度目标论证的工作包括：①调查研究和收集资料；②进度计划系统的结构分析；③编制各层进度计划；④项目的工作编码；⑤若进度计划不符合要求，则调整；⑥协调各层进度计划的关系。其正确的工作顺序是（）。A.①-②-④-③-⑥-⑤B.①-②-③-④-⑥-⑤C.②-①-④-③-⑥-⑤D.①-④-②-③-⑥-⑤【答案】A【解析】本题考查总进度目标论证的工作步骤。步骤如下：(1)调查研究和收集资料；(2)进度计划系统的结构分析；(3)项目的工作编码；(4)编制各层进度计划；(5)协调各层进度计划的关系和编制总进度计划；(6)若所编制的总进度计划不符合项目的进度目标，则设法调整；(7)若经过多次调整，进度目标无法实现，则报告项目决策者。故选A。42.关于施工质量验收的说法，正确的是（）。A.检验批应由总监理工程师组织验收B.分项工程应由专业监理工程师组织验收C.分部工程应由施工单位技术负责人组织验收D.单位工程应由建设单位负责人组织验收【答案】D【解析】本题考查施工质量验收的组织。A选项错误，检验批应由专业监理工程师组织施工单位项目专业质量检查员、专业工长等进行验收。B选项错误，分项工程应由专业监理工程师组织。C选项错误，分部工程应由总监理工程师组织施工单位项目负责人和技术负责人等进行验收。D选项正确，单位工程应由建设单位（项目）负责人组织施工（含分包单位）、设计、监理等单位负责人进行验收。故选D。43.在施工质量管理中，施工现场易发生质量通病的部位，应设置（）。A.质量预控点B.质量控制点C.质量检查点D.质量见证点【答案】B【解析】本题考查质量控制点的设置。质量控制点是指为了保证作业过程质量而确定的重点控制对象、关键部位或薄弱环节。施工现场易发生质量通病的部位，应作为质量控制点进行重点控制。故选B。44.根据《建设工程安全生产管理条例》，对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程，施工单位应当编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经（）签字后实施。A.施工单位技术负责人、总监理工程师B.施工单位项目经理、总监理工程师C.施工单位技术负责人、建设单位负责人D.施工单位项目经理、建设单位负责人【答案】A【解析】本题考查专项施工方案的签字实施。专项施工方案经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施。故选A。45.关于职业健康安全管理体系标准要素的说法，正确的是（）。A.核心要素是10个，辅助要素是7个B.核心要素是7个，辅助要素是10个C.核心要素是10个，辅助要素是10个D.核心要素是7个，辅助要素是7个【答案】A【解析】本题考查职业健康安全管理体系（GB/T28001）的要素构成。该标准包含7个一级要素，其中核心要素有10个（如环境因素、运行控制等），辅助要素有7个。注：旧版标准（OHSAS18001）常被描述为7个一级要素，其中核心要素10个，辅助7个。新版ISO45001结构变化较大，但在一级建造师教材中，通常仍沿用核心要素10个，辅助要素7个的说法。故选A。46.建设工程安全事故发生后，事故现场有关人员应当立即报告（）。A.建设单位负责人B.施工单位负责人C.当地安全生产监督管理部门D.当地人民政府【答案】B【解析】本题考查事故报告程序。事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人（施工单位负责人）报告；单位负责人接到报告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门报告。故选B。47.关于施工招标投标的说法，正确的是（）。A.招标人必须委托招标代理机构办理招标事宜B.招标人可以自行办理招标事宜C.招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于10日D.招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少10日前发出【答案】B【解析】本题考查施工招标投标规定。A选项错误，招标人有权自行选择招标代理机构，也可以自行办理招标事宜（需具备相应能力）。B选项正确。C选项错误，最短不得少于20日。D选项错误，澄清或修改应在截止时间至少15日前发出。故选B。48.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，关于工程变更的说法，正确的是（）。A.发包人提出变更，应提前7天向承包人发出变更指示B.承包人提出变更，应提前14天向发包人发出变更意向书C.变更指示应包括变更的工程量、变更价格及变更时间D.变更导致工程量减少，承包人可以索赔利润【答案】B【解析】本题考查工程变更程序。A选项错误，发包人提出变更，应提前14天向承包人发出变更指示。B选项正确，承包人提出变更，应提前14天向发包人发出变更意向书。C选项错误，变更指示通常包括变更的详图、工程量等，变更价格由商定或确定，不直接在指示中规定。D选项错误，工程量减少，通常不能索赔利润。故选B。49.建设工程项目施工信息管理中，施工方在投标阶段的信息收集应包括（）。A.工程地质勘察报告B.当地建筑材料价格信息C.施工项目管理规划大纲D.相关法律、法规及规范标准【答案】B【解析】本题考查施工信息收集。A选项工程地质勘察报告通常在设计阶段或发包人处，投标阶段主要收集的是宏观环境、市场信息、竞争对手信息等。B选项当地建筑材料价格信息是投标报价的重要依据，属于投标阶段应收集的信息。C选项是施工方编制的文件，属于输出。D选项属于平时积累的知识，而非针对特定项目的“收集”。故选B。50.关于建设工程索赔的说法，正确的是（）。A.承包人可以向发包人索赔，发包人也可以向承包人索赔B.索赔只能采用书面形式C.索赔是一种惩罚行为D.索赔是单向的【答案】A【解析】本题考查索赔的概念。索赔是双向的，承包人可以向发包人索赔，发包人也可以向承包人提出反索赔（如因承包人工期延误导致的索赔），A选项正确。B选项，虽然实践中要求书面，但在紧急情况下口头索赔后书面确认也有效，且教材强调“索赔应当有书面依据”，但“只能”表述过于绝对，不过通常考试中视为正确。但A选项更核心。C选项错误，索赔是经济补偿行为，不是惩罚。D选项错误，索赔是双向的。故选A。二、多项选择题51.建设工程项目管理规划大纲的编制依据包括（）。A.招标文件B.项目可行性研究报告C.项目调研报告D.项目管理目标责任书E.企业的管理方针【答案】ABCE【解析】本题考查项目管理规划大纲的编制依据。项目管理规划大纲是项目管理工作的纲领性文件，依据包括：(1)招标文件及有关合同文件；(2)项目管理目标责任书；(3)项目可行性研究报告；(4)项目相关技术资料；(5)企业的管理方针、目标和管理制度；(6)类似项目的管理经验和资料等。注意：D选项项目管理目标责任书是编制“项目管理实施规划”的依据之一，而不是规划大纲（规划大纲在投标或施工前编制，责任书通常在任命项目经理后签订）。故选ABCE。52.关于施工成本管理的任务，下列说法正确的有（）。A.施工成本预测是施工成本决策的前提B.施工成本计划是施工成本控制的依据C.施工成本控制是施工成本核算的基础D.施工成本核算是施工成本分析的基础E.施工成本考核是实现成本目标责任制的手段【答案】ABDE【解析】本题考查施工成本管理的任务。A选项正确，预测是决策的前提。B选项正确，计划是控制的依据。C选项错误，顺序反了，施工成本控制是施工成本核算的基础（或者说核算为控制提供反馈，但通常流程是：预测->计划->控制->核算->分析->考核）。教材原文：“施工成本控制是施工成本核算的基础”。D选项正确，核算是分析的基础。E选项正确，考核是实现成本目标责任制的手段。故选ABDE。53.建设工程项目总进度目标论证时，应调查研究和收集的资料包括（）。A.项目可行性研究报告B.项目设计文件C.类似项目的进度资料D.有关该项目建设的技术经济资料E.项目周边环境情况【答案】ABCD【解析】本题考查总进度目标论证的调查研究和收集资料内容。包括：(1)了解和收集项目决策阶段有关项目进度目标确定的情况和资料；(2)收集与进度有关的该项目组织、管理、经济、技术等资料；(3)收集类似项目的进度资料；(4)了解和调查项目的实施条件等。A、B、C、D均属于。E选项周边环境情况主要针对施工平面布置或环境影响评价，不属于总进度目标论证的核心资料。故选ABCD。54.工程网络计划中，关键工作是指（）。A.总时差最小的工作B.自由时差为零的工作C.持续时间最长的工作D.关键线路上的工作E.最早开始时间等于最迟开始时间的工作【答案】ADE【解析】本题考查关键工作的判定。关键工作是网络计划中总时差最小的工作。当计划工期等于计算工期时，总时差为零的工作就是关键工作。A选项正确。B选项错误，自由时差为零不一定是关键工作。C选项错误，持续时间不一定最长。D选项正确，关键线路上的工作都是关键工作。E选项，当计划工期等于计算工期时，ES55.施工质量事故处理的基本方法包括（）。A.修补处理B.加固处理C.返工处理D