木模班组分包合同

PAGE木模班组分包合同甲方（总承包方）：名称：法定代表人：地址：联系方式：乙方（分包方）：名称：法定代表人：地址：联系方式：鉴于甲方与[建设单位名称]签订了[建设工程名称]的总承包合同（以下简称“主合同”），甲方为完成该工程，经与乙方友好协商，就木模工程施工事宜，达成如下分包合同：一、工程概况1.工程名称：[建设工程名称]木模工程2.工程地点：[工程具体地点]3.工程内容及规模：包括但不限于[详细描述木模工程的具体施工范围，如建筑物各楼层的木模制作、安装、拆除，以及相关木模材料的运输、堆放等工作内容]4.工程质量标准：符合国家现行的建筑工程施工质量验收规范及相关标准，达到[具体质量验收等级，如合格标准或优良标准]二、合同工期1.开工日期：[预计开工日期]，以甲方书面通知为准。2.竣工日期：[预计竣工日期]，具体以主合同工期要求及甲方根据实际情况调整后的工期为准。乙方应严格按照甲方要求的工期完成木模工程施工任务，确保不影响整个工程的顺利交付。3.工期延误：如因不可抗力、甲方原因或设计变更等非乙方原因导致工期延误，乙方应在事件发生后[X]天内书面通知甲方，并提供相关证明文件。经甲方确认后，工期相应顺延。如因乙方原因导致工期延误，每延误一天，乙方应按照合同总价款的[X%]向甲方支付违约金。逾期超过[X]天的，甲方有权解除合同，乙方应承担由此给甲方造成的全部损失。三、合同价款及支付方式1.合同价款：本合同采用[固定总价/单价包干等具体计价方式]，合同总价款为人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。此价格包括但不限于完成本合同约定的木模工程所需的全部费用，包括但不限于木模材料采购、制作、安装、拆除、运输、损耗、管理费、利润、税金及其他相关费用。除非发生本合同约定的调整事项，合同总价不作调整。2.支付方式：预付款：合同签订后[X]天内，甲方向乙方支付合同总价款的[X%]作为预付款，即人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。进度款：乙方每月[具体日期]向甲方提交当月已完工程量报告，经甲方审核确认后，在次月[X]日前支付当月已完工程量价款的[X%]。竣工验收款：木模工程全部完成并通过甲方及相关部门验收合格后[X]天内，甲方向乙方支付至合同总价款的[X%]。结算款：工程竣工结算完成后[X]天内，甲方向乙方支付至结算总价的[X%]。质保金：结算总价的[X%]作为质保金，质保期为自工程竣工验收合格之日起[X]年。质保期满后，如无质量问题，甲方在[X]天内无息返还质保金。四、双方权利与义务（一）甲方权利与义务1.权利：对乙方的施工进度、质量、安全等进行监督检查，提出整改意见，并要求乙方限期整改。根据工程实际情况，对施工计划、施工方案等进行调整，乙方应予以配合。按照本合同约定的支付方式，按时支付工程款。有权对乙方使用的木模材料进行检验，如发现材料不符合要求，有权要求乙方更换。2.义务：向乙方提供施工所需的图纸、技术资料等，并进行技术交底。协调施工现场各施工单位之间的关系，为乙方施工创造良好的施工条件。按照合同约定及时支付工程款，如因甲方原因逾期支付，应承担相应的违约责任。在乙方完成合同约定的工作内容后，及时组织验收。（二）乙方权利与义务1.权利：按照本合同约定获取工程款。要求甲方提供施工所需的图纸、技术资料等，并要求甲方进行技术交底。对甲方提出的不合理要求，有权提出异议。2.义务：严格按照国家现行的建筑工程施工质量验收规范及相关标准、本合同约定的工程内容及质量标准进行施工，确保工程质量达到合格标准或优良标准。如因乙方原因导致工程质量不合格，乙方应负责无偿返工直至达到合格标准，由此造成的工期延误和经济损失由乙方承担。按照合同约定的工期要求，制定详细的施工进度计划，并报甲方审核。严格按照施工进度计划组织施工，确保按时完成木模工程施工任务。如因乙方原因导致工期延误，应按照本合同约定承担违约责任。负责木模工程所需材料的采购、运输、堆放等工作，并确保材料质量符合要求。材料进场时，应向甲方提供质量证明文件，并配合甲方进行检验。遵守国家及地方有关安全生产、环境保护等法律法规，制定安全生产管理制度，采取必要的安全防护措施，确保施工安全。如因乙方原因发生安全事故，乙方应承担全部责任，并赔偿甲方因此遭受的全部损失。负责施工现场的文明施工，保持施工现场整洁卫生。施工过程中产生的垃圾应及时清理，运至甲方指定的地点。按照甲方要求提供施工过程中的相关资料，包括但不限于施工记录、质量检验报告、材料清单等。工程竣工后，应向甲方提交完整的竣工资料。未经甲方书面同意，乙方不得将本合同项下的木模工程转包或分包给第三方。否则，甲方有权解除合同，乙方应返还已收取的工程款，并承担由此给甲方造成的全部损失。五、材料供应1.木模材料由乙方负责采购：乙方应确保所采购的木模材料符合国家现行标准及本合同约定的质量要求，并提供质量合格证明文件。材料进场时，乙方应通知甲方共同验收，如发现材料不符合要求，甲方有权要求乙方退场或更换。2.材料损耗：木模材料损耗率按照[具体损耗率]执行，超出损耗率部分的材料费用由乙方承担。六、工程验收1.乙方完成木模工程施工后，应提前[X]天通知甲方进行验收：甲方应在接到通知后[X]天内组织相关人员进行验收。验收标准按照本合同约定的工程质量标准及国家现行的建筑工程施工质量验收规范执行。2.如验收合格，双方应签署验收报告：验收报告作为乙方完成本合同约定工作内容的证明文件。如验收不合格，乙方应按照甲方的要求进行整改，直至验收合格。整改期间的费用由乙方承担，且整改时间不计入合同工期。七、违约责任1.甲方违约责任：如甲方未按照本合同约定按时支付工程款，每逾期一天，应按照应付未付金额的[X%]向乙方支付违约金。逾期超过[X]天的，乙方有权暂停施工，由此造成的工期延误和经济损失由甲方承担。如因甲方原因导致乙方无法正常施工，甲方应承担乙方因此遭受的全部损失，包括但不限于停工损失、窝工损失等。2.乙方违约责任：如乙方未按照本合同约定的质量标准进行施工，导致工程质量不合格，乙方应负责无偿返工直至达到合格标准，由此造成的工期延误和经济损失由乙方承担。如因乙方原因导致工程质量问题给甲方造成其他损失的，乙方应承担全部赔偿责任。如乙方未按照本合同约定的工期要求完成施工任务，每延误一天，应按照合同总价款的[X%]向甲方支付违约金。逾期超过[X]天的，甲方有权解除合同，乙方应返还已收取的工程款，并承担由此给甲方造成的全部损失。如乙方违反本合同约定将木模工程转包或分包给第三方，甲方有权解除合同，乙方应返还已收取的工程款，并承担由此给甲方造成的全部损失。如乙方未按照本合同约定履行其他义务，应承担违约责任，赔偿甲方因此遭受的全部损失。八、争议解决本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。九、其他条款1.本合同自双方签字（盖章）之日起生效：