版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
投资建设项目用地协议书(3篇)
实践中,需要根据双方实际的合作方式、项目内容、权利义务
等,修改或重新拟定条款。
由甲方投资建设的工程(以下简称该项目),经甲、
乙双方初步协商决定该项目由乙方负责工程施工,承包方式为施工
总承包,现就该工程建设相关事宜达成如下框架协议:
一、项目概况
1、项目地址:
2、项目规模:该项目规模分期建设,一期项目的项目用地约
万平方米,投资额约元,项目总投资约为元。
3、工期要求:建设工期:天;计划开工日期:
年一月一日(具体开工日期以甲方开工通知为准);计划竣工日期:
年一月―Bo
4、承包内容:乙方承包甲方项目总投资额为:亿元的整
个项目的施工任务(包括:土建和安装工程,以及所有配套设施)。
二、计价及付款方式
1、结算方式:本次项目竣工结算采用结算方式。
2、付款方式:按月进度付款。
(1)施工单位人员进场天内付工程价的%o
(2)按每月已完工程量的______%支付工程款。
(3)主体结构封顶付已完工程总量的%(每月进度款不扣
除)。
(4)审计结束后付审计价的京扣除之前支付的工程款)剩
余的_____%作为保修金。
(5)保修金退还:竣工期满年退%,竣工期满
年退%o
三、甲方责任风险提示:
应明确约定合作各方的权利义务,以免在项目实际经营中出现
扯皮的情形。
再次温馨提示:因合作方式、项目内容不一致,各方的权利义
务条款也不一致,应根据实际情况进行拟定。
1、甲方在本协议签订后,需向乙方提供本项目的相关图纸和技
术资料,以便乙方能够及时的完成工程预算,乙方在收到图纸和相
关技术资料完成本工程的预算工作,并上报甲方审核。
2、甲方需要完成本工程前期的相关准备工作,做到各项准备符
合乙方的施工条件,相关前期准备工作完成后,甲方需要向乙方出
具进场施工通知。
3、甲方提供本工程已经具备开工条件的手续:
(1)建设工程规划许可证。
(2)建设工程开工审查表。
(3)规划部门签发的建筑红线验线通知书。
(4)在指定监督机构办理的具体监督业务手续。
(5)经建设行政主管部门审查批准的设计图纸及设计文件。
(6)建筑工程施工图审查备案证书。
(7)建设单位驻工地代表授权书。
(8)建设单位与相关部门签订的协议书。
(9)甲方须提供该项目工程款支付的担保。
四、乙方责任
1、乙方在接到甲方出具的进场施工通知书后,______天内签订
《建设工程施工合同》,乙方施工队在—日内必须进场施工。如
乙方不能按期进场施工的,甲方有权解除合同。
2、乙方需保证安全施工和文明施工。
五、保证金支付及退还
1、该项目合同履约保证金为现金:_____元(大写:元
整)。
2、双方签订《建设工程施工合同》且甲方提供完本工程已经具
备开工条件的手续和该项目工程款支付的担保后,乙方在接到甲方
进场通知书且桩机机械设备进场天为,乙方向甲方一次性交
纳项目保证金人民币:元(大写:元整),最迟延长期
不得超过天,如乙方不能按期交纳该项目合同履约保证金的,
甲方有权让乙方退场。
3、乙方向甲方交纳项目保证金之日起算______个月,甲方一次
性向乙方退还该项目合同履约保证金现金:元(大写:
元整),最迟延长期不得超过_____天,如甲方不能按期退还该项目
合同履约保证金的,甲方承担违约责任。
六、违约责任风险提示:
合同的约定虽然细致,但无法保证合作方不违约。因此,必须
明确约定违约条款,一旦一方违约,另一方则能够以此作为追偿依
据。
1、甲方如不能按时付款或退还合同履约保证金,甲方需要向乙
方支付元天的违约赔偿,但最长延期付款时间不得超过
天,同时由比产生的所有损失和工期延误均由甲方承担,与
乙方无关。
2、乙方如不能按期完工交房,逾期按照元天向甲方支付
违约金进行处罚,但最长时间不得超过天。
3、若甲方不能按要求退还该项目合同履约保证金和不能按合同
条款进行支付工程款,乙方有权让担保方承担甲方的所有违约责任。
七、争议解决协议有效期内,若双方发生任何争议,应本着相
互谅解、互惠互利的原则协商解决。如果协商不成,双方可向
方所在地人民法院诉讼。
八、其他
1、本协议一式份,双方各执份。
2、本协议为合作框架协议,合作项目中具体事宜需在正式合同
中进一步予以明确C
框架协议与正式合作合同构成不可分割的整体,作为甲乙双方
合作的法律文件。
3、未尽事宜及双方发生纠纷,双方本着友好互惠态度进行协商
补充解决。
甲方(签章):代表人(签字):年—月—日
乙方(签章):代表人(签字):_______年—月—日
投资建设项目用地协议书篇3
甲方(委托人):__________________
乙方(居间人):__________________
甲乙方为了发挥双方的优势,根据《民法典》,经双方充分协
商,依平等自愿、等价有偿的原则,达成如下协议:
一、委托事项
1、工程项目(以下称该工程项目),引荐
甲方和该项目的建设单位直接洽谈,向甲方提供关于该工程项目的
重要信息,并最终促成甲方与签订该工程项目的专业承包施工合同。
2、“居间成功”是指完成本条所列全部委托事项。甲方与速设
单位未签订书面的工程施工合同,乙方仅为甲方提供信息,或为甲
方提供的联络、协助、撮合等服务的,均视为委托事项未完成。
二、乙方的义务
1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息,乙方有义务协
助甲方对该工程项目进行实地考察。
2、乙方在甲方与建设单位进行合同谈判期间,应尽到作为居间
人的慎谨和诚实义务。如果能够达成施工合同,那么在甲方的工程
施工过程中,乙方仍有义务负责协调好甲方与建设单位的关系。
3、乙方领取本合同报酬时,须向甲方开具有效的税务发票,相
关的所得税由乙方自承担。
三、甲方义务
1、甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料;负责和建设
单位进行合同谈判C
2、如果居间成功,则由甲方全面履行和建设单位所签订的专业
施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务,与乙方无关。
3、如果居间成功,则甲方应按本合同约定,向乙方支付居间报
酬。
四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式
1;如居间不成功,则乙方需在3个工作日内退还甲方该活动费。
2本项目居间费用为工程结算造价(剔除建设单位直供材料价格,
指定材料价格及指定专业分包造价)金额%作为酬金。
2、居间成功后,在甲方每次收到建设单位拨付工程款后3个工
作日内,按建设单位拨款同等比例进行计算支付乙方居间费。
3、甲方以转帐的方式支付。
五、居间费用的承担
居间费用是指乙方为完成委托事项实际支出的必要费用。乙方
无论是否完成本合同所包含的委托事项。
六、保密事项
甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。
七、合同终止
1、本合同签字生效后,如果至______年______月居间任务的,
本合同自动终止。
2、如果居间成功,本合同完全履行完毕后终止。
八、争议解决方式
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 保障工作效率假期调整指南
- 2026年医保支付方式改革考试题库及答案
- 储罐区监理实施细则
- 2026年湖南省湘教版小学语文四年级下册第10单元古诗背诵练习题及答案
- 2026年注安技术基础考试题库及答案
- 2026自动化化妆行业市场现状供需分析及投资评估规划分析研究报告
- 2026装配式建筑行业市场现状深度调研及企业发展方向研究报告
- 20265G通信设备制造业发展潜力与投资风险评估报告
- 高胆红素护理查房
- ISO 27001+ISO 9001+ISO 14001 三体系整合实施指南
- 2026年太原铁路局人员招聘笔试参考题库及答案详解
- 【月考卷】2026-2027三年级上册语文第一次月考检测卷(统编版含答题卡)
- 2026年北京市中考数学试卷附答案
- 六年级上册数学《解决问题一》大单元教学设计(北京版)
- 厂区灭火器检查与维护
- 2026年(交安C证)公路工程施工企业安全生产管理人员考试试题含答案
- 2024年安徽省机械行业设备点检员职业技能竞赛理论考试题库(含答案)
- 科研伦理与学术规范-课后作业答案
- GB/T 42531-2023低热矿渣硅酸盐水泥
- 张爱民《自动控制原理》课后习题
- 化工原理课后习题答案上下册(钟理版)
评论
0/150
提交评论