2026二建法规真题解析及答案

2026二建法规真题解析及答案一、单项选择题（共60题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.根据《立法法》，下列规范性文件中，属于行政法规的是（）。A.《建设工程质量管理条例》B.《北京市建筑市场管理条例》C.《房屋建筑和市政基础设施工程施工许可管理办法》D.《建设工程安全生产管理条例》【答案】A【解析】行政法规由国务院制定，名称中通常含“条例”。B为地方性法规，C为部门规章，D虽为条例但由部委起草报国务院批准，属行政法规。2.关于法人的说法，正确的是（）。A.法人以注册登记地为住所B.法人以其注册资本为限承担民事责任C.法人章程对第三人不发生效力D.法人终止的，无需清算即可注销【答案】A【解析】法人住所为主要办事机构所在地，一般以注册登记地为准；B错在法人以其全部财产担责；C错在章程可对抗善意第三人；D错在必须清算。3.下列情形中，属于无权代理的是（）。A.项目经理超越授权范围与材料商签订合同B.法定代表人代表公司签订合同C.分公司负责人以总公司名义投标D.项目经理在授权范围内采购钢材【答案】A【解析】无权代理指无代理权、超越代理权或代理权终止后的行为，A项超越授权范围，构成无权代理。4.关于建设用地使用权的说法，正确的是（）。A.建设用地使用权自合同生效时设立B.工业用地最高出让年限为40年C.建设用地使用权转让时，附着于该土地上的建筑物一并处分D.划拨方式取得的土地可以单独抵押【答案】C【解析】建设用地使用权自登记时设立；工业用地年限50年；划拨地未经批准不得抵押；房地一体原则，C正确。5.下列知识产权中，保护期限自核准注册之日起计算的是（）。A.发明专利B.实用新型专利C.商标权D.著作权【答案】C【解析】商标权有效期10年，自核准注册日起算；专利自申请日起算；著作权自作品完成日起自动产生。6.关于担保的说法，正确的是（）。A.保证合同必须以书面形式订立B.抵押物被查封后，抵押权消灭C.质押合同自质物交付时生效D.定金合同数额不得超过主合同标的额的30%【答案】A【解析】保证合同为要式合同，必须书面；B错在查封不影响抵押权顺位；C错在质押合同自成立时生效，交付为设立要件；D错在定金不得超过20%。7.下列责任种类中，属于行政处罚的是（）。A.警告B.赔偿损失C.返还财产D.罚金【答案】A【解析】行政处罚包括警告、罚款、没收违法所得、暂扣许可证等；B、C为民事责任；D为刑罚附加刑。8.关于施工许可证的说法，正确的是（）。A.建筑面积200㎡的市政配套用房需申领施工许可证B.发证机关应当自收到申请之日起15日内发证C.因故不能按期开工超过6个月的，应重新核验D.中止施工满1年的，应报发证机关核验【答案】D【解析】300㎡以下小型工程无需申领；法定7日内发证；中止施工满1年需核验；C错在“重新办理”而非“核验”。9.关于建设工程招标的说法，正确的是（）。A.国有资金占控股地位的工程项目必须公开招标B.邀请招标应经项目审批部门批准C.招标人对已发出的招标文件进行澄清，应在投标截止时间前15日书面通知D.评标委员会中技术经济专家不得少于成员总数的1/2【答案】A【解析】A为《招标投标法》第3条；B错在邀请招标需项目审批部门核准；C错在15日前；D错在应不少于2/3。10.下列行为中，属于投标人相互串通投标的是（）。A.投标人之间约定中标人B.投标人提供虚假财务状况C.投标人低于成本报价D.投标人拒不澄清说明【答案】A【解析】《招标投标法实施条例》第39条明确“约定中标人”为串通投标；B为弄虚作假；C为低于成本竞标；D为不配合。11.关于工程总承包的说法，正确的是（）。A.设计—采购—施工总承包属于工程总承包模式B.工程总承包单位不得是项目代建单位C.政府投资项目应当采用工程总承包D.工程总承包项目经理必须具有施工注册执业资格【答案】A【解析】EPC为典型模式；B错在可兼容；C错在鼓励而非强制；D错在应具备设计或施工注册资格之一即可。12.下列分包情形中，属于违法分包的是（）。A.施工总承包单位将钢结构分包给具有资质的企业B.专业承包单位将其承包工程中的劳务作业分包C.总承包单位将主体结构分包D.建设单位指定分包幕墙工程【答案】C【解析】主体结构必须由总承包自行完成；A合法；B合法；D为指定分包，合同效力待定，非违法分包。13.关于建筑市场诚信行为信息的说法，正确的是（）。A.不良行为记录公布期限一般为3年B.良好行为记录公布期限一般为5年C.不良行为整改合格可提前撤销公布D.公布期限届满应转为档案保存【答案】D【解析】不良记录公布6个月—3年；良好记录3年；整改可缩短但不得少于3个月；届满入档，D正确。14.下列合同条款中，属于无效条款的是（）。A.因不可抗力造成损失由承包人承担B.发包人逾期支付工程款按同期贷款利率支付利息C.承包人提前竣工奖励100万元D.分包单位对分包工程质量向建设单位负责【答案】A【解析】不可抗力免责为法定，约定由承包人承担属无效；B、C、D均有效。15.关于劳动合同的说法，正确的是（）。A.已建立劳动关系未同时订立书面合同的，应当自用工之日起1个月内补订B.劳动合同期限不满3年的，试用期不得超过3个月C.劳动者在试用期提前3日通知可解除合同D.用人单位单方解除劳动合同应工会批准【答案】C【解析】A错在1个月内；B错在试用期不超2个月；C正确；D错在应通知工会而非批准。16.下列争议中，属于劳动争议的是（）。A.劳动者请求社会保险经办机构发放养老金B.劳动者对劳动能力鉴定结论不服C.劳动者与用人单位因确认劳动关系发生争议D.个体工匠与帮工之间的报酬纠纷【答案】C【解析】劳动争议主体为劳动者与用人单位；A为行政争议；B为行政鉴定；D为民事雇佣。17.关于施工现场大气污染防治的说法，正确的是（）。A.城市范围内禁止现场搅拌混凝土B.土方作业阶段目测扬尘高度不得大于1.5米C.工地出入口应设置车辆冲洗设施D.结构施工阶段扬尘高度不得大于0.5米【答案】C【解析】A错在“一定区域”而非全部城市；B错在1米；D错在0.5米为安装及装修阶段；C为强制性规定。18.关于噪声污染防治的说法，正确的是（）。A.夜间施工指晚22时至次日6时B.因生产工艺要求必须连续作业的，由建设单位批准即可C.城市市区噪声敏感区域禁止夜间施工D.施工场界环境噪声排放限值昼间70dB(A)【答案】A【解析】A为《噪声法》定义；B错在需生态环境部门批准并公告；C错在可批准例外；D错在昼间限值70为打桩阶段，其他为65。19.关于建筑节能的说法，正确的是（）。A.国家强制推行绿色建筑标准B.建设单位应保证墙体保温材料不低于设计文件要求C.工程竣工验收应查验建筑节能内容D.施工单位可更换保温材料但需监理同意【答案】C【解析】A错在鼓励；B错在设计文件为最低标准，应相符；C为《节能条例》第30条；D错在需设计变更。20.关于安全生产许可证的说法，正确的是（）。A.中央管理企业由应急管理部发证B.有效期5年C.未发生死亡事故可免审延期3年D.遗失应报告并在公众媒体上声明作废【答案】D【解析】A错在由住建部；B错在3年；C错在“不再审查”需无事故且经企业申请；D正确。21.下列人员中，必须取得安全生产考核合格证书的是（）。A.项目资料员B.企业主要负责人C.材料采购员D.机械维修工【答案】B【解析】“安管人员”指企业主要负责人、项目负责人、专职安全员。22.关于专项施工方案的说法，正确的是（）。A.深基坑方案应经施工单位技术负责人审批B.专家论证由建设单位组织C.论证后方案经总监理工程师签字即可实施D.论证专家不得少于5名【答案】D【解析】A错在需专家论证；B错在由施工单位组织；C错在还需施工单位技术负责人签字；D正确。23.下列事故中，属于重大事故的是（）。A.造成10人死亡B.造成50人重伤C.造成1亿元直接经济损失D.造成2人死亡、8000万元损失【答案】A【解析】重大事故标准：10≤死亡<30；50≤重伤<100；5000万≤损失<1亿；A符合。24.关于施工起重机械的说法，正确的是（）。A.安装完毕后由施工单位自检即可使用B.使用前应经有资质检测机构监督检验C.租赁设备由出租单位办理备案D.达到国家规定的检验周期应予以报废【答案】B【解析】A错在需第三方检测；C错在使用单位备案；D错在应定期检验非报废；B正确。25.关于工程质量监督的说法，正确的是（）。A.工程质量监督手续与施工许可证可合并办理B.监督机构对施工质量承担监理责任C.监督费由施工单位承担D.监督机构可参与工程项目管理【答案】A【解析】国务院办公厅规定合并办理；B错在监督非监理；C错在已取消收费；D错在不得参与管理。26.关于见证取样和送检的说法，正确的是（）。A.涉及结构安全的试块应100%见证取样B.见证人员由建设单位书面确认C.送检比例不得低于应取样数量的20%D.检测机构可派人与施工单位共同取样【答案】A【解析】A为《质量条例》第31条；B错在由监理或建设单位具备资质人员担任；C错在30%；D错在不得参与取样。27.关于工程质量检测的说法，正确的是（）。A.检测机构可接受施工单位委托对其分包工程检测B.检测报告经检测员签字即生效C.检测机构不得与行政机关存在隶属关系D.检测结果利害关系人对结论有异议，应在15日内复检【答案】C【解析】A错在不得与受检单位存在利益；B错在需机构盖章；D错在可向原机构复检或另行委托；C正确。28.关于竣工验收备案的说法，正确的是（）。A.建设单位应在竣工验收合格之日起15日内备案B.备案表应经规划、消防、环保等部门签署认可C.备案机关发现违规应责令停止使用D.备案后即可交付使用【答案】C【解析】A错在15个工作日；B错在备案时提交认可文件；C正确；D错在备案非许可。29.关于质量保修的说法，正确的是（）。A.电气管线保修期为3年B.保修期自竣工验收备案之日起计算C.建设单位提前接收的，保修期自转移占有之日起算D.保修费用由责任方承担【答案】D【解析】A错在2年；B错在自竣工验收合格日；C错在可约定；D正确。30.关于民事诉讼管辖的说法，正确的是（）。A.建设工程施工合同纠纷按不动产纠纷确定管辖B.当事人可协议约定由原告住所地法院管辖C.级别管辖可由当事人协议变更D.移送管辖不得再次移送【答案】A【解析】建工合同按专属管辖，由工程所在地法院管辖；B、C违反专属；D错在可再移送一次。31.关于仲裁协议的说法，正确的是（）。A.仲裁协议必须书面订立B.仲裁协议对继承人不发生效力C.合同无效，仲裁条款随之无效D.对仲裁事项约定不明，仲裁协议无效【答案】A【解析】仲裁协议须书面；B错在对继承人有效；C错在仲裁条款独立；D错在可协议补充。32.关于行政复议的说法，正确的是（）。A.行政复议期间具体行政行为停止执行B.对县级以上政府工作部门行为不服，应向其上级主管部门申请复议C.行政复议决定书一经送达即发生法律效力D.行政复议期限为30日【答案】C【解析】A错在不停止；B错在可向本级政府或上级部门；C正确；D错在60日。33.关于行政诉讼的说法，正确的是（）。A.行政诉讼被告为作出行政行为的行政机关B.行政诉讼期间停止执行行政行为C.行政诉讼可适用调解D.行政诉讼举证责任由原告承担【答案】A【解析】A正确；B错在不停止；C错在行政权力不得调解；D错在被告举证。34.关于国家赔偿的说法，正确的是（）。A.行政赔偿只能单独向赔偿义务机关提出B.赔偿请求时效为2年，自侵权行为终了之日起算C.赔偿义务机关应当自收到申请之日起3个月内作出决定D.赔偿费用列入本级财政预算【答案】D【解析】A错在可在复议或诉讼时一并提出；B错自知道或应知侵权之日起；C错在2个月；D正确。35.关于增值税的说法，正确的是（）。A.一般纳税人提供建筑服务税率为9%B.小规模纳税人征收率为5%C.甲供工程可选择简易计税D.预收款不产生纳税义务【答案】C【解析】A错在9%为一般计税；B错在3%；C正确；D错在预收款即发生纳税义务。36.关于环境保护税的说法，正确的是（）。A.施工扬尘按大气污染物征税B.纳税义务发生时间为排放次日C.税率为统一比例税率D.由生态环境部门征收【答案】A【解析】扬尘按大气污染物征税；B错在排放当日；C为幅度定额；D由税务机关征收。37.关于城市维护建设税的说法，正确的是（）。A.以增值税、消费税为计税依据B.税率为比例税率，全国统一为7%C.纳税地点为机构所在地D.进口货物应缴纳城建税【答案】A【解析】A正确；B错在分7%、5%、1%；C错在按缴纳“两税”地点；D错在进口不征。38.关于教育费附加的说法，正确的是（）。A.征收率为3%B.以企业所得税为计税依据C.按月申报D.出口货物应缴纳【答案】A【解析】教育费附加3%，以增值税、消费税为依据；按月；出口不退、不征。39.关于契税的说法，正确的是（）。A.土地使用权转让契税税率为3%—5%B.法定继承人继承房屋免征C.纳税人自纳税义务发生之日起30日内申报D.以房抵债视同买卖【答案】D【解析】A错在幅度；B错在继承不属征税范围；C错在10日；D正确。40.关于印花税的说法，正确的是（）。A.建设工程勘察设计合同按收取费用万分之五贴花B.建筑安装工程承包合同按万分之三C.营业账簿按件五元D.电子合同不征【答案】B【解析】A错在万分之五为加工承揽；B正确；C错在资金账簿按万分之二点五；D错在电子合同征收。41.关于工伤保险的说法，正确的是（）。A.由用人单位和职工共同缴纳B.工伤保险基金支付一次性伤残补助金C.停工留薪期最长12个月D.工伤认定申请应自事故伤害之日起60日内提出【答案】B【解析】A错在单位单方缴费；B正确；C错在可延长12个月；D错在30日。42.关于失业保险的说法，正确的是（）。A.累计缴费满1年可领取失业金B.领取期限最长24个月C.失业期间不享受基本医疗保险D.自愿中断就业可领取【答案】B【解析】A错在满1年非充分条件；B正确；C错在由基金代缴医保；D错在非自愿中断。43.关于农民工工资的说法，正确的是（）。A.农民工工资可以以实物形式发放B.施工总承包单位应开设农民工工资专用账户C.工资保证金由建设单位缴纳D.工资拖欠争议仲裁时效为1年【答案】B【解析】A错在必须货币；B正确；C错在总包缴纳；D错为普通仲裁时效1年，但欠薪不受限。44.关于标准分类的说法，正确的是（）。A.国家标准均为强制性B.行业标准可高于国家标准C.地方标准代号“DB”为推荐性D.团体标准必须执行【答案】B【解析】A错在国家标准分强制与推荐；B正确；C错在“DB”后加“/T”为推荐；D错在自愿。45.关于无障碍环境建设的说法，正确的是（）。A.所有新建住宅均应设置无障碍住房B.无障碍设施保修期为2年C.设计阶段应进行无障碍专项设计D.竣工验收无需无障碍专项查验【答案】C【解析】A错在“一定数量”；B错在按最低保修；C正确；D错在需查验。46.关于历史文化名城保护的说法，正确的是（）。A.在保护范围内不得新建任何建筑B.拆除历史建筑应经省级住建部门会同文物部门批准C.历史建筑修缮应报城市人民政府城乡规划部门审批D.历史建筑可改变外观但不得改变结构【答案】B【解析】A错在可新建必要设施；B正确；C错在需文物部门；D错在不得改变外观。47.关于海绵城市的说法，正确的是（）。A.年径流总量控制率不得低于80%B.透水铺装率不得低于70%C.雨水调蓄设施应由市政部门单独建设D.建设工程应同步建设海绵设施【答案】D【解析】A错在因地而异；B无统一强制；C错在同步建设；D正确。48.关于BIM技术应用的说法，正确的是（）。A.政府投资项目应全部采用BIMB.BIM模型交付深度应达到LOD300C.BIM软件必须经住建部认证D.设计阶段可不做碰撞检查【答案】B【解析】A错在鼓励；B为常见深度；C错在无强制认证；D错在应做。49.关于碳排放管理的说法，正确的是（）。A.碳排放配额不可交易B.重点排放单位应编制碳排放报告C.碳排放核查由生态环境部门自行完成D.碳排放权交易适用《证券法》【答案】B【解析】A错在可交易；B正确；C错在委托第三方；D错在适用《碳排放权交易管理办法》。50.关于政府信息公开的说法，正确的是（）。A.行政机关收到政府信息公开申请，应在30个工作日内答复B.涉及商业秘密的不得公开C.申请人需说明申请用途D.政府信息不予公开决定可提起行政诉讼【答案】D【解析】A错在20个工作日；B错在可区分处理；C错在无需说明；D正确。51.关于失信联合惩戒的说法，正确的是（）。A.失信信息公布期限为5年B.列入“黑名单”可提前移出C.惩戒对象不得参与政府采购D.失信信息不得修复【答案】B【解析】A错在1—3年；B正确；C错在可限制；D错在可修复。52.关于数据安全的说法，正确的是（）。A.重要数据出境应通过安全评估B.个人信息处理须取得单独同意C.数据处理者可自由跨境传输D.数据分类分级由企业自行决定【答案】A【解析】A正确；B错在“告知—同意”即可；C错在需评估；D错在国家标准。53.关于人工智能生成内容的说法，正确的是（）。A.不受著作权法保护B.生成内容侵犯他人权利，由开发者承担责任C.服务提供者应标识生成内容D.生成内容可自由使用【答案】C【解析】A错在具独创性可保护；B错由使用者或提供者担责；C正确；D错在受限。54.关于区块链电子证据的说法，正确的是（）。A.区块链存证可推定未经篡改B.电子证据必须公证C.存证平台无需备案D.法院不得采信未经实名认证的区块链证据【答案】A【解析】A正确；B错在非必须；C错在需备案；D错在可综合认定。55.关于无人驾驶运输车在工地应用的说法，正确的是（）。A.无需投保交强险B.应经公安机关交通管理部门登记C.发生事故由车辆所有人承担产品责任D.可在封闭施工区域自由行驶【答案】B【解析】A错在需投保；B正确；C错在按过错；D错在需安全管理。56.关于碳达峰碳中和的说法，正确的是（）。A.2030年实现碳中和B.建筑行业碳达峰方案由发改委单独制定C.鼓励建立建筑碳排放监测平台D.碳排放核算适用ISO9000标准【答案】C【解析】A错在2030达峰、2060中和；B错在多部门；C正确；D错在适用ISO14064。57.关于绿色信贷的说法，正确的是（）。A.绿色贷款只能用于绿色建筑B.银行应对贷款项目开展碳排放评估C.绿色贷款享受财政贴息D.绿色信贷统计由银保监会单独发布【答案】B【解析】A错在范围更广；B正确；C错在可鼓励；D错在联合发布。58.关于ESG信息披露的说法，正确的是（）。A.上市公司必须披露ESG报告B.披露内容应包括温室气体排放量C.ESG报告无需审计D.披露标准由企业自行选择【答案】B【解析】A错在“鼓励”；B正确；C错在可审验；D错在应遵循国家标准。59.关于数字人民币的说法，正确的是（）。A.数字人民币不计付利息B.数字人民币等同于比特币C.施工单位不得拒收数字人民币D.数字人民币支付需网络在线【答案】C【解析】A错在特定场景计息；B错在法定货币；C正确；D错在双离线。60.关于生成式AI服务管理办法的说法，正确的是（）。A.服务提供者应取得行政许可B.生成内容应进行显著标识C.训练数据可使用任何网络数据D.用户无需实名认证【答案】B【解析】A错在备案；B正确；C错在合法来源；D错在需实名。二、多项选择题（共20题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）61.根据《民法典》，下列属于特别法人的有（）。A.机关法人B.农村集体经济组织法人C.城镇农村合作经济组织法人D.基层群众性自治组织法人E.社会团体法人【答案】ABCD【解析】E属于非营利法人。62.下列情形中，能够引起诉讼时效中断的有（）。A.权利人提起诉讼B.义务人同意履行义务C.权利人申请仲裁D.不可抗力发生E.义务人被宣告失踪【答案】ABC【解析】D为中止；E不导致中断。63.关于建设用地使用权转让的说法，正确的有（）。A.转让合同应采用书面形式B.附着于该土地上的建筑物一并处分C.转让后使用年限重新计算D.划拨土地转让需经有批准权的人民政府批准E.转让价格明显低于市场价的，市县政府可优先购买【答案】ABDE【解析】C错在剩余年限。64.下列权利中，属于用益物权的有（）。A.土地承包经营权B.建设用地使用权C.宅基地使用权D.地役权E.抵押权【答案】ABCD【解析】E为担保物权。65.关于投标保证金的说法，正确的有（）。A.不得超过招标项目估算价的2%B.有效期应与投标有效期一致C.应以现金形式提交D.招标人应在合同签订后5日内退还E.中标人拒绝签合同，保证金不予退还【答案】ABDE【解析】C错在可为保函。66.下列属于无效合同的有（）。A.承包人未取得资质承揽工程B.发包人胁迫承包人签订垫资条款C.中标后另行订立背离实质性内容的协议D.分包合同未备案E.以合法形式掩盖非法目的【答案】ACE【解析】B为可撤销；D为管理性强制。67.关于劳动合同解除的说法，正确的有（）。A.劳动者提前30日书面通知可解除合同B.用人单位未依法缴费，劳动者可立即解除C.用人单位经济性裁员需提前30日说明D.女职工在孕期不得解除劳动合同E.劳动者患病在规定的医疗期内，用人单位可解除【答案】ABC【解析】D错在不得无过错解除；E错在不得解除。68.下列属于行政处罚的有（）。A.警告B.没收违法所得C.行政拘留D.罚金E.暂扣许可证【答案】ABCE【解析】D为刑罚。69.关于施工现场大气污染防治措施，正确的有（）。A.施工现场出入口应设置车辆冲洗设施B.土方作业阶段目测扬尘高度小于1米C.易飞扬材料应密闭存放D.拆除作业应洒水抑尘E.城市施工一律禁止现场搅拌混凝土【答案】ABCD【解析】E错在一定区域。70.关于安全生产费用的说法，正确的有（）。A.列入工程造价B.投标时不得删减C.专款专用D.施工单位自行提取E.结余可结转下年【答案】ABCE【解析】D错在建设单位预付。71.关于工程质量检测的说法，正确的有（）。A.检测机构不得与行政机关存在隶属关系B.检测报告经检测人员签字即可生效C.利害关系人对结果有异议可申请复检D.检测机构可转包检测业务E.检测机构应为独立法人【答案】ACE【解析】B需机构盖章；D禁止转包。72.关于竣工验收的说法，正确的有（）。A.应由建设单位组织B.施工单位应提交工程质量保修书C.规划、消防、环保等部门验收合格D.验收合格后报住建部门备案E.备案后即可交付使用【答案】ABCD【解析】E错在备案非许可。73.关于民事诉讼证据的说法，正确的有（）。A.电子数据可作为证据B.证人必须出庭作证C.鉴定意见可由当事人单方委托D.当事人对鉴定意见有异议，可申请重新鉴定E.未经质证的证据不能作为认定事实依据【答案】ADE【解析】B错在可提交书面；C错在需法院委托。74.关于仲裁裁决的说法，正确的有（）。A.一裁终局B.当事人可申请撤销裁决C.裁决书自作出之日起生效D.法院可主动审查仲裁协议效力E.仲裁裁决可申请执行【答案】ABCE【解析】D错在当事人提出。75.关于行政强制的说法，正确的有（）。A.行政强制执行由法律设定B.查封期限不得超过30日C.行政机关可委托企业实施查封D.加处罚款属于行政强制执行E.行政强制措施可委托其他机关【答案】ABD【解析】C错在不得委托；E错在不得委托。76.关于环境保护税的计税依据，正确的有（）。A.大气污染物按排放量折合污染当量B.水污染物按排放浓度C.固体废物按排放量D.噪声按超标分贝数E.施工扬尘按建筑面积【答案】ACD【解析】B错在污染当量；E错在排放当量。77.关于增值税进项税额抵扣的说法，正确的有（）。A.应取得合法扣税凭证B.用于简易计税项目的不得抵扣C.用于集体福利的不得抵扣D.非正常损失的购进货物可抵扣E.旅客运输服务可抵扣【答案】ABCE【解析】D错在不得抵扣。78.关于劳动合同订立的说法，正确的有（）。A.应书面订立B.已建立劳动关系未订立合同的，应自用工之日起1个月内补订C.超过1年未订立视为无固定期限D.劳动合同自双方签字盖章生效E.可先试用后订立合同【答案】ABCD【解析】E错在同时订立。79.关于无障碍设施建设的说法，正确的有（）。A.大型公共建筑应设置无障碍设施B.无障碍设施应与主体工程同步设计C.设计单位应具备无障碍设计资质D.竣工验收应包含无障碍内容E.无障碍设施保修期为5年【答案】ABD【解析】C无特殊资质；E按最低保修。80.关于碳排放权交易的说法，正确的有（）。A.重点排放单位应编制排放报告B.配额不可跨年度结转C.国家建立碳排放权交易市场D.碳排放权交易适用《合同法》E.配额可通过购买获得【答案】ACE【解析】B错在可结转；D错在适用交易规则。三、填空题（共10题，每题2分。将答案填写在横线上）81.根据《民法典》，普通诉讼时效期间为________年。【答案】382.建设工程发包方式主要有招标发包和________发包。【答案】直接83.建筑施工企业安全生产许可证有效期为________年。【答案】384.工程质量监督机构应当在工程竣工验收之日起________日内，向备案机关提交工程质量监督报告。【答案】585.仲裁实行________裁决制度，裁决作出后，当事人就同一纠纷再申请仲裁或者向人民法院起诉的，仲裁委员会或者人民法院不予受理。【答案】一裁终局86.纳税人提供建筑服务适用一般计税方法的，增值税税率为________%。【答案】987.用人单位自用工之日起超过________个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，应当向劳动者每月支付二倍的工资。【答案】188.城市施工场界环境噪声排放限值，昼间为________dB(A)，夜间为55dB(A)。【答案】7089.建设工程保修期自________之日起计算。【答案】竣工验收合格90.行政机关收到政府信息公开申请，能够当场答复的，应当当场予以答复；不能当场答复的，应当自收到申请之日起________个工作日内予以答复。【答案】20四、简答题（共4题，每题10分）91.简述建设工程施工合同无效的主要情形。【答案要点】（1）承包人未取得资质或超越资质等级；（2）无资质的实际施工人借用有资质企业名义；（3）必须招标而未招标或中标无效；（4）另行订立背离中标合同实质性内容的协议；（5）违法分包、转包导致合同无效；（6）未取得建设工程规划许可证等规划审批手续。92.简述施工企业安全生产费用的提取标准及使用范围。【答案要点】提取标准：以建筑安装工程造价为计提依据，房屋建筑工程2.5%，市政工程1.5%，机电安装等1.0%，可在此基础上适度提高。使用范围：（1）安全防护设施设备支出；（2）应急救援器材、装备及演练；（3）安全检查、评价、咨询、标准化建设；（4）安全教育培训；（5）配备更新安全防护用品；（6）重大危险源评估整改；（7）适用新技术、新标准、新工艺、新装备推广。93.简述建设工程质量保修的范围和最低保修期限。【答案要点】范围：地基基础工程、主体结构工程、屋面防水、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏、供热与供冷系统、电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程以及双方约定的其他项目。最低保修期限：（1）地基基础和主体结构工程，为设计文件规定的该工程合理使用年限；（2）屋面防水、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，5年；（3）供热与供冷系统，2个采暖期、供冷期；（4）电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，2年。94.简述行政机关实施行政强制措施应当遵守的程序要求。【答案要点】（1）实施前须向行政机关负责人报告并经批准；（2）由两名以上行政执法人员实施；（3）出示执法身份证件；（4）通知当事人到场；（5）当场告知理由、依据及权利救济途径；（6）听取陈述申辩；（7）制作现场笔录；（8）制作并当场交付查封、扣押决定书和清单；（9）不得查封、扣押与违法行为无关的场所、设施或者财物；（10）不得重复查封；（11）查封、扣押期限不得超过30日，情况复杂经批准可延长30日；（12）延长决定应及时书面告知当事人并说明理由。五、综合分析题（共2题，每题20分）95.背景资料：某政府投资办公楼项目，建筑面积5万㎡，采用公开招标方式确定施工总承包单位A。招标文件要求工期450天，质量目标为“鲁班奖”，并设置专项创优费用200万元。B公司中标后，与建设单位签订施工合同，约定：（1）合同价3亿元，其中暂列金额1500万元；（2）因承包人原因未达到“鲁班奖”，扣减创优费用200万元；（3）发包人可在必要时指定分包，承包人应无条件配合。施工过程中，建设单位指定C公司分包幕墙工程，C公司无建筑幕墙工程专业承包一级资质。A公司提出异议，建设单位以合同已有约定为由拒绝。后幕墙工程因C公司施工质量不合格导致整体工程未能通过“鲁班奖”评审。建设单位要求A公司承担未达到奖项的违约金200万元，并拒绝支付剩余工程款2500万元。A公司遂提起诉讼，请求：确认指定分包条款无效；判令建设单位支付剩余工程款及逾期利息；返还扣减的创优费用。问题：（1）本案中“发包人可指定分包”条款效力如何？说明理由。（2）A公司是否应对幕墙质量不合格导致未获“鲁班奖”承担责任？说明理由。（3）A公司请求返还扣减的创优费用能否成立？说明理由。（4）本案应如何确定责任分担？【答案】（1）条款无效。依据《招标投标法实施条例》第59条，招标人不得指定分包；《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》第7条，建设单位不得直接指定分包人。该条款