2026年全国监理工程师之土木建筑目标控制考试专项特训题附答案

姓名:_________________编号:_________________地区:_________________省市:_________________ 密封线 姓名:_________________编号:_________________地区:_________________省市:_________________ 密封线 密封线 2026年监理工程师考试重点试题精编注意事项:1.全卷采用机器阅卷，请考生注意书写规范；考试时间为120分钟。2.在作答前，考生请将自己的学校、姓名、班级、准考证号涂写在试卷和答题卡规定位置。

3.部分必须使用2B铅笔填涂;非选择题部分必须使用黑色签字笔书写，字体工整，笔迹清楚。

4.请按照题号在答题卡上与题目对应的答题区域内规范作答，超出答题区域书写的答案无效:在草稿纸、试卷上答题无效。(参考答案和详细解析均在试卷末尾)一、选择题

1、关于书证、物证与鉴定意见，下列哪一选项是正确的？A.书证和物证都是实物证据，书证必有其载体，因此，书证也一定是物证B.同一证据在同一案件中，既有可能是物证，也有可能是书证C.某故意伤害案，医院出具的诊断证明书属于鉴定意见D.某法学教授出庭所做的关于绑架杀人未遂处理意见，属于具有专门知识的人所做的鉴定意见

2、筹集资金时必须做到以需定筹，这体现了项目资金筹措的（）。A.规模适宜原则B.时机适宜原则C.经济效益原则D.结构合理原则

3、工程监理单位受建设单位的委托作为质量控制的监控主体，对工程质量（）。A.与分包单位承担连带责任B.与建设单位承担连带责任C.承担监理责任D.与设计单位承担连带责任

4、工程施工过程中发生质量事故造成5人死亡、直接经济损失5000万元，该事故属于（）事故。A.一般B.较大C.重大D.特别重大

5、分项工程质量合格的条件是（）。A.主控项目全部合格，一般项目合格率为80%B.主控项目全部合格，一般项目经抽样检验合格C.所含的检验批质量均验收合格，且其验收资科齐全完整D.所含的检验批质量均验收合格，且其观感质量符合要求

6、（2020年真题）根据《建设工程施工合同（示范文本）》，除专用合同条款另有约定外，承包人向监理人报送上月20日至当月19日已完成工程量的时间为每月（）日。A.20B.21C.25D.28

7、下列情形中，无需冲突规范指引，直接适用强制性规定的有：A.公共卫生安全B.反垄断C.外汇管制D.劳动者权益保护

8、在双代号网络计划中，当计划工期等于计算工期时，如果某项工作的开始节点和完成节点均为关键节点，则该工作（）。A.总时差和自由时差必然相等B.自由时差必然为零C.总时差必然为零D.一定为关键工作

9、（2017年真题）经项目监理机构审查合格的工程项目施工组织设计，应由（）签认。A.监理单位技术负责人B.总监理工程师C.建设单位项目负责人D.总监理工程师代表

10、钢结构焊接检验中，第三方检验应具有相应检验资质，并由（）委托。A.施工单位B.监理单位C.建设单位D.钢结构加工单位

11、施工单位的计划系统中，施工准备的工作内容通常包括（）。A.技术准备B.确定进场人员C.确定项目经理D.确定供货单位

12、某产品质量检验采用计数型二次抽样检验方案，已知：N＝1000，n1＝60，n2＝80，C1＝2，C2＝6；经二次抽样检得：d1＝3，d2＝3，则正常的结论是（）。A.经第一次抽样检验即可判定该批产品质量合格B.经第一次抽样检验即可判定该批产品质量不合格C.经第二次抽样检验即可判定该批产品质量合格D.经第二次抽样检验即可判定该批产品质量不合格

13、按照工程质量事故处理程序要求，监理工程师在质量事故发生后签发《工程暂停令》的同时，应要求施工单位在()小时内写出质量事故报告。A.12B.24C.36D.48

14、影响工程进度的因素中，汇率浮动和通货膨胀等属于（）。A.材料设备因素B.资金因素C.施工技术因素D.社会环境因素

15、（2017年真题）工程竣工预验收合格后，项目监理机构应向建设单位提交（）。A.工程预验收合格报告B.工程竣工报告C.工程竣工验收报告D.工程质量评估报告

16、监造的设备从制造厂运往安装现场前，项目监理机构应检查()，并审查设备运输方案。A.运输安全措施B.设备包装质量C.海关及保险手续D.起重工和加固方案

17、下列关于技术方案经济效果评价指标的说法中，正确的有（）。A.投资收益率指标能够作为技术方案主要的决策依据B.投资回收期一定程度上能够反映资本的周转速度，能够准确衡量项目在整个计算期内的经济效果C.净现值可以反映单位项目投资中单位资金的使用效率D.内部收益率评价方案时，不需要事先确定一个基准收益率

18、对有抗震设防专门要求的结构构件，箍筋弯钩的弯折角度不应小于（）。A.45°B.90°C.135°D.180°

19、配制强度等级小于M5的水泥石灰砌筑砂浆，其使用的材料以下哪条不符规范规定？()A.砂的含泥量小于10%B.没有使用脱水硬化的石灰膏C.直接使用了消石灰粉D.水泥经复验强度、安定性符合要求

20、下列各项工作中，属于监理工程师控制建设工程施工进度工作的是（）。A.编制单位工程施工进度计划B.协助承包单位确定工程延期时间C.调整施工总进度计划D.定期向业主提供工程进度报告

21、某现浇混凝土施工段，在已批准该施工段的施工方案中，混凝土运输时间为2h，连续浇筑时间为24h，浇筑面间歇时间为3h，混凝土初凝时间为6h，终凝时间为8h。则混凝土运输、浇筑及间歇的全部时间不应超过()。A.6hB.8hC.9hD.24h

22、下列费用项中，不属于单项工程综合概算内容的是（）。A.单位建筑工程概算B.安装工程概算C.铺底流动资金概算D.设备购置费用概算

23、工程质量事故发生后，总监理工程师首先应进行的工作是签发《工程暂停令》，并要求施工单位采取()的措施。A.抓紧整改，早日复工B.防止事故扩大并保护好现场C.防止事故信息不正常披露D.对事故责任人加强监督

24、（2019年真题）ISO质量管理体系提出的“持续改进”质量管理原则，其核心内容是（）。A.需求的变化要求组织不断改进B.确立挑战性的改进目标C.提高有效性和效率D.全员参与

25、下列关于流水节拍的说法错误的是（）。A.流水节拍是流水施工的时间参数之一B.流水节拍可以按定额计算法确定C.流水节拍小，其流水速度慢，节奏感慢D.流水节拍决定着单位时间的资源供应量

26、某分部工程由4个施工过程（基础工程、结构安装、室内装修、室外工程）组成，分为5个施工段。流水节拍均为3天，无组织间歇时间和工艺间歇时间，但施工过程室外工程需提前2天插入施工，该分部工程的工期为（）天。A.21B.22C.26D.27

27、施工单位签署的工程质量保修书，应（）向建设单位提交A.在竣工前B.在竣工后C.与竣工验收报告同时D.在工程决算时

28、某建设工程施工进度计划如下图所示（时间单位：天），则该计划的计算工期是（）天。A.20B.21C.23D.25

29、以下不属于BIM建模软件基本功能的是()。A.三维数字化建模B.非几何信息录入C.三维模型修改D.碰撞检测

30、监理单位受业主委托组织物资供应招标的工作内容是（）。A.根据施工条件确定物资供应要求B.参与投标文件的技术评价C.提出物资分包方式和供应商清单D.审核物资供应计划

31、水泥安定性不合格会造成的质量缺陷是（）。A.混凝土蜂窝麻面B.混凝土不密实C.混凝土碱骨料反应D.混凝土爆裂

32、某实行招标的工程，招标文件与中标人投标文件中的合同价款不一致时，签订书面合同时确定合同价款应以（）为准。A.有利于招标人的约定B.招标人和投标人重新谈判的结果C.中标人投标文件D.招标文件

33、项目监理机构发现施工单位未经批准擅自施工或拒绝项目监理机构管理的，正确的处理方式是()。A.专业监理工程师签发工程暂停令B.总监理工程师签发工程暂停令C.总监理工程师代表签发监理通知单D.监理员签发监理通知单

34、在组织建组设织工及程计流划水安施排工需时要，而根将据计施划工任务划分成的子项称为（）。A.流水节拍B.施工段C.工作面D.施工过程

35、建设工程活动中，下列属于对可靠性进行描述的是（）。A.某建筑物具有的保温性能B.某工程主体结构的耐用年限为50年C.某地基基础在合理使用年限内，正常使用条件下的抗震能力D.某工程给排水系统能耗.水耗.维护.保养乃至改建更新的使用费用

36、确定建设工程施工进度控制目标的依据之一是（）。A.设计进度计划B.施工总进度计划C.工程难易程度D.监理合同中有关工期的要求

37、（2022年真题）建立工程进度报告制度及进度信息沟通网络，属于工程进度控制的（）措施。A.组织B.经济C.技术D.合同

38、网络计划中某项工作进度拖延的时间在该项工作的总时差以外表示的意思是（）。A.不会对总工期产生影响，而只对后续工期产生影响B.对后续工期和总工期都产生影响C.对总工期产生影响，而只对后续工期无影响D.对后续工期和总工期都无影响

39、（2020年真题）关于钢筋混凝土工程施工的说法，正确的是（）。A.施工缝浇筑混凝土时，不应清除表面的浮浆B.焊接连接接头试件应从试焊试验件中截取C.圆形箍筋两端均应做成不大于45°的弯钩D.受力钢筋保护层厚度的合格点率应达到90%及以上

40、已知某网络计划中工作M的自由时差为1天，总时差为4天。通过检查分析，发现该工作的实际进度拖后，且影响总工期2天。在其它工作均正常的前提下，工作M的实际进度拖后（）天。A.1B.4C.5D.6

41、建筑工程施工质量验收中，经返工重做或更换器具、设备的检验批，应（）。A.予以验收B.重新进行验收C.鉴定验收D.协商验收

42、某工程双代号时标网络计划执行到第5周末时，实际进度前锋线如下图所示。从图中可以看出()＜br>A.工作D拖延2周,不影响工期B.工作E拖延1周，影响工期1周C.工作F拖延2周，影响工期2周D.工作D拖延3周，不影响后续工作

43、价值工程的目标是以（）实现项目必须具备的功能。A.最少的项目投资B.最高的项目盈利C.最低的寿命周期成本D.最低的项目运行成本

44、根据工程延期的审批程序，当工程延期事件发生后，承包单位首先应在合同规定的有效期内向监理工程师提交()。A.详细的工程延期申述报告B.工程延期意向通知C.工程延期理由及依据D.准确的工程延期时间

45、下列属于我国项目监理机构在施工阶段投资控制的主要工作的是（）。A.分析可能发生索赔的原因，制定防范对策B.对拟建项目进行财务评价C.对已完工程量进行偏差分析D.审查设计单位提交的设计成果

46、工程设计阶段，监理单位协助建设单位组织施工图设计评审时，评审的重点是()。A.设计深度是否符合规定B.施工进度能否实现C.经济评价是否合理D.设计标准是否符合预定要求

47、项目监理机构对特别重要设备的制造过程质量控制可采取（）方式。A.驻厂监造B.定点监造C.巡回监造D.目标监造

48、单位工程质量竣工验收表中的验收记录由（）填写。A.施工单位B.监理单位C.质量监督机构D.建设单位

49、某工程双代号时标网络计划（时间单位：周）如下图所示，其中工作E的总时差和自由时差（）。A.分别为1周和0周B.均为1周C.分别为2周和1周D.均为2周

50、某工程双代号时标网络计划如图所示，其中工作A的自由时差为（）天。A.1B.2C.3D.4

51、工程施工过程中，为加快施工进度可采取的技术措施是()A.增加工作面，组织更多的施工队伍B.对所采取的技术措施给予经济补偿C.采用更先进的施工方法D.改善外部配合条件

52、单代号搭接网络计划中，时距是指相邻两项工作之间的（）。A.时间间隔B.时间差值C.机动时间D.搭接时间

53、某新建项目建设期为3年，分年均衡进行贷款，第一年贷款600万元，第二年贷款400万元，第三年贷款200万元，年利率10%。建设期内利息当年支付，则建设期第三年贷款利息为（）万元。A.110.0B.120.0C.121.3D.234.3

54、BIM在投标过程中的应用不包括()。A.基于BIM的深化设计B.基于BIM的施工方案模拟C.基于BIM的4D施工模拟D.基于BIM的资金优化

55、警察甲因涉嫌刑讯逼供罪被侦查机关立案侦查，并办理了取保候审。关于本案的处理，下列哪一选项是正确的？A.取保候审由本案的侦查机关执行B.甲取保候审时间已经超过12个月，其辩护人可以为他申请解除该措施C.甲只需经检察院批准，就可以离开其所居住的市、县D.如果甲提供不了足额的保证金，决定取保候审的机关可同时责令甲提供一个保证人

56、某工程基准日期的价格为1500万元。调值公式中的固定系数为0.4，若相关成本要素中，水泥的价格指数上升了20％，水泥的费用占合同调值部分的40％，其他成本要素的价格均未发生变化。则调整的合同价的差额为（）万元。A.72B.84C.120D.1572

57、比例估算法是根据（），先逐项估算出拟建建设项目主要生产工艺设备投资，再按比例进行估算拟建建设项目相关投资额的方法。A.拟建建设项目主要生产工艺设备投资占同类整个建设项目的投资比例B.拟建建设项目主要生产工艺设备投资占拟建整个建设项目的投资比例C.已知建设项目主要生产工艺设备投资占拟建整个建设项目的投资比例D.已知的同类建设项目主要生产工艺设备投资占整个建设项目的投资比例

58、工程保修阶段监理单位的主要工作是（）。A.编制保修实施细则B.保修责任界定C.审查保修实施方案D.编制保修资料

59、住房部《建筑工程设计信息模型交付标准》中规定，模型精度不低于()时，项目应进行碰撞检测。A.LOD100B.LOD200C.LOD300D.LOD400

60、管理评审是由监理单位（）关于质量管理体系现状及其对质量方针和目标的适宜性、充分性和有效性所作的正式评价。A.总监理工程师B.最高管理者C.专业监理工程师D.法人代表

61、对于结构特殊或复杂的工程项目施工组织设计，必要时项目监理机构可与建设单位协商，组织有关专业部门和专家会审，提出意见后由()签发审查意见。A.总监理工程师B.监理单位技术负责人C.专业部门负责人D.会审专家组组长

62、采用装运港船上交货价(FOB)进口设备时，卖方的责任是（）。A.承担货物装船后的一切费用和风险B.支付运费C.负责提供有关装运单据D.负责办理保险及支付保险费

63、某工程进度计划执行过程中，发现某工作出现了进度偏差，经分析该偏差仅对后续工作有影响而对总工期无影响，则该偏差值应（）。A.大于总时差，小于自由时差B.大于总时差，大于自由时差C.小于总时差，小于自由时差D.小于总时差，大于自由时差

64、施工作业技术交底的目的在于加强承包人对()施工人员的技术指导。A.单项工程B.单位工程C.分部工程D.分项工程

65、工程建设活动中，（）直接影响项目的决策质量和设计质量。A.项目可行性研究B.工程施工C.工程勘察D.工程竣工验收

66、下列关于第二阶段审核说法错误的是（）。A.第二阶段审核一般都为现场审核B.主要包括监理单位遵守法律.法规情况C.主要包括审核监理单位的管理体系文件D.主要包括监理单位的内审和管理评审

67、（2020年真题）下列建设工程进度控制措施中，属于技术措施的是（）。A.审查承包商提交的进度计划B.及时办理工程预付款及进度款支付手续C.协调合同工期与进度计划之间的关系D.建立工程进度报告制度及信息沟通网络

68、建设工程必须满足特定的使用功能，并具有在规定的时间和条件下完成规定功能的能力和达到规定要求的使用年限，可用于描述这些要求的质量特性有（）。A.适用性和节能性B.安全性和经济性C.可靠性和耐久性D.经济性和可靠性

69、施工过程中，材料复检需要见证取样的，见证由（）负责。A.业主代表B.政府质量监督员C.监理工程师D.施工项目经理

70、初步施工总进度计划编制完成后，检查总工期是否符合要求，其调整的主要方法包括（）。A.改变各工程的施工顺序B.改变某些工程的起止时间C.调整辅助工程的工期D.改变主导工程的施工方案

71、在进行地基土承载力试验时，当出现（）时，即可终止加载。A.承压板周围的土侧向挤出少量土时B.沉降S缓慢增大C.某一荷载下，8h内沉降速率不能达到稳定D.沉降量与承压板宽度或直径之比大于或等于0.06

72、工程网络计划的费用优化是指寻求()的过程。A.资源使用均衡时工程总成本最低B.工程总成本固定条件下最短工期安排C.工程总成本最低时工期安排D.工期固定条件下工程总成本最低

73、下列建设工程进度计划编制工作中，属于绘制网络图阶段工作内容的是（）。A.确定进度计划目标B.安排劳动力、原材料和施工机具C.确定关键路线和关键工作D.分析各项工作之间的逻辑关系

74、（2018年真题）在建工程进度控制计划体系中，工程项目前期工作计划属于（）的计划系统。A.建设单位B.监理单位C.设计单位D.施工总承包单位

75、合同总价只有在设计和工程范围发生变更时才能随之作相应调整，除此之外一般不得变更的合同称为（）。A.固定总价合同B.可调总价合同C.固定单价合同D.可调单价合同

76、关于质量保证金的阐述中，错误的是（）。A.承包人未按合同约定履行工程缺陷修复义务的，发包人有权从质量保证金中扣留修复支出B.工程缺陷属于发包人原因造成的，承包人承担查验和缺陷修复的费用C.缺陷责任期终止后，发包人将剩余的质量保证金返还承包人D.返还剩余的质量保证金不能免除承包人的质量保修义务

77、将两种不同方法或两台设备或两组工人进行生产的质量特性统计数据混在一起整理，将形成（）直方图。A.折齿型B.缓坡型C.孤岛型D.双峰型

78、在正常使用条件下，工程应满足规定功能要求使用的年限，这是工程质量（）的表现。A.适用性B.耐久性C.安全性D.可靠性

79、一组混凝土立方体抗压强度试件测量值分别为42.3MPa、47.6MPa、54.9MPa时，该组试件的试验结果是（）。A.47.6MPaB.48.3MPaC.51.3MPaD.无效

80、工程施工工期应自（）中载明的开工日期起计算。A.工程开工报审表B.施工组织设计报审表C.施工控制测量成果报验表D.工程开工令二、多选题

81、在工程施工质量验收活动中，（）是建筑工程质量验收划分中的最小验收单位。A.单位工程B.分部工程C.分项工程D.检验批

82、项目监理机构批准工程延期的基本原则是()A.项目监理机构对施工现场进行了详细考场和分析B.延期事件发生在非关键线路上，且延长的时间未超过总时差C.工作延长的时间超过其相应总时差，且由承包单位自身原因引起D.延期事件是由承包单位自身以外的原因造成

83、关于职业禁止，下列哪一选项是正确的？A.被宣告死刑的犯罪分子，不可能再宣告职业禁止B.“在其他法律、行政法规对其从事相关职业另有禁止或者限制性规定的，从其规定”，因其适用其他法律与行政法规的规定，故违反了罪刑法定原则的要求C.利用职务上的便利实施犯罪的，一定都属于“利用职业便利”实施犯罪D.判处有期徒刑并附加剥夺政治权利，同时决定职业禁止的，在有期徒刑与剥夺政治权利均执行完毕后，才能执行职业禁止

84、同一验收批砂浆试块强度平均值应大于或等于设计强度等级值的（）倍。A.0.9B.1.0C.1.1D.1.2

85、在建设工程施工阶段，（）是按施工阶段分解建设工程施工进度的总目标。A.确定各单位工程的开工及交工动用日期B.明确各承包商之间的工作交接条件和时间C.明确设备采购及安装等各阶段的起止时间标志D.确定年度、季度、月（旬）工程量及形象进度

86、在工程建设过程中，影响实际进度的自然环境因素是（）。A.材料供应时间不能满足需求B.不能及时提供施工场地条件C.复杂的工程地质条件D.计划安排不周密，组织协调不力

87、下列费用中，属于建筑安装工程费中人工费的是（）。A.劳动保险费B.劳动保护费C.职工教育经费D.流动施工津贴

88、坍落度测定，主要宜用于骨料最大公称粒径不大于（）mm、坍落度不小于（）mm的混凝土拌合物坍落度的测定。A.40，10B.30，10C.40，20D.30，20

89、在工程网络计划中，工作M的持续时间为4天，工作M的三项紧后工作的最迟开始时间分别为第21天、第18天和第15天，则工作M的最迟开始时间是第（）天。A.11B.14C.15D.17

90、施工单位提出的工程变更，经各方同意签字后，由（）组织实施。A.项目经理B.建设单位C.专业监理工程师D.总监理工程师

91、（2018年真题）某材料的出厂价为2000元/吨，运杂费为90元/吨，运输损耗率为1%，采购保管费率为2%，则该材料的预算单价为（）元/吨。A.2150.40B.2151.30C.2152.20D.2153.12

92、某基础工程土方开挖总量为2000立方米，该工程拟分4个施工段组织固定节拍流水施工，两台挖掘机的台班定额均为50立方米/台班，其流水节拍应为（）天。A.20B.10C.5D.4

93、经返修或加固处理的分部工程，在（）的条件下可按技术处理方案和协商文件予以验收。A.不改变结构外形尺寸B.不造成永久性影响C.不影响结构安全和主要使用功能D.不影响基本功能

94、（2021年真题）关于项目监理机构对检验批验收的说法，正确的是（）。A.检验批施工完成后就可以验收B.检验批应在隐蔽工程隐蔽后验收C.检验批应在分项工程验收后验收D.检验批在施工单位自检合格并报验后可以验收

95、凡涉及安全、节能、环境保护和主要使用功能的重要材料、产品，应按各专业工程施工规范、验收规范和设计文件等规定进行复验，并应经（）检查认可。A.总监理工程师B.专业监理工程师C.建设单位D.项目经理

96、新建项目为保证筹建和建设工作正常进行所需办公设备、生活家具、用具、交通工具等购置费用属于建设单位管理费用中的（）A.建设单位开办费B.建设单位经费C.建设单位办公费D.建设单位公关费

97、（2022年真题）连续三年年初购买10万元理财产品，第三年年末一次性兑付本息。该理财产品年利率为3.5%，按年复利计息，则第3年年末累计可兑付本息（）万元。A.30.70B.31.05C.31.06D.32.15

98、屋面防水工程、有防水要求的卫生间的最低保修期限是（）。A.2B.3C.5D.15

99、甲建筑企业为增值税一般纳税人，2019年6月1日以清包工方式承接了某县的住宅楼工程，税前造价为2000万（包含增值税进项税额的含税价格），若该企业采用简易计税的方法，则应缴纳的增值税为（）万元。A.220.0B.198.2C.58.3D.60.0

100、以下关于行政法规解释的说法，正确的是：A.行政法规条文本身需要进一步明确界限或者作出补充规定的，由国务院法制机构解释B.行政法规的效力高于行政法规解释的效力C.国务院各部门和省、自治区、直辖市人民政府可以向国务院提出行政法规解释要求D.对属于行政工作中具体应用行政法规的问题，省、自治区、直辖市人民政府法制机构可以请求国务院法制机构解释

参考答案与解析

1、答案：B本题解析：书证和物证都是实物证据，书证必有其载体，两者是并列的法定证据种类，如果说书证一定是物证，就表明书证是物证之下的一个分类，A选项错误；同一证据在同一案件中，如果不仅能以其记载的内容和反映的思想证明案件事实，而且也能以外部特征或物质属性证明案件事实，这个证据就既是物证，又是书证。故B正确；医院出具的诊断证明书，应以书证（医生以医院的名义出具）或者证人证言（医生以个人的名义出具）的方式出具，而不应以鉴定意见的方式出具。故C错误；鉴定意见是指，具有专门知识的人，针对专门性事实问题，作出的专门性意见。必须是事实问题，而不能是法律问题。故D错误。

2、答案：A本题解析：本题考查的是项目资金筹措的渠道与方式。规模适宜原则：筹集资金的目的在于确保项目所必需的资金，筹资的数量不能盲目确定，必须做到以需定筹。参见教材P40。

3、答案：C本题解析：2022/2021版教材P14本题考查的是工程参建各方的质量责任和义务。工程监理单位代表建设单位对工程质量实施监理，并对施工质量承担监理责任。

4、答案：C本题解析：考点:工程质量事故等级划分。重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故。直接经济损失5000万元的事故属于重大事故。参见教材P190。

5、答案：C本题解析：2022/2021版教材P166本题考查的是建筑工程施工质量验收程序和合格规定。分项工程质量验收合格应符合下列规定：（1）所含检验批的质量均应验收合格。（2）所含检验批的质量验收记录应完整。

6、答案：C本题解析：2022/2021版教材P161本题考查的是单价合同的计量。承包人应于每月25日向监理人报送上月20日至当月19日已完成的工程量报告，并附具进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料。

7、答案：A、B、C、D本题解析：《司法解释一》第10条规定：“有下列情形之一，涉及中华人民共和国社会公共利益、当事人不能通过约定排除适用、无需通过冲突规范指引而直接适用于涉外民事关系的法律、行政法规的规定，人民法院应当认定为涉外民事关系法律适用法第四条规定的强制性规定：（一）涉及劳动者权益保护的；（二）涉及食品或公共卫生安全的；（三）涉及环境安全的；（四）涉及外汇管制等金融安全的；（五）涉及反垄断、反倾销的；（六）应当认定为强制性规定的其他情形。”

8、答案：A本题解析：在双代号网络计划中，当计划工期等于计算工期时，开始节点和完成节点均为关键节点的工作，不一定是关键工作；以关键节点为完成节点的工作，其总时差和自由时差必然相等。

9、答案：B本题解析：2022/2021版教材P109本题考查的是施工组织设计审查。项目监理机构应审查施工单位报审的施工组织设计，符合要求时，应由总监理工程师签认后报建设单位。

10、答案：C本题解析：本题考查的是钢结构工程试验与检测。钢结构焊接检验的一般规定。（1）分类（2）程序：焊前检验、焊中检验、焊后检验。检验前，编制检验和试验计划，技术负责人批准并报监理工程师备案。参见教材P95。

11、答案：A本题解析：2022/2021版教材P12本题考查的是施工单位的计划系统。施工准备工作内容通常包括：技术准备、物资准备、劳动组织准备、施工现场准备、施工场外准备。

12、答案：C本题解析：本题考查的是工程质量统计及抽样检验的基本原理和方法。从题干可以看出，C1＜d1≤C2，需要二次抽样。d1＋d2＝C2，因此经第二次抽样检验可判定为合格。

13、答案：B本题解析：工程质量事故发生后，总监理工程师应签发《工程暂停令》，并要求停止进行质量缺陷部位和与其有关联部位及下道工序施工，应要求施工单位采取必要的措施，防止事故扩大并保护好现场。同时，要求质量事故发生单位迅速按类别和等级向相应的主管部门上报，并于24h（小时）内写出书面报.告。

14、答案：B本题解析：2022/2021版教材P2本题考查的是影响进度的因素分析。汇率浮动和通货膨胀等属于资金因素。

15、答案：D本题解析：2022/2021版教材P169本题考查的是单位工程质量验收。项目监理机构应编写工程质量评估报告，并应经总监理工程师和工程监理单位技术负责人审核签字后报建设单位。

16、答案：B本题解析：设备运输与交接的质量控制包括出厂前的检查和设备运输的质量控制。出厂前的检查：在设备运往现场前，项目监理机构应按设计要求检查设备制造单位对待运设备采取的防护和包装措施。并应检查是否符合运输、装卸、储存、安装的要求，以及相关的随机文件、装箱单和附件是否齐全，符合要求后由总监理工程师签认同意后方可出厂。设备运输的质量控制：为保证设备的质量，制造单位在设备运输前应做好包装工作和制订合理的运输方案。项目监理机构要对设备包装质量进行检查，并审查设备运输方案。

17、答案：D本题解析：选项A错误，投资收益率指标作为技术方案主要的决策依据不太可靠；选项B错误，投资回收期一定程度上能够反映资本的周转速度，但不能够准确衡量项目在整个计算期内的经济效果；选项C错误，净现值不可以反映单位项目投资中单位资金的使用效率。

18、答案：C本题解析：2022/2021版教材P128本题考查的是工程实体质量控制。对有抗震设防专门要求的结构构件，箍筋弯钩的弯折角度不应小于135°。

19、答案：C本题解析：参见《砌体结构工程施工质量验收规范》。4.0.3拌制水泥混合砂浆的粉煤灰、建筑生石灰、建筑生石灰粉及石灰膏应符合下列规定：2建筑生石灰、建筑生石灰粉熟化为石灰膏，其熟化时间分别不得少于7d和2d；沉淀池中储存的石灰膏，应防止干燥、冻结和污染，严禁采用脱水硬化的石灰膏；建筑生石灰粉、消石灰粉不得替代石灰膏配制水泥石灰砂浆。

20、答案：D本题解析：2022/2021版教材P120本题考查建设工程施工进度控制工作内容。其工作内容主要有：（1）编制施工进度控制工作细则；（2）编制或审核施工进度计划；（3）按年、季、月编制工程综合计划；（4）下达工程开工令；（5）协助承包单位实施进度计划；（6）监督施工进度计划的实施；（7）组织现场协调会；（8）签发工程进度款支付凭证；（9）审批工程延期；（10）向业主提供进度报告；（11）督促承包单位整理技术资料；（12）签署工程竣工报验单、提交质量评估报告；（13）整理工程进度资料；（14）工程移交。

21、答案：A本题解析：混凝土原材料计量偏差的要求，各种衡器应定期校验，以保持计量准确。生产过程中应定期测定骨料的含水率，当遇雨天施工或其他原因致使含水率发生显著变化时，应增加测定次数，以便及时调整用水量和骨料用量，使其符合设计配合比的要求。混凝土的制备、运输、灌注全部时间不能超过混凝土的初凝时间，即6h。

22、答案：C本题解析：2022/2021版教材P112本题考查的是设计概算的内容和编制依据。

23、答案：B本题解析：暂无解析

24、答案：C本题解析：2022/2021版教材P23本题考查的是ISO质量管理体系的质量管理原则及特征。持续改进的核心是提高有效性和效率，实现质量目标。

25、答案：C本题解析：考核流水施工参数的时间参数。流水节拍小，其流水速度快，节奏感强，反之则相反。

26、答案：B本题解析：2022/2021版教材P27本题考查的是固定节拍流水施工。流水施工工期=（5+4-1）×3-2=22（天）。

27、答案：C本题解析：本题考查的是工程质量管理主要制度。建设工程承包单位在向建设单位提交工程竣工验收报告时，应向建设单位出具工程质量保修书，质量保修书中应明确建设工程保修范围、保修期限和保修责任。参见教材P12。

28、答案：C本题解析：本题考查的是双代号网络计划时间参数的计算。关键路线是①→②→④→⑧→⑨→⑩。工期=2＋3＋7＋7＋4＝23天。

29、答案：B本题解析：BIM的典型功能应用如下：三维模型修改；碰撞检测；建筑策划；可视化设计；协同设计；性能化分析；工程量统计；管线综合；施工进度模拟；施工组织模拟；三维数字化建模；方案论证；物料跟踪；施工现场配合；竣工模型交付；维护计划；资产管理；空间管理；建筑系统分析；灾害应急模拟。所以选择答案B。

30、答案：B本题解析：2022/2021版教材P144本题考查的是物资供应进度控制的工作内容。组织物资供应招标工作：（1）组织编制物资供应招标文件；（2）受理物资供应单位的投标文件；（3）推荐物资供应单位及进行有关工作。选项B属于“受理物资供应单位的投标文件”的内容。

31、答案：D本题解析：教材页码P187-189本题考查的是工程质量缺陷的成因。钢筋物理力学性能不良导致钢筋混凝土结构破坏；骨料中碱活性物质导致碱骨料反应使混凝土产生破坏；水泥安定性不合格会造成混凝土爆裂；水泥受潮、过期、结块，砂石含泥量及有害物含量超标，外加剂掺量等不符合要求时，影响混凝土强度、和易性、密实性、抗渗性，从而导致混凝土结构强度不足、裂缝、渗漏等质量缺陷。

32、答案：C本题解析：教材页码P151-154合同约定不得违背招标、投标文件中关于工期、造价、质量等方面的实质性内容。招标文件与中标人投标文件不一致的地方应以投标文件为准。

33、答案：B本题解析：本题考核的是工程暂停令的签发。项目监理机构发现下列情形之一时，总监理工程师应及时签发工程暂停令：(1)建设单位要求暂停施工且工程需要暂停施工的；(2)施工单位未经批准擅自施工或拒绝项目监理机构管理的；(3)施工单位未按审查通过的工程设计文件施工的；(4)施工单位违反工程建设强制性标准的；(5)施工存在重大质量、事故隐患或发生质量、事故的。

34、答案：D本题解析：本题考核的是流水施工参数的定义。根据施工组织及计划安排需要而将计划任务划分成的子项称为施工过程。

35、答案：C本题解析：考点:建设工程质量特性。可靠性，是指工程在规定的时间和规定的条件下完成规定功能的能力。选项A即性能，属于适用性；选项B即寿命，属于耐久性；选项D即费用，属于经济性。参见教材P1～2。

36、答案：C本题解析：确定建设工程施工进度控制目标的依据有：①建设工程总进度目标对施工工期的要求；②工期定额、类似工程项目的实际进度；③工程难易程度和工程条件的落实情况等。

37、答案：A本题解析：2022教材P2～3本题考查的是进度控制的措施和主要任务。进度控制的组织措施主要包括：（1）建立进度控制目标体系，明确建设工程现场监理组织机构中进度控制人员及其职责分工；（2）建立工程进度报告制度及进度信息沟通网络；（3）建立进度计划审核制度和进度计划实施中的检查分析制度；（4）建立进度协调会议制度，包括协调会议举行的时间、地点，协调会议的参加人员等；（5）建立图纸审查、工程变更和设计变更管理制度。

38、答案：B本题解析：本题考查重点是“分析进度偏差是否超过总时差”。如果工作的进度偏差大于该工作的总时差，则此进度偏差必将影响其后续工作和总工期，必须采取相应的调整措施；如果工作的进度偏差未超过该工作的总时差，则此进度偏差不影响总工期。因此，本题的正确答案为B。

39、答案：D本题解析：2022/2021版教材P128本题考查的是工程实体质量控制。选项A，施工缝浇筑混凝土，应清除浮浆、松动石子、软弱混凝土层。选项B，焊接连接接头试件应从工程实体中截取。选项C，圆形箍筋两末端均应做不小于135°的弯钩。

40、答案：D本题解析：本题考查的是进度调整的系统过程。由条件可知影响总工期，则工作M的拖后超过了总时差。工作M的实际进度拖后4+2=6（天）。

41、答案：B本题解析：建筑工程施工质量不符合要求，经返工重做或更换器具、设备检验批，应重新进行验收。

42、答案：C本题解析：工作F是关键工作，拖延2周，影响总工期2周。

43、答案：C本题解析：价值工程的目标是以最低的寿命周期成本，使产品具备所有必备功能。

44、答案：B本题解析：暂无解析

45、答案：C本题解析：考点:我国监理机构在施工阶段进行投资控制的主要工作。在施工阶段投资控制的主要工作包括：进行工程计量和付款签证；对完成工程量进行偏差分析；审核竣工结算款；处理施工单位提出的工程变更费用；处理费用索赔。

46、答案：A本题解析：施工图设计评审。施工图设计评审的内容包括：对工程对象物的尺寸、布置、选材、构造、相互关系、施工及安装质量要求的详细设计图和说明，这也是设计阶段质量控制的一个重点。评审的重点是：使用功能是否满足质量目标和标准，设计文件是否齐全、完整，设计深度是否符合规定。

47、答案：A本题解析：教材控制P135。对于特别重要设备，监理单位可以采取驻厂监造的方式。

48、答案：A本题解析：单位工程质量竣工验收表中的?验收记录：由施工单位填写?验收结论：由监理单位填写；?综合验收结论：经参加验收各方共同商定，由建设单位填写，应对工程质量是否符合设计文件和相关标准的规定要求及总体质量水平作出评价。

49、答案：A本题解析：本题考查的是时标网络计划中时间参数的判定。E工作没有波形线，所以自由时差为0，总时差=自由时差+紧后工作波形线的最小值=0+1=1周。参见教材P63。

50、答案：A本题解析：本题考查重点是“双代号时标网络计划中总时差的计算”。从图中可知，此网络图的工期为12天，工作A的最迟完成时间为4天，最早完成时间为3天，故自由时差为1天。周此，本题的正确答案为A。

51、答案：C本题解析：㈠缩短某些工作的持续时间这种方法的特点是不改变工作之间的先后顺序关系，通过缩短关键线路上工作的持续时间来缩短工期。⒈组织措施：增加工作面，组织更多的施工队伍；增加每天的施工时间（如采用三班制等）；增加劳动力和施工机械的数量。⒉技术措施：改进施工工艺和施工技术，缩短工艺技术间歇时间；采用更先进的施工方法，以减少施工过程的数量（如将现浇框架方案改为预制装配方案）；采用更先进的施工机械。⒊经济措施：实行包干奖励；提高奖金数额；对所采取的技术措施给予相应的经济补偿。⒋其他配套措施：改善外部配合条件；改善劳动条件；实施强有力的调度等。

52、答案：B本题解析：2022/2021版教材P79本题考查的是单代号搭接网络计划。在搭接网络计划中，工作之间的搭接关系是由相邻两项工作之间的不同时距决定的。所谓时距，就是在搭接网络计划中相邻两项工作之间的时间差值。

53、答案：A本题解析：本题考查的是建设期贷款利息的计算。建设期第三年贷款利息=（600+400+200×1/2）×10%=110（万元）。

54、答案：A本题解析：BIM在投标过程中包括施工方案模拟、4D施工模拟、资金优化等。所以答案选择A。

55、答案：B本题解析：本案甲涉嫌的是刑讯逼供罪，其侦查机关为检察院，侦查期间取保候审的决定机关为检察院，取保候审的执行机关为公安机关，所以A项说取保候审由本案的侦查机关执行错误；《刑事诉讼法》第97条规定，人民法院、人民检察院或者公安机关对被采取强制措施法定期限届满的犯罪嫌疑人、被告人，应当予以释放、解除取保候审、监视居住或者依法变更强制措施。犯罪嫌疑人、被告人及其法定代理人、近亲属或者辩护人对于人民法院、人民检察院或者公安机关采取强制措施法定期限届满的，有权要求解除强制措施。故B项正确；执行机关在批准甲离开所居住的市、县时，还应征得决定机关，即检察院的同意，所以C项错误；取保候审的方式有人保和保证金保，但是二者对同一个犯罪嫌疑人在同一个案件中只能择其一。故D项错误。

56、答案：A本题解析：根据调值公式，则有调值后的合同价款差额△P=1500×[0.4+（0.24×1.2+0.36）-1]=72万元。

57、答案：D本题解析：2022/2021版教材P78本题考查的是投资估算编制方法。比例估算法计算：拟建项目的主要设备购置费（已知的）估算拟建项目的投资=

58、答案：B本题解析：本题考查的是工程保修阶段的主要工作。工程保修阶段监理单位应完成下列工作：（1）定期回访；（2）协调联系；（3）界定责任；（4）督促维修；（5）检查验收。参见教材P177。

59、答案：C本题解析：LOD技术即LevelsofDetail的简称，意为多细节层次。LOD技术指根据物体模型的节点在显示环境中所处的位置和重要度，决定物体渲染的资源分配，降低非重要物体的面数和细节度，从而获得高效率的渲染运算。LOD100通常代表着设计的概念图；LOD200代表着初步设计结果；LOD300相当于细节的设计图纸；LOD350相当于在LOD300上增加了一个构件和其他构件或系统间的交互关系的定义；LOD400相当于施工图：LOD500则相当于竣工图。LOD300是精确构件(施工及深化施工图)。所以答案选择C。

60、答案：B本题解析：2022/2021版教材P38本题考查的是监理企业质量管理体系的建立与实施。最高管理者应按规定的时间间隔开展质量管理体系的管理评审活动。

61、答案：A本题解析：规模大、结构复杂或属新结构、特种结构的工程，项目监理机构对施工组织设计审查后，还应报送监理单位技术负责人审查，提出审查意见后由总监理工程师签发，必要时与建设单位协商，组织有关专业部门和有关专家会审。

62、答案：C本题解析：本题考查重点是“采用装运港船上交货价(FOB)时卖方的责任”。采用装运港船上交货价(FOB)时卖方的责任是；负责在合同规定的装运港口和规定的期限内，将货物装上买方指定的船只，并及时通知买方负责货物装船前的一切费用和风险；负责办理出口手续；提供出口国政府或有关方面签发的证件；负责提供有关装运单据。所以，选项C符合题意。买方的责任是：负责租船或订舱，支付运费，并将船期、船名通知卖方；承担货物装船后得一切费月和风险；负责办理保险及支付保险费，办理在目的港的进口和收货手续；接受卖方提供的有关装运单据，并按合同规定支付货款。所以，选项A、B、D均属于买方的责任。因此，本题的正确答案为C。

63、答案：D本题解析：2022/2021版教材P103本题考查的是分析进度偏差对后续工作及总工期的影响。如果工作的进度偏差未超过该工作的总时差，则此进度偏差不影响总工期。如果工作的进度偏差大于该工作的自由时差，则此进度偏差将对其后续工作产生影响。

64、答案：D本题解析：承包单位做好技术交底，是取得好的施工质量的条件之一。为此，每一分项工程开始实施前均要进行交底。作业技术交底是对施工组织设计或施工方案的具体化，是更细致、明确、具体的技术实施方案，是工序施工或分项工程施工的具体指导文件。

65、答案：A本题解析：考点:工程建设阶段对质量形成的作用与影响。工程建设活动中，项目可行性研究直接影响项目的决策质量和设计质量。

66、答案：C本题解析：考点:质量管理体系的实施。选项C属于认证机构进行第一阶段审核的目的。参见教材P41。

67、答案：A本题解析：2022/2021版教材P3本题考查的是进度控制的措施和主要任务。进度控制的技术措施主要包括：（1）审查承包商提交的进度计划，使承包商能在合理的状态下施工；（2）编制进度控制工作细则，指导监理人员实施进度控制；（3）采用网络计划技术及其他科学适用的计划方法，并结合电子计算机的应用，对建设工程进度实施动态控制。选项B属于经济措施；选项C属于合同措施；选项D属于组织措施。

68、答案：C本题解析：本题考查的是建设工程质量特性。与“规定”有关的是可靠性和耐久性。可靠性对应“能力”，耐久性对应“年限”。

69、答案：C本题解析：见证是指由监理工程师现场监督承包单位某工序全过程完成情况的活动。见证取样则是指对工程项目使用的材料、半成品、构配件的现场取样、工序活动效果的检查实施见证。为确保工程质量，建设部规定，在市政工程及房屋建筑工程项目中，对工程材料、承重结构的混凝土试块，承重墙体的砂浆试块、结构工程的受力钢筋（包括接头）实行见证取样。

70、答案：B本题解析：暂无解析

71、答案：D本题解析：本题考查的是基本材料性能检验。地基土承载力试验（1）试验基坑宽度不应小于承压板宽度或直径的3倍；（2）加荷分级不应少于8级。最大加载量不应小于设计要求的两倍。（3）当出现下列情况之一时，即可终止加载：①承压板周围的土明显地侧向挤出；②沉降S急骤增大，荷载-沉降（P-S曲线出现陡降段；③在某一荷载下，24h内沉降速率不能达到稳定；④沉降量与承压板宽度或直径之比大于或等于0.06。当满足上述三种情况之一时，其对应的前一级荷载定为极限荷载。（4）同一土层参加统计的试验点不应少于3点，当试验实测值的极差不超过其平均值的30%时，取此平均值作为地基承载力特征值。参见教材P87

72、答案：C本题解析：费用优化是指寻求工程总成本最低时的工期安排，或按要求工期寻求最低成本的计划，安排过程。

73、答案：D本题解析：本题考查的是建设工程进度计划的编制程序。绘制网络图阶段工作包括：进行项目分解；分析逻辑关系；绘制网络图。

74、答案：A本题解析：2022/2021版教材P6本题考查的是建设单位的计划系统。建设单位编制（也可委托监理单位编制）的进度计划包括工程项目前期工作计划、工程项目建设总进度计划和工程项目年度计划。

75、答案：A本题解析：本题考查的是合同价格分类。固定总价合同只有在设计和工程范围发生变更的情况下才能随之作相应的变更，除此之外，合同总价一般不得变动。参见教材P100。

76、答案：B本题解析：2022/2021版教材P205本题考查的是质量保证金。因发包人使用不当造成工程的缺陷、损坏，可以委托承包人修复，但发包人应承担修复的费用，并支付承包人合理利润。

77、答案：D本题解析：2022/2021版教材P73本题考查的是工程质量统计分析方法。双峰型是由于用两种不同方法或两台设备或两组工人进行生产，然后把两方面数据混在一起整理产生的。

78、答案：B本题解析：本题考查的是建设工程质量。耐久性，即寿命，是指工程在规定的条件下，满足规定功能要求使用的年限，也就是工程竣工后的合理使用寿命期。参见教材P1。

79、答案：A本题解析：三个试件测量值的算术平均值作为该组试件的强度值；三个测量值中的最大值最小值中如有一个与中间值的差值超过中间的15%时，则把最大及最小值一并去除，取中间值作为该组试件的抗压强度值；如最大值和最小值的差均超过中间值的15%，则该组试件的试验结果无效。最小值与中间值比较：（47.6-42.3）/47.6=11.13%，最大值与中间值比较：（54.9-47.6）/47.6=15.34%，因此应把最大及最小一并去除，取中间值47.6MPa为抗压强度值。

80、答案：D本题解析：2022/2021版教材P119本题考查的是现场施工准备的质量控制。总监理工程师应在开工日期7天前向施工单位发出工程开工令。工期自总监理工程师发出的工程开工令中载明的开工日期起计算。

81、答案：D本题解析：考核建筑工程施工质量验收层次划分原则。检验批是建筑工程质量验收划分中的最小验收单位。参见教材P156。

82、答案：D本题解析：监理工程师在审批工程延期时应遵循下列原则：①合同条件。导致工期拖延的原因确实属于承包单位自身以外的原因，否则不能批准为工程延期。这是监理工程师审批工程延期的一条根本原则。②影响工期，即延期事件的工程部位，无论其是否处在施工进度计划的关键线路上，只有当所延长的时间超过其相应的总时差而影响到工期时，才能批准工程延期。如果延期事件发生在非关键线路上，且延长的时间并未超过总时差时，即使符合批准为工程延期的合同条件，也不能批准工程延期。③实际情况。即批准的工程延期必须符合实际情况。

83、答案：C本题解析：①死刑包括死刑立即执行与死刑缓期执行，若被宣告死缓，在其减刑后刑罚执行完毕或者假释后，可以宣告职业禁止。A选项错误。②这是刑法做的授权性的规定，并不违反罪刑法定原则。B选项错误。③利用职务上的便利，要求和职业便利相关联，一定属于“利用职业便利”实施的犯罪。C选项正确。④职业禁止的时间是从刑罚执行完毕之日或者假释之日起，开始执行其刑期，期限为3年到5年，刑罚执行完毕之日或者假释之日是针对主刑而言，而不包含剥夺政治权利。剥夺政治权利的执行是从刑罚执行完毕之日或者假释之日起开始。因此，职业禁止的执行应该和剥夺政治权利的刑期同时开始执行。D选项错误。

84、答案：C本题解析：本题考查的是基本材料性能检验。同一验收批砂浆试块强度平均值应大于或等于设计强度等级值的1.10倍。参见教材P86

85、答案：C本题解析：2022/2021版教材P118本题考查的是施工进度控制目标体系。按施工阶段分解，划定进度控制分界点。根据工程项目的特点，应将