2026年全国监理工程师之合同管理考试高频易错题（详细参考解析）228

姓名:_________________编号:_________________地区:_________________省市:_________________ 密封线 姓名:_________________编号:_________________地区:_________________省市:_________________ 密封线 密封线 2026年监理工程师考试重点试题精编注意事项:1.全卷采用机器阅卷，请考生注意书写规范；考试时间为120分钟。2.在作答前，考生请将自己的学校、姓名、班级、准考证号涂写在试卷和答题卡规定位置。

3.部分必须使用2B铅笔填涂;非选择题部分必须使用黑色签字笔书写，字体工整，笔迹清楚。

4.请按照题号在答题卡上与题目对应的答题区域内规范作答，超出答题区域书写的答案无效:在草稿纸、试卷上答题无效。(参考答案和详细解析均在试卷末尾)一、选择题

1、监理工程师已签字验收某隐蔽工程，覆盖后监理又怀疑该工程的质量，要求剥露重新检验，检验发现由于混凝土养护不当导致该部分工程质量确实不合格，则重检验的费用由（）承担。A.发包人B.承包人C.监理人D.材料采购方

2、依据《物权法》的规定，以建筑物抵押的，抵押权自（）时设立。A.备案B.交付C.登记D.合同签订

3、标准施工合同中给出的合同附件格式，是订立合同时采用的规范化文件，不包括（）。A.合同协议书B.履约保函C.简明施工合同D.预付款保函

4、根据《标准设计施工总承包招标文件》，设计施工总承包模式中关于总承包方式的缺点说法正确的是（）。A.设计一定是最优方案B.工程质量标准一般采用更高的质量标准C.减弱实施阶段发包人对承包人的监督和检查D.质量标准出自发包人

5、如果承包人认为发包人提供的图纸和文件存在属于变更范围的情形，则下列说法正确的是（）。A.承包人可以直接实施变更B.承包人应当向监理人提出书面变更建议C.承包人应当向监理人提出书面变更建议后直接实施变更D.监理人应当同意承包人提出的变更建议

6、（2021年真题）根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，关于变更意向书及变更指示发出主体的说法，正确的是（）。A.可以由发包人发出B.只能由监理人发出C.可以由承包人发出D.只能由发包人发出

7、通用条款规定的费用是指（）A.施工合同履行中发生的不计利润的合理开支B.施工合同履行中由发包人支付给承包人的全部款项C.发包人对承包人履行合同支付的结算价D.承包人完成工程的实际成本

8、保证法律关系至少必须有（）方参加。A.两B.三C.四D.五

9、施工合同履约保证的金额一般是（）。A.履约担保金一般情况下额度为合同价格的30%B.履约银行保函额度是合同价格的10%C.履约担保书担保额度是合同价格的3%D.履约担保书担保额度是合同价格的15%

10、对于可能发生的变更，下列关于监理人指示变更的说法不正确的是（）。A.与承包人协商后确定实施变更B.承包人收到变更意向书后可以不同意实施变更C.承包人同意实施变更的，可以直接实施变更D.经发包人同意后发出变更指示

11、（2020年真题）根据《标准施工招标文件》，关于暂估价的说法，正确的是（）。A.暂估价是指签约合同价之外用于支付部分材料设备的费用或专业工程价款B.暂估价是指施工合同履行中可能发生的工程费用C.暂估价是指发包人在工程量清单中写明支付但暂时不能确定价格的工程款项D.暂估价内的工程材料设备或专业工程施工均须由承包人负责提供

12、根据标准设计施工总承包合同通用条款的规定，如果工程延期竣工，承包人有义务保证履约担保继续有效，继续提供履约担保所需的费用应当由（）承担。A.发包人B.承包人C.发包人和承包人D.导致延期的责任方

13、发包人代表在授权范围内的行为由（）承担法律责任。A.发包人代表B.发包人C.勘察人D.勘察人的项目负责人

14、材料采购招标中，投标保证金的上限是（）。A.10万元B.80万元C.材料招标项目估算价的2%D.材料招标项目估算价的10%

15、关于工程设计招标，通常采用的评标方法是（）。A.设计费比选法B.综合评估法C.最低评标价法D.经评审的最低投标价法

16、根据标准施工合同的通用条款规定，下列关于监理人进度管理任务的说法中，不正确的是（）。A.编制进度计划B.对进度计划提出修改意见C.控制施工工作按进度计划执行D.检查进度计划的执行情况

17、设计施工总承包合同的（），指承包人按投标文件中规定的格式和要求填写，并标明价格的报价单。A.合同协议书B.专用条款C.价格清单D.通用合同条款

18、下列合同文本中不属于九部委勘察合同文本的是（）。A.合同协议书B.通用合同条款C.专用合同条款D.合同附件格式

19、依据《合同法》的规定，下列文件中，属于要约的是()A.招标公告B.投标书C.寄送的价目表D.招标说明书

20、（）以后承包人就失去索赔的权利。A.工程颁发接收证书B.竣工结算C.颁发缺陷责任终止证书D.颁发结清证书

21、下列关于勘察设计招标关于联合体与分包规定的说法，不正确的是（）。A.联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书B.联合体各方不得参加其他联合体在其他招标项目中投标C.除投标文件中规定的非主体、非关键性设计工作外，其他工作不得分包D.勘察设计中的主体、关键性工作不得分包

22、在买方或买方安排的第三方按照卖方现场服务人员的指导进行安装、调试的情况下出现安装、调试不成功和（或）造成合同设备损坏的情况，（）应承担责任。A.卖方B.买方C.第三方D.买卖双方平均分担

23、FIDIC合同系列中，《施工合同条件》中，属于工程师的主要责任和义务的是（）A.做好项目资金安排B.给予承包商现场占有权C.确定确认合同款支付、工程变更、试验、验收等专业事项等D.工程师还可以向助手指派任务和委托部分权力，工程师有权修改合同

24、依法必须进行招标的项目可以不进行招标的情形是（）。A.受自然环境限制只有少量潜在投标人B.需要釆用不可替代的专利或者专有技术C.招标费用占项目合同金额的比例过大D.因技术复杂只有少量潜在投标人

25、采购方验收运抵施工现场的钢板时，适宜检验供货数量的方法是（）。A.衡量法B.理论换算法C.经验鉴别法D.物理试验法

26、（2020年真题）根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，承包人的施工安全责任是（）。A.执行监理人编制的施工安全摺施计划B.要求发包人提供劳动保护用具C.制定安全操作规程D.承担施工现场所有人员工伤事故的赔偿责任

27、FIDIC《施工合同条件》是以()来划分不可抗力的后果责任。A.不可抗力事件发生的时点B.施工现场因不可抗力受损害的人员归属C.施工现场因不可抗力受损害的财产归属D.承包商投标时能否合理预见

28、根据《合同法》对违约责任的规定，既具有对合同守约方给予补偿，又具有对违约方实行制裁双重性质的承担违约责任的方式是()A.罚金B.利息C.赔偿金D.违约金

29、甲施工企业获知自己的竞争对手乙施工企业正在与阿施工企业协商联合投标，遂与丙施工企业谈判联合投标事宜。甲施工企业在谈判中故意拖延时间，在乙施工企业放弃与丙施工企业联合投标后，通知丙施工企业将单独投标。根据《合同法》，下列关于甲施工企业上述行为的法律责任的说法中，正确的是()。A.无论丙施工企业是否有损失，甲施工企业均应承担违约责任B.无论丙施工企业是否有损失，甲施工企业均应承担缔约过失责任C.甲施工企业承担法律责任，以丙施工企业有损失为前提D.甲施工企业承担法律责任，以乙施工企业有损失为前提

30、根据《标准施工合同》，“合同进度计划”是指()。A.承包人投标书内提交的进度计划B.施工准备阶段承包人编制的进度计划C.承包人按监理人指示修改后经监理人批准的进度计划D.承包人按监理人指示修改后经发包人批准的进度计划

31、FIDIC系列中，《施工合同条件》中，工程师在收到索赔报告或证明资料后（）天内，或在工程师可能建议并经承包商认可的其他期限内，做出回应。A.7B.14C.28D.42

32、根据《标准施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，承包人应根据价格清单中的价格构成、费用性质、计划发生时间和相应工作量等因素，编制（）。A.工程进度款支付分解表B.投资计划使用分配表C.工程进度款使用计划表D.建设资金平衡表

33、在合同履行过程中，由于发包人甲供材料未按时到货，导致承包人停工待材料，则应（）。A.仅补偿承包人费用，不补偿利润B.既不补偿承包人费用，也不补偿利润C.既补偿承包人费用，又补偿利润D.仅补偿利润部分，不补偿费包人费用

34、关于施工阶段发包人违约处理的表述中，不正确的是（）。A.除了发包人不履行合同义务或无力履行合同义务的情况外，承包人向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为B.发包人收到承包人通知后的28d内仍不履行合同义务，承包人有权暂停施工，并通知监理人C.发包人收到承包人通知后的28d内仍不履行合同义务，承包人有权暂停施工，发包人应承担由此增加的费用和(或)工期延误D.发包人无需支付承包人暂停施工期间的合理利润

35、某施工合同约定的开工日期为2010年9月10日。承包人在9月1日向工程师递交了请求延至9月17日开工的书面申请，理由是主要施工机械因运输问题尚未运抵现场。工程师收到该书面申请后，迟迟未答复是否同意延期开工。承包人的主要施工机械迟至9月25日运抵施工现场，实际开工日期为9月30日。根据《建设工程施工合同（示范文本）》，该工程的开工日期应为()。A.9月10日B.9月17日C.9月25日D.9月30日

36、FIDIC《施工合同条件》是以（）来划分风险责任的归属。A.承包商投标时能否合理预见B.承包商投标时能合理预见C.投标人投标时能否合理预见D.投标人投标时能合理预见

37、保修期自（）起算。A.开工日B.约定竣工日C.缺陷责任期D.实际竣工日

38、下列关于中标通知书的说法，错误的是()。A.中标通知书是招标人接受中标人的书面承诺文件B.中标价作为该投标人评标的基准价格C.项目经理在要求履行合同时必须到位D.项目经理的名称可以不是投标文件中说明的人选

39、根据FIDIC《施工合同条件》，业主与承包商划分合同风险的“基准日”为()。A.发布招标公告之日B.承包商提交投标文件之日C.投标截止日前第28天D.签订施工合同后第28天

40、施工合同履行过程中，因工程所在地发生洪灾所造成的损失中，应由承包人承担的是（）。A.工程本身的损害B.工程所需清理费用C.承包人的施工机械损坏D.因工程损害导致的第三方财产损失

41、甲建设单位与乙设计单位签订设计合同，约定设计费用200万元，甲按约定向乙支付了定金50万元。如果乙在规定期限内不履行设计合同，应该返还给甲（）。A.50万元B.80万元C.90万元D.100万元

42、《建设工程施工合同（示范文本）》规定，工程索赔事件发生后的28天内，承包人应向工程师递交()A.索赔事件发生的原因和证据资料B.索赔的依据C.索赔意向通知D.索赔报告

43、下列情况中，投标保证金予以退还的是（）。A.投标人在投标有效期内撤销投标文件B.按照招标文件要求提交投标保证金，未中标的投标人C.中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同D.在签订合同时向招标人提出附加条件

44、承包商运抵现场的施工设备，该设备已经使用完毕，后期施工不再使用该设备，正确的做法为()。A.承包人可自行调运到其他工地B.至竣工结束，不得运出工地C.经过监理人根据合同进度计划审核同意后，可以提前撤出工地D.经过业主书面同意后，可以提前撤出工地

45、根据FIDIC《施工合同条件》，履约保函担保承包商合同约定履行义务的期限为()A.从签订合同日起，至颁发工程接收证书日止B.从签订合同日起，至颁发履约证书日止C.从工程开工日起，至颁发工程接收证书日止D.从工程开工日起，至颁发履约证书日止

46、（）可用保兑支票、银行汇票或现金支票，一般情况下额度为合同价格的10%。A.履约担保金B.履约银行保函C.履约商业保函D.履约担保书

47、在合同履行过程中，承包人违反合同规定，监理人发出整改通知（）天后，承包人仍不纠正违约行为，发包人可以向承包人发出解除合同通知。A.7B.14C.28D.56

48、以下有关材料招标文件要求的说法，不正确的是（）。A.招标文件中的实质性要求和条件，不满足其中任何一项实质性要求和条件的投标将被拒绝B.非实质性要求和条件，应规定允许偏差的最大范围、最高项数，以及对这些偏差进行调整的方法C.主要材料或者供货合同的主要部分不得要求或者允许分包D.招标人不得允许中标人对非主体货物进行分包

49、设计施工总承包合同订立时，如果发包人要求违反法律规定，承包人发现后应书面通知发包人，并要求其改正。发包人收到通知后不予改正或不作答复，承包人有权拒绝履行合同义务，直至解除合同。此时（）。A.发包人仅承担承包人由此引起的费用损失B.发包人仅承担承包人由此引起的工期损失C.发包人应承担由此引起的承包人全部损失D.发包人与承包人共同承担由此引起的承包人全部损失

50、索赔事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的（）天内向监理人递交索赔意向通知书。A.5B.15C.21D.28

51、民事责任承担原则中，关于连带责任的承担描述正确的是（）。A.权利人有权请求全部连带责任人承担责任，但不可以请求部分连带责任人承担责任B.连带责任人的责任份额按照平均承担责任C.实际承担责任超过自己责任份额的连带责任人，有权向其他连带责任人追偿D.能够确定责任大小的，各自承担相应的责任

52、投标保证金的有效期限从()之日起计算。A.招标文件出售B.投标文件递交C.投标截止D.中标通知书发出

53、下列合同主体中,属于建设工程合同主体的是（）A.设计单位B.工程咨询单位C.监理单位D.材料设备供应单位

54、履约保证的形式不包括（）。A.履约担保金B.履约银行保函C.履约协议书D.履约担保书

55、根据FIDIC《施工合同条件》，关于工程师助手的说法，正确的是（）。【相关知识点新教材已删除】A.工程师助手相当于我国的监理员B.雇主可以直接向工程师助手指派任务C.工程师可以向工程师助手付托部分权力D.工程师助手发出的指示，效力低于工程师的指示

56、某材料采购合同中，双方约定的违约金是10万元。由于供货方违约不能交货，采购方为避免停工待料，不得不以较高价格紧急采购，为此多付价款20万元（无其他损失），若停工待料采购方的损失为50万元。供货方应支付的违约金额应为()A.10万元B.20万元C.30万元D.50万元

57、设计施工阶段总承包合同的承包人应提前（）d将申请竣工试验的通知送达监理人。并按照专用条款约定的份数，向监理人提交竣工记录、暂行操作和维修手册。A.14B.21C.35D.42

58、根据《标准施工总承包招标文件》，关于标准设计施工总承包合同说法正确的是（）。A.施工阶段的很多条款在用词与标准合同完全相同B.设计施工总承包合同的文件组成与标准施工合同不同C.设计施工总承包合同的文件组成与标准施工合同只在协议书相同D.设计施工总承包合同与标准施工合同的条款结构不一致

59、下列选项不属于建设工程合同当事人的是（）。A.建设单位B.工程总承包单位C.设计人D.项目监督管理部门

60、根据《标准勘察招标文件》中的通用合同条款，勘察费用实行（）制度。A.发包人签证B.勘察人签证C.监理人签证D.监理人核查

61、下列勘察合同价格和支付中说法错误的是（）。A.勘察合同的价款确定方式.调整方式和风险范围划分在专用合同条款中约定B.勘察费用实行发包人签证制度C.发包人要求勘察人进行外出考察的费用由包括在合同价格之中D.定金和预付款应专用于本工程的勘察

62、根据相关规定，设计单位在施工期间派驻现场的设计代表的办公用房，应由（）提供。A.发包人B.施工承包人C.监理人D.设计单位

63、下列描述中不属于资格评审的是（）。A.资质要求B.业绩要求C.质量要求D.信誉要求

64、某施工项目招标，采用经评审的最低投标价法评标，评标排名前2位的投标人为甲、乙。甲的投标报价为5000万元，评标价为4990万元。乙的投标报价为5030万元，评标价位4980万元，则中标人和中标价格分别为（）。A.甲，5000万元B.甲，4990万元C.乙，5030万元D.乙，4980万元

65、监理人既属于（）一方的人员，但又不同于（）的雇员。A.发包人；承包人B.政府；发包人C.发包人；发包人D.政府；承包人

66、下列关于不利物质条件的说法正确的是（）。A.不利物质条件属于承包人应承担的风险B.承包人遇到不利物质条件时，应采取合理措施继续施工，并通知监理人C.监理人没有发出指示，承包人因采取合理措施而增加的费用和工期延误，由承包人承担D.不利物质条件包括不利气候条件

67、下列事项属于发包人应承担的义务是()A.现场查勘B.提供夜间施工使用的照明设备C.提供施工现场的工程地质资料D.提供工程进度计划

68、下列投标文件对招标文件响应的偏差中，属于细微偏差的是()。A.联合体投标没有联合体协议书B.投标工期长于招标文件要求的工期C.投标报价的大写金额与小写金额不一致D.投标文件没有投标人授权代表的签字

69、关于设计合同履行的说法，正确的是（）。A.初步设计完成后，发包人向设计人支付第一笔设计费B.提交施工图设计文件10天内，发包人一次性支付设计费C.合同生效后3天内，发包人向设计人支付设计费总额的20%作为定金D.合同生效后5天内，发包人向设计人支付设计费总额的25%作为定金

70、关于合同终止的说法，正确的是()A.合同终止是指当事人暂时停止合同履行B.合同终止并不表示合同关系消灭C.债权人不得通过免除债务使合同终止D.债权债务同归于一人导致合同终止

71、根据《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，下列关于承包人负责采购的工程设备到货检验的说法中，正确的是()。A.由承包人提供设备合格证明，并对设备质量进行到货检验B.由设备制造商提供设备合格证明，并对设备质量进行到货检验C.承包人应在设备到货时与发包人共同核验D.承包人应在设备到货时与工程师共同核验

72、FDIC施工合同条件规定的保留金属于()。A.合同价内的暂列金B.业主应交付的预付款C.承包商应交付的定金D.承包商应得的工程款

73、在工程建设的过程中，履约保证有效期（）。A.从提交履约保证到工程竣工验收合格止B.从提交履约保证到签发完工程接收证书止C.从提交履约保证到保修期满并颁发保修责任终止证书止D.从提交履约保证到保修期满并颁发保修责任终止证书后15天或14天止

74、建设工程材料采购合同，材料在订立合同之前已为买受人占有，则材料所有权发生转移的时间为（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）A.买受人占有材料时B.合同订立时C.合同生效时D.买受人支付全部材料价款时

75、关于建设工程设计发包与承包，以下做法不正确的是（）。A.经主管部门批准，发包方将采用不可替代的专利或专有技术的建设工程设计直接发包B.经发包方书面同意，承包方将建设工程设计主体部分分包给其他设计单位C.根据合同约定，承包方不通过招标将建设工程设计非主体部分分包给其他设计单位D.承包方与分包方就分包项目向发包方承担连带责任

76、关于具有建筑装饰专业甲级设计资质的单位可以承接的设计项目，说法不正确的是（）。A.也可以由具有建设工程设计综合资质的单位承接B.也可以由具有建筑行业甲级设计资质的单位承接C.也可以由具有建筑行业乙级设计资质的单位承接D.包括建筑装饰专业范围内甲级专项工程设计项目

77、根据NEC《工程施工合同》，选项F属于（）。A.目标合同B.标价合同C.管理合同D.成本补偿合同

78、永久工程的大型设备一般情况下由（）采购。A.供货人B.承包人C.监理人D.发包人

79、施工评标中，审查投标人名称与资质证书的名称是否一致，属于（）评审的内容。A.资格B.程序C.响应性D.形式

80、保证法律关系应当参加的主体至少有（）A.保证人、被保证人B.保证人、被保证人、债权人C.被保证人、债权人D.保证人、债权人二、多选题

81、关于建设工程设计合同当事人的说法，正确的是（）。A.发包人只能是建设单位B.特殊情况下，承包人可以没有设计资质C.承包人的综合资质只设甲级D.承包人必须是组织，不能是自然人

82、胶体和β葡聚糖含量的增多对GI值的影响是（）。A.使之升高B.使之降低C.无变化D.先升高，后降低

83、某工程项目的设计合同，设计人提交了初步设计文件并完成了部分施工图设计任务。由于环境影响评价未获得批准，该项目被迫暂停，此时设计合同履行的时间接近合同约定期限的一半，设计工作已完成全部任务的60%。若合同终止，发包人应向设计人支付()A.合同约定设计费的60%B.双倍定金作为赔偿C.合同约定设计费的一半D.合同约定的全部设计费

84、根据《施工合同标准文本》的规定，工程经验收合格后，由（）向承包人出具经（）签认的单位工程验收证书。A.监理人、发包人B.发包人、监理人C.监理人、工程质量监督机构D.发包人、工程质量监督机构

85、（）是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的，能够引起合同法律关系产生、变更、消灭的客观现象。A.事件B.行为C.权利D.义务

86、设计施工总承包合同模式下，承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问时，做法正确的是（）。A.在该指示发出的24小时内提出书面异议B.在收到该指示的48小时内提出书面异议C.向授权的监理人员提出书面异议D.总监理工程师应在48小时内回复

87、灭菌乳的质量检验项目包括（）。A.硝酸盐B.蛋白质和脂肪C.酸度和杂质D.非脂乳固体E.微生物

88、下列关于建设工程设计合同当事人的说法，正确的是（）A.发包人只能是建设单位B.发包人不能是工程总承包单位C.承包人应当是具有相应设计资质的企业法人D.特殊情况下，承包人可以没有设计资质

89、下列文件中，（）是合同组成文件中唯一需要发包人和承包人同时签字盖章的法律文书。A.履约保函B.预付款保函C.合同协议书D.投标保证金

90、下列属于个人健康档案基本资料的是（）。A.膳食史B.基本情况C.家庭疾患史D.个人疾病史E.体育锻炼情况

91、设计施工总承包合同中，因承包人未按合同约定办理设计和工程保险、第三者责任保险，导致发包人受到保险范围内事件影响的损害而又不能得到保险人的赔偿时，原应从该项保险得到的保险赔偿金由（）承担。A.承包人B.发包人C.承包人与发包人共同D.监理人

92、根据《标准材料采购招标文件》，合同材料的所有权和风险自（）时起由卖方转移到买方。A.交付B.核验C.清点D.签约

93、甲、乙签订借款合同，关于该借款合同法律关系的要素，说法不正确的是（）。A.主体为合同当事人，即甲.乙B.该借款合同法律关系的客体不属于物C.客体为合同法律关系主体权利和义务所共同指向的对象，即甲.乙之间的借款D.内容为合同约定的权利和义务，即贷款人提供借款，要求还款；借款人取得借款，按期还款，且互为权利.义务

94、点支承玻璃幕墙设计的下列规定中，哪一条是错误的？()A.点支承玻璃幕墙的面板应采用钢化玻璃B.采用浮头式连接的幕墙玻璃厚度不应小于6mmC.采用沉头式连接的幕墙玻璃厚度不应小于8mmD.面板玻璃之间的空隙宽度不应小于8mm且应采用硅酮密封胶嵌缝

95、下列关于缺陷责任期的说法正确的是（）。A.缺陷责任期从投标函中写明的竣工日开始计算，最长不超过2年B.缺陷责任期内出现的工程缺陷由缺陷原因责任方负责修复并承担修复费用C.缺陷工程或部位修复后再行试验和试运行的全部费用由缺陷原因责任方承担D.延长缺陷责任期时，修复检验合格日前已经过的时间有效，继续计算缺陷责任期

96、检验水泥碱量的质量检验方法是（）A.化学分析B.理论换算法C.物理试验法D.经验判别法

97、只能以动产作为担保财产的担保方式是（）。A.保证B.抵押C.质押D.留置

98、按照《合同法》的规定，()属于委托合同。A.某地铁公司与设计院订立的建设工程勘察合同B.某政府机关与建筑工程公司订立的建设工程施工合同C.某房地产开发公司与玉程咨询公司订立的监理合同D.某宾馆与电器公司订立的客房维修空调合同

99、某工程项目是按照FIDIC《施工合同条件》签订的合同，合同约定，缺陷通知期为1年，A单位工程为分部移交工程，A单位工程竣工移交后的运行期间，因施工质量问题出现重大缺陷，承包人修复后工程师要求延长该部分缺陷通知期3个月，A单位工程缺陷通知期的终止时间应为()A.A单位竣工日后1年B.A单位工程竣工日后1年3个月C.全部工程竣工日后1年D.全部工程竣工日后1年3个月

100、关于违约金的说法，正确的是()A.约定违约金必须明确具体的数额B.约定的违约金低于违约造成的损失，当事人可以请求人民法院或仲裁机构予以增加C.约定的违约金低于违约造成的损失，当事人可以要求违约方另行赔偿D.只要约定的违约金高于违约造成损失的，当事人即可请求人民法院或仲裁机构予以减少

参考答案与解析

1、答案：B本题解析：知识点:隐蔽工程的重新检验的规定。责任主要看再次检验质量是否合格。教材P103。

2、答案：C本题解析：2020/2021版教材P13-16本题考核的是抵押登记。当事人以建筑物和其他土地附着物，建设用地使用权，海域使用权，正在建造的建筑物抵押的，应当办理抵押登记。抵押权自登记时设立。

3、答案：C本题解析：考核施工合同标准文本。标准施工合同中给出的合同附件格式，是订立合同时采用的规范化文件，包括合同协议书、履约保函和预付款保函三个文件。参见教材P90。

4、答案：C本题解析：选项A，设计不一定是最优方案；选项B，工程选用的质量标准只要满足发包人要求即可，不会采用更高的质量标准；选项D，设计方案和质量标准均出自承包人。

5、答案：B本题解析：承包人应当向监理人提出书面变更建议，监理人收到承包人的书面变更建议后，应与发包人共同研究，确认存在变更的，应在收到承包人书面变更建议后的14天内做出变更指示。

6、答案：B本题解析：2021教材P108知识点：变更管理。变更意向书及变更指示都只能由监理人发出。

7、答案：A本题解析：教材P104通用条款内对费用的定义为，履行合同所发生的或将要发生的不计利润的所有合理开支，包恬管理费和应分摊的其他费用

8、答案：B本题解析：本题考查重点是“担保方式”。保证法律关系至少必须有三方参加，即保证人、被保证人(债务人)和债权人。因此，本题的正确答案为B。

9、答案：B本题解析：1、履约保证的概念是为了保证施工合同的顺利履行、承包商按期限按质量完全履行合同义务而要求承包人提供的担保，以防止承包人在合同执行过程中违反合同规定或违约，并弥补给发包人造成的经济损失。2、履约保证的形式与金额（1）履约担保金（又叫履约保证金），可用保兑支票、银行汇票或现金支票，一般情况下额度为合同价格的10%；（2）履约银行保函，是中标人从银行开具的保函，额度是合同价格的10%；（3）履约担保书，是由保险公司、信托公司、证券公司、实体公司或社会上担保公司出具担保书，担保额度是合同价格的30%。

10、答案：C本题解析：承包人同意实施变更的，则向监理人提出书面变更建议书，监理人审查承包人的建议书，认为可行，并经发包人同意后，发出变更指示。

11、答案：C本题解析：P104-107暂估价指发包人在工程量清单中给出的，用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、设备以及专业工程的金额。

12、答案：D本题解析：由于发包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需的费用由发包人承担；由于承包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需的费用由承包人承担。

13、答案：B本题解析：2021教材P78知识点：发包人代表。发包人应在合同签订后14天内，将发包人代表的姓名、职务、联系方式、授权范围和授权期限书面通知勘察人。

14、答案：B本题解析：2021教材P67知识点：材料采购招标文件的编制。材料招标项目的投标保证金一般不得超过项目估算价的2%，但最高不得超过80万元人民币。

15、答案：B本题解析：根据《建设工程勘察设计管理条例》，建设工程勘察设计评标，应当以投标人的业绩、信誉和勘察、设计人员的能力以及勘察、设计方案的优劣为依据综合评定，通常采用综合评估法。

16、答案：A本题解析：承包人负责编制进度计划。

17、答案：C本题解析：2020/2021版教材P121-123设计施工总承包合同的价格清单，指承包人按投标文件中规定的格式和要求填写，并标明价格的报价单。因此，本题的正确答案为C。

18、答案：A本题解析：考核建设工程勘察合同文本的构成。九部委勘察合同文本由通用合同条款、专用合同条款和合同附件格式构成。参见教材P75。

19、答案：B本题解析：要约是希望和他人订立合同的意思表示。要约和承诺是合同的两个必经阶段。要约条件：内容具体确定；一经受要约人承诺，合同即成立（必须以缔结合同为目的），必须向相对人发出，由相对人承诺；必须具备合同的一般条款。

20、答案：D本题解析：2021教材P111知识点：缺陷责任期管理。缺陷责任期满承包人提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限至发包人接受最终结清证书时止，即合同终止后承包人就失去索赔的权利。

21、答案：B本题解析：联合体各方不得再以自己的名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则相关投标均无效。

22、答案：A本题解析：本题考查的是开箱检验、安装、调试、考核、验收。在买方或买方安排的第三方按照卖方现场服务人员的指导进行安装、调试的情况下出现安装、调试不成功和（或）造成合同设备损坏的情况，卖方应承担责任。参见教材P148。

23、答案：C本题解析：2020/2021版教材P152-153工程师的主要责任和义务：执行业主委托的施工项目质量、进度、费用、安全、环境等目标监控和日常管理工作，包括协调、联系、指示、批准和决定等;确定确认合同款支付、工程变更、试验、验收等专业事项等;工程师还可以向助手指派任务和委托部分权力，但工程师无权修改合同，无权解除任何一方依照合同具有的职责、义务或责任。

24、答案：B本题解析：2021教材P28本题考查招标的范围和方式。ACD为可以邀请招标的情形。

25、答案：A本题解析：数量验收的方法主要包括衡量法、理论换算法和查点法。其中，衡量法，即根据各种物资不同的计量单位进行检尺、检斤，以衡量其长度．面积，体积，重量是否与合同约定一致。如胶管衡量其长度，钢板衡量其面积，木材衡量其体积，钢筋衡量其重量等。本题中，验收物资为钢板，所以应用衡量法。因此，本题的正确答案为A。

26、答案：C本题解析：P107-108承包人的安全责任包括：严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程，配备必要的安全生产和劳动保护设施，加强对承包人人员的安全教育，【彩蛋】压卷，，并发放安全工作手册和劳动保护用具等

27、答案：D本题解析：考点:FIDIC施工合同条件部分条款。我国标准施工合同依据《中华人民共和国合同法》的规定，以不可抗力发生的时点来划分不可抗力的后果责任，即以施工现场人员和财产的归属，发包人和承包人各自承担本方的损失，延误的工期相应顺延。参见教材P141。

28、答案：D本题解析：《合同法》规定的承担违约责任是以补偿性为原则的。补偿性是指违约责任旨在弥补或者弥补因违约行为造成的损失。对于财产损失的赔偿范围，《合同法》规定，赔偿损失额应当相当于因违约行为所造成的损失，包括合同履行后可获得的利益。但是，违约责任在有些情况下也具有惩罚性。如：合同约定了违约金，违约行为没有造成损失或者损失小于约定的违约金；约定了定金，违约行为没有造成损失或者损失小于约定的定金等。

29、答案：C本题解析：本题考查的是承担缔约过失责任的情形。承担缔约过失责任的情形：(1)假借订立合同，恶意进行磋商；(2)故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或提供虚假情况；(3)有其他违背诚实信用原则的行为；(4)违反缔约中的保密义务。本题属于第(1)种情况。（本知识点新教材已经删除）

30、答案：C本题解析：本题考查的是监理人的职责。经监理人批准的施工进度计划称为“合同进度计划”。参见教材P84～85。

31、答案：D本题解析：2020/2021版教材P153-157工程师在收到索赔报告或证明资料后42天内，或在工程师可能建议并经承包商认可的其他期限内，做出回应。

32、答案：A本题解析：考核工程款支付管理。承包人应根据价格清单的价格构成、费用性质、计划发生时间和相应工作量等因素，对拟支付的款项进行分解并编制支付分解表。参见教材P129。

33、答案：C本题解析：知识点:工程款支付管理。属于发包人应予控制而未做好的情况，所以应补偿费用和合理利润。教材P105。

34、答案：D本题解析：本题考核的是施工阶段发包人违约的处理。除了发包人不履行合同义务或无力履行合同义务的情况外，承包人向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为。发包人收到承包人通知后的28d内仍不履行合同义务，承包人有权暂停施工，并通知监理人，发包人应承担由此增加的费用和(或)工期延误，并支付承包人合理利润。

35、答案：B本题解析：本题考查的是承包人要求的延期开工。如果是承包人要求的延期开工，则工程师有权批准是否同意延期开工。承包人不能按时开工，应在不迟于协议书约定的开工日期前7天，以书面形式向工程师提出延期开工的理由和要求。工程师在接到延期开工申请后的48小时内未予答复，视为同意承包人的要求，工期相应顺延。如果工程师不同意延期要求，工期不予顺延。如果承包人未在规定时间内提出延期开工要求，工期也不予顺延。工程师在48小时内未予答复，视为同意开工延期至9月17日。

36、答案：A本题解析：本题考查重点是“FIDIC施工合同条件部分条款”。FIDIC《施工合同条件》是以承包商投标时能否合理预见来划分风险责任的归属，即由于承包商的中标合同价内未包括不可抗力损害的风险费用，因此对不可抗力的损害后果不承担责任。因此，本题的正确答案为A。

37、答案：D本题解析：知识点:保修期。保修期自实际竣工日起算，发包人和承包人按照有关法律、法规的规定，在专用条款内约定工程质量保修范围、期限和责任。教材P99。

38、答案：D本题解析：2020/2021版教材P92-93项目经理的名称是中标人的投标文件中说明并已在评标时作为量化评审要素的人选，要求履行合同时必须到位。

39、答案：C本题解析：本题考查的是风险责任的划分。通用条件内以投标截止日期前第28天定义为“基准日”，作为业主与承包商划分合同风险的时间点。（本知识点新教材已经删除）

40、答案：C本题解析：本题考查的是不可抗力。在合同约定工期内发生不可抗力事件的合同责任。承包人只承担两种情况，一是承包人自己的人身伤亡损失，二是承包人的施工机械设备损坏，其它的均由发包人承担。参见教材P110。

41、答案：C本题解析：本题考查的是定金的规定。给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金；收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金。定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的20%。10+2×200×20%＝90万元。

42、答案：C本题解析：索赔事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的28天内向工程师递交索赔意向通知，声明将对此事件提出索赔。该意向通知是承包人就具体的索赔事件向工程师和发包人表示的索赔愿望和要求。如果超过这个期限，工程师和发包人有权拒绝承包人的索赔要求。

43、答案：B本题解析：本题考查的是工程勘察设计招标文件的编制。有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件；（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同；在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金。（3）发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。参见教材P34。

44、答案：C本题解析：2020/2021版教材P102-104本题考查的是施工质量管理。对目前闲置的施工设备或后期不再使用的施工设备，经监理人根据合同进度计划审核同意后，承包人方可将其撤离施工现场。

45、答案：D本题解析：履约保函的保证期限为从工程开工之日起，至颁发履约证书日止。

46、答案：A本题解析：本题考查重点是“保证在建设工程中的应用”。履约担保金可用保兑支票、银行汇票或现金支票，一般情况下额度为合同价格的10%。因此，本题的正确答案为A。

47、答案：C本题解析：本题考查的是违约责任。监理人发出整改通知28天后，承包人仍不纠正违约行为，发包人可向承包人发出解除合同通知。参见教材P113。

48、答案：D本题解析：2021教材P66知识点：材料招标文件中招标人要求的规定。招标人允许中标人对非主体货物进行分包。

49、答案：C本题解析：2020/2021版教材P123-126设计施工总承包合同订立时，如果发包人要求违反法律规定，承包人应书面通知发包人，并要求其改正。发包人收到通知后不予改正或不作答复，承包人有权拒绝履行合同义务，直至解除合同。发包人应承担由此引起的承包人全部损失。

50、答案：D本题解析：2020/2021版教材P110-112本题考查重点是“索赔管理”。承包人应在索赔事件发生后的28天内向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。承包人未在前述28天内发出索赔意向通知书，丧失要求追加付款和(或)延长工期的权利。因此，本题的正确答案为D。

51、答案：C本题解析：考核民事责任。二人以上依法承担连带责任的，权利人有权请求部分或者全部连带责任人承担责任。连带责任人的责任份额根据各自责任大小确定；难以确定责任大小的，平均承担责任。实际承担责任超过自己责任份额的连带责任人，有权向其他连带责任人追偿。参见教材P11。

52、答案：C本题解析：2020/2021版教材P16-18本题考查的是保证在建设工程中的应用。投标保证金有效期应当与投标有效期一致，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。截止时间根据招标项目的情况由招标文件规定。

53、答案：A本题解析：建设工程合同包括勘察、设计、施工合同。

54、答案：C本题解析：2020/2021版教材P16-18本题考核的是履约保证的形式。履约保证的形式有履约担保金(又叫履约保证金)、履约银行保函和履约担保书三种。

55、答案：C本题解析：本题考查的是FIDIC施工合同条件部分条款。选项A，助手相当于我国项目监理机构中的专业监理工程师；选项BD，工程师可以向助手指派任务和付托部分权力。助手在授权范围内向承包人发出的指示，具有与工程师指示同样的效力。

56、答案：B本题解析：如果因供货方的原因导致不能全部或部分交货，应按合同约定的违约金比例乘以不能交货部分货款计算违约金。若违约金不足以偿付采购方所受到的实际损失时，可以修改违约金的计算方法，使实际受到的损害能够得到合理的补偿。如施工承包人为了避免停工待料，不得不以较高价格紧急采购不能供应部分的货物而受到的价差损失等。

57、答案：B本题解析：2020/2021版教材P136-137承包人应提前21d将申请竣工试验的通知送达监理人，并按照专用条款约定的份数，向监理人提交竣工记录、暂行操作和维修手册。

58、答案：A本题解析：本题考查的是标准设计施工总承包合同。设计施工总承包合同的文件组成与标准施工合同相同，也是由协议书、通用条款和专用条款组成，与标准施工合同内容相同的条款在用词上也完全一致。设计施工总承包合同与标准施工合同的条款结构基本一致。

59、答案：D本题解析：考核建设工程设计合同的内容和合同当事人。建设工程设计合同当事人包括发包人和设计人。发包人通常也是工程建设项目的业主(建设单位）或者项目管理部门（如工程总承包单位）。承包人则是设计人，设计人须为具有相应设计资质的企业法人。参见教材P84。

60、答案：A本题解析：2021教材P81本题考查的是建设工程勘察合同履行管理。勘察费用实行发包人签证制度，即勘察人完成勘察项目后通知发包人进行验收，通过验收后由发包人代表对实施的勘察项目、数量、质量和实施时间签字确认，以此作为计算勘察费用的依据之一。

61、答案：C本题解析：考核建设工程勘察合同履行管理。选项C错误，发包人要求勘察人进行外出考察、试验检测、专项咨询或专家评审时，相应费用不含在合同价格之中，由发包人另行支付。参见教材P81。

62、答案：A本题解析：发包人有义务为设计人在现场工作期间提供必要的工作、生活等方便条件。

63、答案：C本题解析：考核工程勘察设计的评标。资格评审因素和评审标准主要包括：审査投标人营业执照和组织机构代码证；资质要求；财务要求；业绩要求；信誉要求；项目负责人；其他主要人员；其他要求；联合体投标人；不存在禁止投标的情形等各项内容是否符合投标人须知的规定。参见教材P36。

64、答案：C本题解析：衡量投标书优劣的依据是“评标价”而不是投标价。“评标价”既不是投标价也不是中标价。定标签订合同时，仍以投标价作为中标的合同价。

65、答案：C本题解析：本题考查的是监理人。监理人既属于发包人一方的人员，但又不同于发包人的雇员，即不是一切行为均遵照发包人的指示，而是在授权范围内独立工作。

66、答案：B本题解析：不利物质条件属于发包人应承担的风险。监理人没有发出指示，承包人因采取合理措施而增加的费用和工期延误，由发包人承担。不利物质条件不包括不利气候条件。

67、答案：C本题解析：为了保障承包人按约定的时间顺利开工，发包人应按合同约定的责任完成满足开工的准备工作：①提供施工场地。包括施工现场，地下管线及地下设施的相关资料，现场外的道路通行权。②组织设计交底。发包人应根据合同进度计划，组织设计单位向承包人和监理人对提供的施工图纸和设计文件进行交底。约定开工时间。选项A、B、D均是承包人义务。

68、答案：C本题解析：本题考查的是招标程序。细微偏差是指投标文件基本上符合招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。（本知识点新教材已经删除）

69、答案：C本题解析：本题考查的是设计合同履行管理。按设计阶段支付费用的百分比：（1）合同生效3天内，发包人支付设计费总额的20%作为定金。此笔费用支付后，设计人可以自主使用。（2）设计人提交初步设计文件后3天内，发包人应支付设计费总额的30%。（3）施工图阶段，当设计人按合同约定提交阶段性设计成果后，发包人应依据约定的支付条件、所完成的施工图工作量比例和时间，分期分批向设计人支付剩余总设计费的50%。施工图完成后，发包人结清设计费，不留尾款。参见教材P72。

70、答案：D本题解析：按照《合同法》的规定，有下列情形之一的，合同的权利义务终止：①债务已经按照约定履行；②合同解除；③债务相互抵销；④债务人依法将标的物提存；⑤债权人免除债务；⑥债权债务同归于一人；⑦法律规定或者当事人约定终止的其他情形。

71、答案：D本题解析：本题考查的是对材料和设备的质量控制。承包人采购的材料设备到货：(1)承包人负责采购材料设备的，应按照合同专用条款及设计要求和有关标准采购，并提供产品合格证明，对材料设备质量负责。(2)承包人在材料设备到货前24小时应通知工程师共同进行到货清点。(3)承包人采购的材料设备与设计或标准要求不符时，承包人应在工程师要求的时间内运出施工现场，重新采购符合要求的产品，承担由此发生的费用，延误的工期不予顺延。

72、答案：D本题解析：保留金是按合同约定从承包商应得的工程进度款中相应扣减的一笔金额，保留在业主手中，作为约束承包商严格履行合同义务的措施之一。

73、答案：D本题解析：本题考查的是保证在建设工程中的应用。履约保证有效期限从提交履约保证起，一般情况到保修期满并颁发保修责任终止证书后15天或14天止。参见教材P17。

74、答案：A本题解析：本题考查的是订购产品的交付。产品交付的法律意义是，一般情况下，交付导致采购材料的所有权发生转移。如果材料在订立合同之前已为买受人占有的，合同生效的时间为交付时间。

75、答案：B本题解析：禁止分包主体、关键性工作（不论发包方是否同意）。

76、答案：C本题解析：工程设计综合资质，可以承接各行业、各等级的工程设计业务。工程设计行业资质，可以承接本行业相应等级的工程设计业务、本行业范围内同级别的专业、专项工程设计业务（设计施工一体化资质除外）。工程设计专业资质，可以承接本专业相应等级的工程设计业务、本专业范围内同级别的专项工程设计业务（设计施工一体化资质除外）。

77、答案：C本题解析：知识点:ECC合同中的主要选项条款。选项A：带有分项工程表的标价合同；选项B：带有工程量清单的标价合同；选项C：带有分项工程表的目标合同；选项D：带有工程量清单的目标合同；选项E：成本补偿合同；选项F：管理合同。教材P162。

78、答案：D本题解析：本题考查重点是“建设工程材料设备采购合同的特点”。建设工程材料设备采购合同的买受人即采购人，可以是发包人，也可能是承包人，依据合同的承包方式来确定。永久工程的大型设备一般情况下由发包人采购。

79、答案：D本题解析：本题考查的是经评审的最低投标价法。“投标人的名称应与营业执照、资质证书、安全生产许可证的