建设工程合同变更补充协议

建设工程合同变更补充协议根据原合同编号为[原合同编号]的《[原合同全称]》（以下简称“原合同”），因项目现场实际情况变化/设计调整/业主需求变更等原因，发承包双方经友好协商，就原合同项下的工程变更事宜达成以下补充协议：本协议是根据中华人民共和国合同法及其他相关法律法规的规定签订的，旨在变更原合同的部分内容。本协议是原合同不可分割的一部分，与原合同具有同等法律效力。除本协议明确修改的以外，原合同的其他条款仍然有效。原合同与本协议约定不一致的，以本协议为准。一、变更事项本次变更涉及原合同第[X]条第[Y]款第[Z]项项下的[具体工程项目名称，例如：主体结构混凝土浇筑C30]工作内容，具体变更如下：1.原合同图纸[图纸编号]所示的[具体部位，例如：三层A区梁板]的混凝土浇筑量由[原工程量]立方米变更为[变更后工程量]立方米，增加（或减少）[增加/减少的工程量]立方米。2.变更后的混凝土强度等级仍为C30，质量标准应符合原合同约定的国家及行业现行标准。3.原合同图纸[图纸编号]所示的[具体工程项目名称，例如：外墙保温材料]更换为[新的材料名称]，新的材料性能指标不低于原合同要求。相关变更设计图纸见附件一《[变更设计图纸名称]》共X份，是本协议不可分割的组成部分。4.新增[具体工程项目名称，例如：室外景观道路硬化]工作内容，范围位于[具体位置]，工程量约为[工程量]平方米，技术要求按附件二《[室外景观道路硬化技术要求说明]》执行。此项工作为原合同内容之外的新增工作。二、变更后的工程内容确认变更后的[具体工程项目名称，例如：主体结构混凝土浇筑C30]工作范围包括上述第一项所述的变更工程量，并按C30强度等级和国家及行业现行标准施工验收。变更后的[具体工程项目名称，例如：外墙保温材料]应采用[新的材料名称]，并满足附件一《[变更设计图纸名称]》的要求。新增的[具体工程项目名称，例如：室外景观道路硬化]工作内容，按附件二《[室外景观道路硬化技术要求说明]》执行。三、工期调整因本协议第一项所述变更事项，导致承包人需要增加[增加的工期天数]天的工作时间，因此，原合同约定的工程竣工日期相应顺延[增加的工期天数]天。新的竣工日期为[新的竣工日期年月日]。四、费用调整1.关于第一项所述的混凝土浇筑量变更部分，由于变更增加的工程量为[增加的工程量]立方米，承包人应按照原合同第[相关条款号]条关于工程量确认和单价确定的原则，在收到发包人提供的结算资料后[具体天数，例如：15]天内，提交变更费用计算书。该部分变更费用由发包人承担。发包人应在收到承包人提交的符合要求的费用计算书后[具体天数，例如：20]天内，审核确认并支付相应款项。2.关于第二项所述的外墙保温材料更换部分，承包人应将因材料更换而发生的成本节约或增加部分纳入其提交的工程竣工结算报告中。节约部分归发包人所有，增加部分由发包人承担，发包人应在审核确认工程竣工结算报告后，按照原合同约定的支付周期支付相应款项。3.关于第三项所述的新增室外景观道路硬化工作，其费用总额约为[估算费用金额]元（最终以实际完成并经发包人审核确认的工程量及合同约定单价计算），由发包人承担。承包人应在完成该部分工程并通过竣工验收后[具体天数，例如：10]天内，提交相关工程量和费用结算资料，发包人应在收到后[具体天数，例如：15]天内审核确认并支付该部分费用。4.所有因本协议项下变更产生的费用，均应按照原合同第[相关条款号]条关于工程进度款支付、发票开具及税务等所有相关约定执行。五、双方责任与义务1.发包人责任：*及时向承包人提供本协议项下变更所需的指令、设计文件（以附件为准）和技术要求。*负责审核承包人提交的变更工程量计算和费用计算书，并在约定时间内予以确认。*按照本协议第四条约定及时支付由本协议项下变更产生的费用。*变更指令发出后，应积极协调解决变更实施过程中可能出现的与其他合同工作或第三方利益的冲突。2.承包人责任：*根据本协议第一项和第二项的约定，按照发包人提供的设计文件和技术要求，在原合同约定的质量标准下完成变更工程。*及时提交变更工程量计算书、费用计算书、变更施工记录、竣工验收报告等相关资料。*确保变更工程的施工不会影响原合同项下其他工程的质量和安全，并承担由此产生的费用和责任（如有时）。*妥善保管因变更产生的所有文件资料。六、原合同其他条款的适用性除本协议明确修改的以外，原合同中关于工程质量、安全文明施工、材料检验、竣工验收、保修、索赔与反索赔、不可抗力、违约责任、争议解决、通知送达、协议生效、份数、补充与修正等所有条款，对本协议项下的变更仍然适用。七、协议生效条件本协议自发承包双方授权代表签字并加盖单位公章（或合同专用章）之日起生效。八、争议解决因本协议履行发生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，应按照原合同第[相关条款号]条约定的方式解决，即：提交[仲裁委员会名称]按照其届时有效的仲裁规则进行仲裁（仲裁地点：[仲裁地点]），仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力；或向[有管辖权的人民法院名称，例如：工程所在地有管辖权的人民法院]提起诉讼。九、协议份数本协议一式[X]份，发承包双方各执[X]份，原合同正本一份存档，具有同等法律效力。附件为本协议不可分割的组成部分。十、补充与修正对本协议的任何补充或修正，均须经双方授