2026年工程造价鉴定试题及答案

2026年工程造价鉴定试题及答案1.某工程造价鉴定项目中，鉴定机构负责人是本案原告单位法定代表人的堂兄，根据《建设工程造价鉴定规范》GB/T51262-2017及《司法鉴定程序通则》的规定，以下处理方式正确的是（）A.仅该负责人需要回避，鉴定机构其他人员承接项目无需回避B.鉴定机构应当整体回避，由人民法院另行指定鉴定机构C.该负责人退出鉴定工作即可，鉴定机构可安排其他无利害关系的鉴定人承接本项目D.只要原告不主动提出回避申请，鉴定机构可以不回避2.某EPC总承包项目，发承包双方签订固定总价总承包合同，合同约定总价包含的风险范围为主要建材价格涨幅5%以内，施工期间遭遇市场波动，通用硅酸盐水泥价格从投标期的420元/t上涨至竣工期的487.2元/t，涨幅达到16%，承包人主张调整全部价差，发包人认为固定总价合同不予调整，鉴定机构对该价差争议鉴定时，正确的做法是（）A.固定总价合同不予调整，直接支持发包人主张B.按照合同约定，仅对超过5%风险幅度的11%部分价差予以调整C.由于水泥涨幅远超约定风险幅度，对全部16%涨幅部分价差予以调整D.EPC总承包项目固定总价一律不调整价差，直接驳回承包人调整请求3.某住宅项目施工过程中，承包人主张合同外增加了小区入口景观改造项目，提交的现场签证仅有承包人现场代表签字，无发包人及监理单位签字确认，承包人补充提交了同期监理日志、现场施工影像资料、苗木进场验收记录、工人工资发放凭证等资料，可证明该改造工作实际发生，发包人仅以无签字为由否认该工作，未提供任何未施工的相反证据，鉴定机构对该签证内容的处理正确的是（）A.直接以无发包人及监理签字为由，对该部分内容不予认可B.核查承包人提交的佐证资料，确认实际发生后据实计量C.必须要求发包人完成补签字手续后，才能对该部分内容予以认可D.按照签证载明金额的50%酌情计取该部分价款4.某工程造价鉴定项目中，委托人（工程所在地中级人民法院）提交的鉴定资料中，包含三份施工图纸和两份现场联系单未经发承包双方质证，鉴定机构收到该部分资料后的正确处理方式是（）A.直接根据现有资料，将该部分内容纳入鉴定范围出具意见B.由鉴定机构自行组织双方当事人到场质证后，根据质证结果使用C.及时向委托人说明情况，要求委托人组织双方完成质证并确认争议后再行使用D.对未经质证的资料直接不予采纳，不纳入鉴定范围5.某商业综合体项目，工程完工后承包人于2024年4月18日提交了竣工验收申请报告，发包人因自身招商计划未完成，迟迟未组织竣工验收，且于2024年6月2日提前将部分商铺交付给商户装修使用，发承包双方因工期延误索赔产生争议，鉴定机构计算发包人延误工期责任时，应当采用的竣工日期为（）A.2024年4月18日，即承包人提交竣工验收申请报告的日期B.2024年6月2日，即发包人转移占有工程的日期C.由双方协商确定，协商不成以鉴定机构现场勘查的日期为竣工日期D.由发包人举证证明实际竣工日期，无法举证的以承包人主张的日期为准6.某鉴定项目中，发承包双方对计价标准约定不明，合同中仅约定“按照当地定额计价”，未明确定额年份，鉴定机构应当优先采用的定额标准为（）A.工程开工时当地施行的定额标准B.工程竣工时当地施行的定额标准C.鉴定出具意见时当地最新施行的定额标准D.结合市场行情，选用双方举证后更符合项目实际的定额标准7.某项目合同约定，索赔事件发生后承包人必须在14天内提出索赔意向，否则视为放弃索赔，施工中发生发包人原因的索赔事件后，承包人第21天才提交索赔意向，索赔进入鉴定程序后，鉴定机构正确的处理是（）A.按照合同约定，直接认定承包人丧失索赔权利，不予计取B.只要索赔事实实际发生，合同约定的失权条款无效，应当支持C.审查发包人是否已经知晓该索赔事件，若发包人已经知晓且未提出异议，实际发生的可以计取D.直接按照索赔金额的一半酌情计取8.鉴定机构出具正式鉴定意见前，对鉴定意见初稿征求各方意见，一方当事人逾期未回复意见的，视为（）A.对鉴定意见初稿无异议B.对鉴定意见初稿全部不认可C.鉴定机构应当再次催告，催告后仍不回复才能视为无异议D.终止本次鉴定程序，告知委托人9.某已完工程因发包人要求拆除重建，原有已完工程的造价鉴定，无法通过现场勘查确认原有工程的工程量，鉴定机构应当（）A.直接驳回承包人的造价主张B.根据承包人提供的施工图纸、隐蔽工程验收记录、材料进场记录等资料确认工程量C.按照承包人主张的工程量的70%计取D.要求发包人必须提供反证，发包人不提供直接采纳承包人主张10.根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》，建设工程施工合同无效，但工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，鉴定机构进行造价鉴定时应当（）A.按照定额重新计算工程价款，合同约定无效不予参照B.参照合同约定计算工程价款，若合同没有约定的部分才按照定额计价C.按照市场价格重新组价，合同无效所有约定都不生效D.按照成本加利润的方式计算工程价款11.某项目招标时，招标人要求投标人对暂列金额按照1000万元包干报价，结算时暂列金额应当（）A.按照1000万元直接计入结算造价B.按照实际发生的签证费用计取，剩余部分归发包人C.按照实际发生的签证费用计取，剩余部分归承包人D.暂列金额属于不可预见费，全部归承包人所有12.工程造价鉴定中，鉴定人应当出庭接受当事人质询，下列关于质询的处理，错误的是（）A.鉴定人因特殊原因无法出庭的，经人民法院准许，可以书面答复当事人的质询B.当事人对鉴定意见提出的新的证据，鉴定人可以根据新证据进行补充鉴定C.鉴定人出庭产生的费用由败诉方承担，无需申请人预先垫付D.对当事人超出鉴定范围的问题，鉴定人可以拒绝回答13.承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，竣工日期认定正确的是（）A.以承包人提交验收报告之日为竣工日期B.以发包人实际验收之日为竣工日期C.以承包人提交竣工结算报告之日为竣工日期D.以鉴定机构现场勘查之日为竣工日期14.某固定单价合同项目，合同约定材料价格涨幅超过3%的部分据实调整，未约定价格下跌的调整规则，施工期间钢材价格实际跌幅达到15%，发包人要求按照实际采购价调整单价，扣减超过幅度部分的价差，鉴定机构正确的处理是（）A.固定单价合同任何情况都不予调整，驳回发包人请求B.根据公平原则和风险对等原则，超过约定风险幅度的下跌部分，应当调整价差，扣减对应价款C.合同仅约定涨价调整，未约定跌价调整，所以不予调整D.价格下跌全部价差都归发包人，应当全部调整15.某项目规费计取，当地规定规费按照人工费为基数计取，费率为26%，承包人是外地企业，核定的规费费率是22%，鉴定机构计取规费时应当采用的费率是（）A.按照当地规定的26%计取B.按照承包人核定的22%计取C.按照两者平均值计取D.由发包人确定费率1.根据《建设工程造价鉴定规范》GB/T51262-2017，工程造价鉴定意见书应当包含的核心内容有（）A.鉴定委托人名称、委托鉴定的事项和范围B.鉴定依据、鉴定方法和鉴定过程说明C.对争议事项的分析和认定说明D.明确的鉴定结论和造价金额E.鉴定机构和鉴定人的资质信息、签字盖章2.下列情形中，鉴定人应当自行提出回避的有（）A.鉴定人是本案当事人的近亲属B.鉴定人或者其近亲属与本案有利害关系C.鉴定人担任过本案的证人D.鉴定人曾经接受过当事人一方的咨询服务E.鉴定人与本案当事人有其他关系，可能影响公正鉴定3.EPC总承包项目工程造价鉴定中，常见的争议类型包括（）A.发包人提出功能需求变更引发的价款调整争议B.物价波动超出合同约定风险幅度引发的价差调整争议C.地质条件变化超出设计预期引发的价款调整争议D.总承包管理费、利润计取基数引发的争议E.暂列金额、暂估价项目计价引发的争议4.下列关于鉴定资料的说法，正确的有（）A.鉴定资料必须经过委托人组织质证后才能作为鉴定依据B.一方当事人对另一方当事人提交的鉴定资料不认可，但没有相反证据推翻的，鉴定人可以结合案情决定是否采用C.鉴定人可以根据委托人授权自行收集与鉴定事项有关的资料D.对当事人共同确认的鉴定资料，鉴定人可以直接采用E.未经质证的资料，鉴定人一律不得作为鉴定依据5.发承包双方对窝工索赔的计价产生争议，下列费用中，属于发包人原因导致工期窝工时应当予以支付的费用有（）A.承包人自有施工机械的台班折旧费B.租赁施工机械的租赁窝工费C.现场管理人员的窝工工资D.因窝工导致承包人需向分包人支付的违约金E.窝工期间的企业管理费全部费用6.下列关于工程造价鉴定中现场勘查的说法，正确的有（）A.鉴定人认为需要现场勘查的，应当提前通知各方当事人到场B.一方当事人拒不到场的，鉴定人可以直接终止鉴定C.现场勘查应当制作勘查记录，由到场的当事人签字确认D.当事人不到场不影响鉴定人按照现有资料进行现场勘查，勘查结果有效E.现场勘查记录必须由所有当事人签字才能作为鉴定依据7.下列关于工程造价鉴定意见分类的说法，正确的有（）A.对鉴定范围内无争议的事项，应当作出确定性鉴定意见B.对鉴定范围内有争议的事项，应当分别作出推断性鉴定意见或者选择性鉴定意见C.因证据不足无法确定的事项，鉴定人可以作出无法认定的说明D.选择性鉴定意见是指鉴定人根据不同的合同约定或者证据前提分别给出不同的造价结论E.推断性鉴定意见是指鉴定人根据现有证据，结合专业分析推断得出的鉴定意见8.合同解除后，已经完成的建设工程质量合格，对已完工程进行造价鉴定，下列说法正确的有（）A.应当按照合同约定对已完工程计算价款B.合同中没有约定的，可以参照当地定额或者市场价格计算C.未施工部分的预付款，承包人应当返还发包人D.承包人主张已完工程价款的，鉴定机构应当支持合格工程的价款请求E.合同解除后所有计价都按照定额重新计算，原合同约定无效9.下列关于招标控制价和投标报价偏差的鉴定，说法正确的有（）A.投标报价明显低于招标控制价，但是投标人不能说明原因的，报价无效B.投标报价中存在漏项，合同履行后漏项项目价款鉴定，应当根据合同约定调整C.招标工程量清单存在错漏项，承包人主张调整价款，应当予以支持D.投标人投标报价中的综合单价错误，结算鉴定时按照正确的组价重新计算E.投标报价中大小写不一致的，按照大写金额认定10.某项目合同约定，工程量偏差超过15%时，可以调整综合单价，下列关于调整的说法，符合计价规范要求的有（）A.当工程量增加15%以上时，增加部分的工程量的综合单价应予调低B.当工程量减少15%以上时，减少后剩余部分的工程量的综合单价应予调高C.工程量增加超过15%，所有工程量的综合单价都应予调低D.工程量减少超过15%，所有工程量的综合单价都应予调高E.调整应当仅针对超出幅度的部分，原幅度内部分单价不变某省会城市轨道交通10号线延伸段土建工程项目，发包人为A城市轨道交通集团有限公司，承包人为B建设集团有限公司，招标范围为土建工程施工，采用工程量清单计价的固定单价合同，签约合同价为12.6亿元，合同约定：人工单价按照工程所在地住建部门发布的同期造价信息指导价调整，主要材料价格涨幅超过3%的部分据实调整，规费税金按照国家现行规定计取；合同同时约定，清单工程量变化幅度超过15%时，超出部分的综合单价按照原单价调低10%执行，争议解决方式为向工程所在地人民法院提起诉讼。项目施工过程中，因城市规划调整，发包人提出线路局部走向变更，引发部分土方工程和支护工程变更，项目完工并验收合格后，发承包双方对竣工结算价款产生较大争议，发包人主张总结算价款为12.8亿元，承包人主张总结算价款为13.7亿元，相差9000万元，工程所在地中级人民法院委托某具备甲级造价资质的鉴定机构进行工程造价鉴定，经梳理核对，双方存在以下四项核心争议事项：争议事项1：本次变更涉及原合同内土方开挖项目，原清单工程量为12000m³，原综合单价为85元/m³，变更完成后实际工程量为18600m³。发包人主张工程量变化超过合同约定的15%幅度，全部工程量都应当按照调低后的单价计算；承包人主张仅超出15%幅度的部分调低单价，原15%幅度以内的部分按照原单价执行。争议事项2：项目施工周期内，工程所在地住建部门发布新的人工指导价，相比投标期的人工指导价涨幅为12%，承包人主张按照新的指导价调整项目全部人工费；发包人主张合同约定的“人工单价调整”仅针对新增变更项目的人工单价，原有合同内已完工程的人工单价不予调整。经查，合同仅约定“人工单价按照当地住建部门发布的同期指导价调整”，未明确调整范围仅为新增项目。争议事项3：项目主要材料钢筋，承包人投标时的价格为4200元/t，施工期间实际采购均价为4800元/t，钢筋总消耗量为25000t。承包人主张应当全额调整价差，价差为（4800-4200）×25000=150万元；发包人主张应当扣除合同约定的3%风险幅度，仅调整超出幅度部分的价差。争议事项4：施工过程中因发包人原因导致关键线路工期延误3个月，承包人提出窝工损失索赔，索赔金额包含现场管理人员窝工费58万元，周转材料闲置费22万元，合计80万元。承包人已经提交了发包人签认的工期延误文件，以及同期现场人员考勤表、周转材料进场租赁记录证明损失实际发生；发包人对工期延误的事实无异议，但主张窝工损失已经包含在合同价的企业管理费中，不需要另行支付。问题：1.针对争议事项1，鉴定机构应当如何认定该土方开挖项目的总价款？写出具体计算过程。2.针对争议事项2，鉴定机构应当如何处理该人工费调整争议？说明具体理由。3.针对争议事项3，请计算正确的钢筋价差调整额，说明计算依据。4.针对争议事项4，鉴定机构是否应当支持承包人的窝工索赔请求？说明理由。某省级智能制造产业园标准化厂房项目，采用设计施工一体化EPC总承包模式发包，发包人为C产业投资发展有限公司，承包人为D工程设计建设总承包有限公司，合同形式为固定总价EPC总承包合同，签约合同总价为8.5亿元，合同约定：本项目采用总价包干模式，除发包人书面提出的功能变更、规模调整外，合同总价不予调整；物价波动风险全部由承包人承担。项目开工后，发生以下事项，最终引发结算争议进入鉴定程序：事项1：发包人根据入园企业需求，书面要求增加一栋12000㎡的二层配套服务办公楼，属于原项目规划范围内的新增功能建筑，承包人按照要求完成施工后，主张该新增办公楼价款为1860万元，发包人主张新增建筑属于原EPC总价包干范围，不予另行支付价款，双方产生争议。事项2：项目施工期间，主要建材价格大幅上涨，其中钢筋价格涨幅达到22%，混凝土价格涨幅达到18%，承包人主张材料价差增加费用1280万元，要求发包人予以支付，发包人主张合同约定物价波动风险全部由承包人承担，拒绝支付，双方产生争议。事项3：项目场地平整阶段，发现原地质勘察报告未标注的地下溶洞，需要进行地基处理，增加地基处理费用320万元，承包人要求发包人支付该费用，发包人主张EPC总承包合同总价包含地质风险，不予调整，双方产生争议。问题：1.针对事项1的新增办公楼争议，鉴定机构应当如何处理？说明理由。2.针对事项2的材料价差争议，鉴定机构应当如何处理？说明理由。3.针对事项3的地基处理费用争议，鉴定机构应当如何处理？说明理由。1.答案：C解析：根据《建设工程造价鉴定规范》GB/T51262-2017第3.1.4条规定，鉴定人存在应当回避情形的，鉴定机构应当另行指派其他符合要求的鉴定人，只有鉴定机构本身与案件存在直接利害关系时才需要整体回避。本题中仅鉴定机构负责人存在亲属利害关系，该负责人退出鉴定工作后，鉴定机构安排其他无利害关系鉴定人承接项目符合规范要求，因此C选项正确。2.答案：B解析：固定总价合同的风险范围仅包含合同约定幅度内的价格波动，超出约定幅度的部分应当按照合同约定予以调整。本题中合同已经明确约定5%以内的涨幅属于承包人风险范围，因此仅对超过5%的11%涨幅部分价差予以调整，B选项正确。3.答案：B解析：根据《建设工程造价鉴定规范》第4.2.5条规定，一方当事人提出的证据，另一方当事人不予认可但没有提供有效相反证据予以推翻的，鉴定人可以结合案件其他佐证材料对该证据予以认定。本题中承包人已经提供了完整的佐证资料证明工作实际发生，发包人仅以无签字为由否认，未提供相反证据，因此鉴定机构可以确认实际发生后据实计量，B选项正确。4.答案：C解析：根据《司法鉴定程序通则》规定，未经质证的材料不得作为鉴定依据，组织当事人质证是委托人的法定职权，鉴定机构不得代替委托人行使质证认定职权，因此鉴定机构收到未经质证的资料后，应当及时告知委托人，由委托人组织双方完成质证后再行使用，C选项正确。5.答案：B解析：根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第十四条规定，建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期，因此本题中竣工日期应当认定为2024年6月2日，B选项正确。6.答案：A解析：发承包双方对计价定额约定不明时，优先按照工程开工时当地施行的定额标准计价，符合行业惯例和合同订立时的预期，能够反映项目实施阶段的实际造价水平，因此A正确。7.答案：C解析：合同约定的索赔失权条款并非当然无效，若发包人已经实际知晓索赔事件发生，且未在约定期限内提出异议，或者承包人逾期提出索赔不存在故意或者重大过失，且索赔事实实际发生的，不应当直接驳回索赔请求，应当根据现有证据认定损失，因此C正确。8.答案：A解析：根据《建设工程造价鉴定规范》规定，鉴定机构出具初稿征求当事人意见，当事人逾期未回复的，视为对鉴定意见初稿无异议，因此A正确。9.答案：B解析：原有已完工程拆除后无法现场勘查的，只要承包人能够提供完整的施工图纸、隐蔽工程验收记录、材料进场记录等原始资料，鉴定机构可以依据上述资料认定工程量，发包人没有相反证据推翻的，应当认可该工程量，因此B正确。10.答案：B解析：根据最高院司法解释，施工合同无效但工程验收合格的，承包人可以请求参照合同约定支付工程价款，因此鉴定机构应当参照合同约定计算已完工程价款，合同未约定的部分才按照定额或者市场价格计价，B正确。11.答案：B解析：暂列金额是招标人在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项，用于工程合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、工程设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的合同价款调整以及发生的索赔、现场签证等的费用，结算时应当按照实际发生的费用计取，剩余部分归发包人所有，因此B正确。12.答案：C解析：鉴定人出庭作证产生的交通费、误工费等费用，由申请一方先行垫付，最终由败诉方承担，因此C选项说法错误，符合题意。13.答案：A解析：根据最高院司法解释，承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期，因此A正确。14.答案：B解析：合同约定了涨价调整的风险幅度，根据公平原则和风险对等原则，价格下跌超过约定风险幅度的，发包人同样有权要求调整价差，超过幅度部分的价差应当归发包人，因此B正确。15.答案：A解析：规费属于按照工程所在地政府规定强制计取的费用，无论承包人企业性质和注册所在地，都应当按照工程所在地规定的标准计取，因此A正确。多项选择题答案及解析1.答案：ABCDE解析：根据《建设工程造价鉴定规范》，鉴定意见书应当包含委托人信息、委托事项、鉴定依据、方法、争议分析、鉴定结论、鉴定机构及鉴定人资质信息、签字盖章等内容，因此所有选项均正确。2.答案：ABCDE解析：根据《司法鉴定程序通则》和《建设工程造价鉴定规范》，上述所有情形均属于可能影响鉴定公正性、鉴定人应当回避的情形，因此全选。3.答案：ABCDE解析：上述五类争议均为EPC总承包项目造价鉴定中常见的争议类型，覆盖了从变更计价到风险承担的核心争议点，因此全选。4.答案：ABCDE解析：上述关于鉴定资料的说法均符合现行规范要求，未经质证的资料不得作为鉴定依据，共同确认的资料可以直接采用，一方不认可但无反证的，鉴定人可以结合案情认定，鉴定人也可以经委托人授权自行收集鉴定资料，因此全选。5.答案：ABCD解析：窝工索赔中，仅需要计取实际发生的直接损失，正常施工期间的企业管理费已经包含在合同价款中，窝工期间不需要另行计取全部企业管理费，仅对实际发生的窝工人员工资、机械闲置损失等计取即可，因此E选项错误，ABCD正确。6.答案：ACD解析：一方当事人拒不到场参加现场勘查的，不影响鉴定人进行勘查，鉴定机构不需要终止鉴定，因此B错误；一方当事人拒绝签字的勘查记录，鉴定人可以注明情况后作为鉴定依据，不需要所有当事人签字确认，因此E错误，ACD正确。7.答案：ABCDE解析：上述关于鉴定意见分类的说法均符合《建设工程造价鉴定规范》的要求，鉴定人应当根据争议情况出具不同类型的鉴定意见，因此全选。8.答案：ABCD解析：合同解除后，已完工程质量合格的，仍然应当参照原合同约定计算价款，不需要全部重新按照定额计价，原合同约定的计价规则对双方仍然具有约束力，因此E错误，ABCD正确。9.答案：BCE解析：投标报价明显低于招标控制价不等于低于成本，只有低于成本且投标人不能证明合理性的才会被认定为无效，因此A错误；投标报价是投标人的真实意思表示，一旦中标，综合单价错误只要不影响合同实质履行，应当按照投标报价的单价执行，不需要重新组价，因此D错误，BCE正确。10.答案：AB解析：根据《建设工程工程量清单计价规范》，工程量偏差超过15%时，仅对超出原幅度部分调整单价，增加部分的工程量综合单价调低，减少后剩余部分的工程量综合单价调高，因此AB正确，CD错误。案例分析题答案及解析案例一问题1：鉴定机构应当支持承包人的主张，仅对超出15%幅度的部分调整单价，原幅度内的部分按照原单价计算，具体计算过程如下：原清单工程量为12000m³，实际工程量为18600m³，工程量增加幅度：(18600-12000)/12000×100%=55%，超过合同约定的15%偏差幅度。15%幅度以内的工程量：12000×(1+15%)=13800m³，该部分工程量执行原综合单价85元/m³。超出15%幅度的工程量：18600-13800=4800m³，该部分单价调整为85×(1-10%)=76.5元/m³。土方开挖项目总价款：13800×85+4800×76.5=1173000+367200=1540200元，即154.02万元。案例一问题2：鉴定机构应当支持承包人的主张，按照新的指导价调整项目全部人工费。理由：首先，合同仅约定“人工单价按照当地住建部门发布的同期指导价调整”，未明确调整范围仅为新增项目，按照合同解释规则，格式合同约定不明时，应当作出不利于格式条款