2026年三级西藏自治区建造师法规复习题试题及答案

2026年三级西藏自治区建造师法规复习题试题及答案一、单项选择题（共20题，每题1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.根据《建筑法》及西藏自治区实施细则，关于施工许可证的说法，正确的是（）。A.工程投资额在30万元以下的建筑工程，无需办理施工许可证B.建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工，延期以1次为限，每次不超过3个月C.西藏自治区对边境县（区）小型民生工程可简化施工许可办理流程，由地（市）级住建部门授权乡镇审批D.中止施工满1年的工程恢复施工前，建设单位只需向原发证机关报告答案：C解析：《建筑法》规定工程投资额30万元以下或建筑面积300平方米以下的可不予办理（A错误）；延期以2次为限（B错误）；中止施工满1年的需核验施工许可证（D错误）。西藏自治区针对边境地区小型工程出台简化政策，授权乡镇审批（C正确）。2.某西藏某县扶贫安置点工程，施工中发现设计文件存在重大疏漏，施工单位应（）。A.直接按经验修改设计并施工B.向建设单位提出设计修改建议C.要求设计单位现场修改D.报告当地住建部门后修改答案：B解析：《建设工程质量管理条例》规定，施工单位发现设计文件和图纸有差错的，应当及时向建设单位提出意见和建议（B正确），无权直接修改（A、D错误），需通过建设单位联系设计单位（C错误）。3.关于投标保证金的说法，符合《招标投标法实施条例》及西藏自治区补充规定的是（）。A.投标保证金不得超过招标项目估算价的5%B.投标保证金有效期应与投标有效期一致C.西藏自治区允许以银行保函、保证保险、现金支票等形式提交，禁止使用担保公司保函D.中标人拒绝签订合同，投标保证金可不予退还，但需扣除招标成本后返还剩余部分答案：B解析：投标保证金上限为2%（A错误）；西藏允许担保公司保函（C错误）；中标人拒签合同，投标保证金不予退还（D错误）；有效期需与投标有效期一致（B正确）。4.某拉萨市市政道路工程，施工期间因连续强降雨导致停工15天，造成人工窝工损失20万元、材料淋湿损失5万元、施工机械闲置损失10万元。根据《民法典》合同编及《建设工程施工合同（示范文本）》，损失承担正确的是（）。A.全部损失由建设单位承担B.人工窝工、材料损失由建设单位承担，机械闲置由施工单位承担C.材料损失由建设单位承担，人工窝工、机械闲置由施工单位承担D.全部损失由施工单位承担答案：C解析：不可抗力导致的材料损失由发包人承担，承包人人员窝工、机械闲置由承包人承担（C正确）。5.西藏某边境县公路工程需使用农民工200人，根据《保障农民工工资支付条例》，施工总承包单位应（）。A.与农民工直接签订劳动合同，委托分包单位代发工资B.开设农民工工资专用账户，按约定将工资直接发放至农民工本人银行账户C.要求分包单位编制工资支付表，由总包单位审核后交建设单位发放D.每月将工资支付情况向工程所在地县级人社部门和住建部门备案，无需公示答案：B解析：总包单位应开设专用账户，直接发放至农民工本人账户（B正确）；不得委托代发（A错误）；工资支付表由分包编制、总包审核并公示（C、D错误）。6.关于安全生产许可证的说法，错误的是（）。A.西藏自治区建筑施工企业申请安全生产许可证，需具备满足高原施工的安全防护设备和应急预案B.安全生产许可证有效期为3年，需提前3个月办理延期手续C.企业主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员需经考核合格D.发生重大生产安全事故的，暂扣安全生产许可证并限期整改答案：D解析：发生重大事故的，吊销安全生产许可证（D错误）；其他选项符合《安全生产许可证条例》及西藏高原施工特殊要求（A、B、C正确）。7.某山南市民用建筑工程，建设单位未组织竣工验收擅自投入使用，后发现主体结构质量问题。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》，责任承担正确的是（）。A.建设单位自行承担全部责任B.施工单位承担保修责任C.施工单位在合理使用寿命内承担民事责任D.设计单位与施工单位承担连带责任答案：C解析：建设单位擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持；但主体结构质量问题，施工单位仍应在合理使用寿命内承担民事责任（C正确）。8.西藏某水利工程进行公开招标，下列情形中属于投标人相互串通投标的是（）。A.投标人A与B的投标文件由同一单位编制B.投标人C的投标报价明显低于其他投标人C.投标人D在投标截止前撤回投标文件D.投标人E的项目经理与招标人代表为表兄弟答案：A解析：同一单位编制投标文件属于视为串通投标的情形（A正确）；B属于合理竞争，C为合法行为，D为可能影响公正的关联关系但未直接串通。9.关于施工企业资质的说法，正确的是（）。A.西藏自治区可对区内企业设定高于国家标准的资质条件B.施工企业合并后，资质等级按合并前较低的资质等级确定C.资质证书有效期为5年，需在到期前60日办理延续手续D.企业分立后，新企业可承继原企业资质，但需满足相应条件答案：C解析：地方不得设定高于国家标准的资质条件（A错误）；合并后按较高资质确定（B错误）；分立后需重新核定（D错误）；资质证书有效期5年，延续需提前60日（C正确）。10.某林芝市旅游酒店工程，施工单位未按施工组织设计中的高原混凝土养护方案执行，导致部分结构混凝土强度不达标。根据《建设工程质量管理条例》，应承担责任的主体是（）。A.建设单位B.施工单位C.监理单位D.设计单位答案：B解析：施工单位未按技术标准施工，导致质量问题，由施工单位承担责任（B正确）。11.关于建筑市场信用体系建设，西藏自治区的特殊规定是（）。A.将拖欠农民工工资行为纳入信用评价，扣分标准较全国统一标准提高20%B.对信用良好的企业，在工程担保、资质延续时实行“告知承诺制”C.信用信息公示期限统一为3年D.严重违法失信企业名单由自治区住建厅报国家住建部备案后公布答案：B解析：西藏对信用良好企业推行告知承诺制（B正确）；扣分标准不得擅自提高（A错误）；公示期限按违法性质区分（C错误）；严重名单由自治区直接公布（D错误）。12.某昌都市市政桥梁工程，施工中发生高处坠落事故，造成2人死亡、3人重伤。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，该事故等级为（）。A.特别重大事故B.重大事故C.较大事故D.一般事故答案：D解析：一般事故是指造成3人以下死亡，或10人以下重伤（D正确）。13.关于建设工程合同效力的说法，正确的是（）。A.未取得建设工程规划许可证的施工合同无效，但起诉前取得的除外B.施工单位超越资质等级签订的合同一律无效C.西藏自治区内使用扶贫资金的项目，未招标直接发包的合同有效D.建设单位与施工单位签订“黑白合同”，以备案的“白合同”作为结算依据答案：A解析：起诉前取得规划许可证的，合同有效（A正确）；超越资质等级但竣工前取得的有效（B错误）；必须招标项目未招标的合同无效（C错误）；“黑白合同”以实际履行的合同结算（D错误）。14.某那曲市牧区定居点工程，建设单位要求施工单位压缩合同约定的工期30%，该要求（）。A.合法，建设单位有权调整工期B.违法，压缩工期超过15%需组织专家论证C.违法，任何情况下不得压缩合理工期D.合法，双方协商一致即可答案：B解析：压缩工期超过15%的，应组织专家论证并采取相应措施（B正确），否则违法（A、D错误）；合理工期可调整但需符合程序（C错误）。15.关于施工起重机械使用登记的说法，正确的是（）。A.西藏自治区内使用的施工起重机械，应向设备所在地县级住建部门登记B.登记标志应置于设备显著位置，无需随设备移动C.安装验收合格后30日内办理登记D.登记内容包括制造质量合格证、安装验收资料、使用说明书答案：C解析：安装验收合格后30日内登记（C正确）；应向直辖市或设区的市的特种设备安全监督管理部门登记（A错误）；登记标志需置于设备显著位置并随设备移动（B错误）；登记资料不包括使用说明书（D错误）。16.某阿里地区边防公路工程，因设计变更导致工程量增加20%，施工单位提出调整合同价款。根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），正确的处理方式是（）。A.工程量偏差超过15%，超过部分的综合单价应予调低B.全部工程量按新的综合单价计算C.工程量偏差在15%以内部分执行原单价，超过部分执行新单价D.由建设单位与施工单位协商确定单价答案：C解析：工程量偏差超过15%时，15%以内部分执行原单价，超过部分执行调整后的单价（C正确）。17.关于建设工程监理的说法，错误的是（）。A.西藏自治区重点水利工程必须实行监理B.监理单位不得与施工单位有隶属关系C.监理工程师发现安全事故隐患，应立即要求施工单位暂停施工D.监理日志应记录当日施工情况、存在问题及处理措施答案：C解析：监理发现一般隐患应要求整改，严重隐患才要求暂停施工（C错误）；其他选项符合《建设工程质量管理条例》（A、B、D正确）。18.某日喀则市易地搬迁工程，施工单位将劳务作业分包给不具备资质的个人，根据《建筑工程施工发包与承包违法行为认定查处管理办法》，该行为属于（）。A.违法分包B.转包C.挂靠D.出借资质答案：A解析：分包给不具备资质的单位或个人属于违法分包（A正确）。19.关于工程保修期的说法，正确的是（）。A.基础设施工程的最低保修期限为设计文件规定的该工程的合理使用年限B.屋面防水工程的最低保修期限为5年，自工程验收合格之日起计算C.西藏自治区可要求高于法定最低保修期限D.装修工程的最低保修期限为2年，自施工完成之日起计算答案：B解析：屋面防水最低5年（B正确）；基础设施工程合理使用年限是设计文件规定的，最低保修期限为设计年限（A表述不准确）；地方不得要求高于法定最低期限（C错误）；保修期自竣工验收合格之日起算（D错误）。20.某拉萨市商业综合体工程，建设单位未依法提供工程款支付担保，根据《保障农民工工资支付条例》，应承担的法律责任是（）。A.由人社部门责令限期改正；逾期不改正的，处5万元以上10万元以下罚款B.由住建部门责令停工，并处工程合同价款1%以上2%以下罚款C.由财政部门限制其新建项目D.无需承担责任，支付担保为自愿行为答案：A解析：未提供支付担保的，由人社部门责令改正，逾期不改正的处5万-10万罚款（A正确）。二、多项选择题（共10题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）1.根据《招标投标法》及西藏自治区实施办法，必须进行招标的项目包括（）。A.使用预算资金200万元以上且该资金占投资额10%以上的那曲市牧民定居点工程B.合同估算价150万元的日喀则市村级道路养护项目C.西藏自治区水利厅直属事业单位使用自有资金300万元的办公楼装修工程D.国家融资的林芝市旅游公路工程，合同估算价400万元E.国际组织援助的昌都市医院建设项目，合同估算价200万元答案：ADE解析：必须招标的项目包括：预算资金200万+占比10%以上（A）、国家融资项目400万以上（D）、国际组织援助项目（E）；B（150万＜400万）、C（事业单位自有资金非公共资金）无需招标。2.关于施工单位安全责任的说法，正确的有（）。A.西藏高原施工需为作业人员配备防缺氧、抗低温防护装备B.应当在施工现场入口处、高海拔作业区设置明显的安全警示标志C.项目负责人每月带班生产时间不得少于本月施工时间的80%D.专职安全员需取得高原施工安全培训合格证书E.对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程，需编制专项施工方案并报建设单位审批答案：ABCD解析：专项施工方案需经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施（E错误）；其他选项符合《建设工程安全生产管理条例》及西藏特殊要求（A、B、C、D正确）。3.下列情形中，属于无效施工合同的有（）。A.施工单位借用其他企业资质签订的拉萨市商品房项目合同B.未取得建设工程规划许可证的阿里地区牧民活动中心合同，起诉前仍未取得C.建设单位与施工单位签订的“阴阳合同”中未备案的“阴合同”D.依法必须招标的昌都市市政工程，未招标直接发包签订的合同E.施工单位超越资质等级签订的林芝市酒店工程合同，竣工前取得相应资质答案：ABD解析：借用资质（A）、未取得规划许可证且起诉前未取得（B）、必须招标未招标（D）均无效；“阴合同”不必然无效（C错误）；超越资质但竣工前取得的有效（E错误）。4.关于工程质量责任的说法，正确的有（）。A.施工单位对施工中出现质量问题的建设工程负责返修B.设计单位对设计文件遗漏造成的质量问题承担责任C.建设单位采购的建筑材料不合格导致的质量问题，由建设单位承担责任D.监理单位未履行验收职责导致的质量问题，与施工单位承担连带责任E.西藏自治区检测机构出具虚假检测报告，由县级市场监管部门没收违法所得，并处10万元以上20万元以下罚款答案：ABC解析：监理单位未履行职责承担相应责任，非连带责任（D错误）；检测机构虚假报告由县级以上住建部门处罚（E错误）；A、B、C符合《建设工程质量管理条例》。5.根据《民法典》合同编，建设工程施工合同解除的情形包括（）。A.因不可抗力导致合同目的无法实现B.建设单位未按约定支付工程款，经催告后仍未支付C.施工单位明确表示不履行主要施工义务D.设计变更导致工程量增加30%，双方未达成补充协议E.建设单位未提供施工场地，导致停工超过6个月答案：ABCE解析：工程量增加属正常变更，不必然解除合同（D错误）；其他选项符合法定解除情形（A、B、C、E正确）。6.关于农民工工资支付的特殊规定，西藏自治区执行的有（）。A.工程完工后30日内完成工资结算并公示B.施工总承包单位应当在工程项目部配备劳资专管员，负责农民工用工管理C.对招用农民工较多的工程，实行农民工工资支付监控预警制度D.建设单位未按合同约定及时拨付工程款导致拖欠的，以未结清的工程款为限先行垫付E.农民工工资专用账户资金和工资保证金不得因支付为本项目提供劳动的农民工工资之外的原因被查封、冻结或者划拨答案：BCDE解析：工程完工后20日内完成结算（A错误）；其他选项符合《保障农民工工资支付条例》及西藏实施细则（B、C、D、E正确）。7.关于施工许可证的申请条件，正确的有（）。A.已办理该建筑工程用地批准手续B.依法应当办理建设工程规划许可证的，已取得规划许可证C.施工场地已基本具备施工条件，需要征收房屋的，进度符合施工要求D.已经确定施工企业，西藏自治区内允许边招标边施工E.有保证工程质量和安全的具体措施，高原施工需包含抗高原病应急预案答案：ABCE解析：必须确定施工企业后方可申请施工许可证，禁止边招标边施工（D错误）；其他选项符合《建筑法》及西藏要求（A、B、C、E正确）。8.下列行为中，属于建设单位违法行为的有（）。A.要求施工单位压缩合同约定的工期20%，未组织专家论证B.明示施工单位使用不合格的建筑材料C.未按照合同约定及时支付工程款，导致农民工工资拖欠D.将工程发包给不具有相应资质的设计单位E.自行采购的消防设备不符合国家强制性标准答案：ABCDE解析：所有选项均违反《建设工程质量管理条例》《保障农民工工资支付条例》等规定。9.关于安全生产事故报告的说法，正确的有（）。A.事故发生后，施工单位负责人接到报告后应于1小时内向事故发生地县级以上应急管理部门和住建部门报告B.西藏自治区内发生事故，可同时向地（市）级应急管理部门报告C.情况紧急时，现场有关人员可直接向事故发生地县级以上部门报告D.报告内容包括事故发生的时间、地点、伤亡人数及初步估计的直接经济损失E.自事故发生之日起30日内，伤亡人数发生变化的，无需补报答案：ABCD解析：事故伤亡人数变化需30日内补报（E错误）；其他选项符合《生产安全事故报告和调查处理条例》（A、B、C、D正确）。10.关于建设工程合同争议解决的说法，正确的有（）。A.合同中约定仲裁条款的，争议只能通过仲裁解决B.西藏自治区内涉外工程合同可约定由拉萨仲裁委员会仲裁C.诉讼时效期间为3年，自当事人知道或应当知道权利受侵害之日起计算D.调解达成的协议具有法律约束力，当事人可申请司法确认E.建设工程施工合同纠纷由工程所在地人民法院管辖答案：BCDE解析：仲裁条款需明确且有效，否则仍可诉讼（A错误）；其他选项符合《仲裁法》《民事诉讼法》（B、C、D、E正确）。三、案例分析题（共5题，每题20分）案例一：2025年8月，西藏某县教育局（建设单位）与某建筑公司（施工单位）签订《乡中心小学教学楼施工合同》，约定工期180天，合同价款800万元。施工中发生以下事件：事件1：因建设单位未按约定提供施工场地，导致开工延迟30天；事件2：施工至二层时，发现设计图纸存在错误，施工单位暂停施工15天等待设计变更；事件3：高原冬季施工期间，施工单位未按规范对混凝土采取保温措施，导致部分结构强度不达标，需拆除重建，增加费用20万元，工期延误20天。问题：1.事件1中，施工单位可索赔的工期和费用是什么？说明理由。2.事件2中，施工单位是否有权索赔？说明理由。3.事件3中，责任应由谁承担？说明理由。答案：1.事件1中，施工单位可索赔工期30天及相应费用（如人工、机械闲置费）。理由：建设单位未按约定提供场地属违约，根据《民法典》第803条，发包人未履行义务造成工期延误的，承包人可顺延工期并要求赔偿损失。2.事件2中，施工单位有权索赔工期15天及费用。理由：设计图纸错误属建设单位责任（《建设工程施工合同（示范文本）》通用条款1.6.2），承包人因设计变更暂停施工的，可要求工期顺延和费用补偿。3.事件3中，责任由施工单位承担。理由：施工单位未按施工规范进行冬季施工保温，属未履行质量义务（《建设工程质量管理条例》第28条），由此产生的费用和工期延误由承包人自行承担。案例二：某拉萨市房地产开发公司（甲方）与某施工总承包单位（乙方）签订《商品房施工合同》，约定“乙方不得将工程分包”。后乙方将主体结构施工分包给具备资质的丙公司，丙公司又将部分模板工程分包给无资质的丁班组。施工中，丁班组工人因操作不当发生触电事故，造成1人死亡、2人重伤。问题：1.乙方与丙公司的分包合同是否有效？说明理由。2.丙公司与丁班组的分包合同是否有效？说明理由。3.触电事故的责任主体有哪些？说明理由。答案：1.无效。理由：主合同约定不得分包，乙方擅自分包主体结构，属违法分包（《建筑工程施工发包与承包违法行为认定查处管理办法》第12条），分包合同无效。2.无效。理由：丙公司将工程分包给无资质的丁班组，属违法分包（同上），分包合同无效。3.责任主体：乙方、丙公司、丁班组。理由：乙方违法分包，丙公司违法再分包，丁班组无资质且操作不当，根据《安全生产法》第103条，均应承担相应责任；此外，乙方作为总包单位，对分包工程安全生产承担连带责任。案例三：2025年3月，西藏某旅游开发公司就景区酒店工程进行公开招标，招标文件规定投标截止时间为3月30日17时。投标人A于3月30日16时50分将投标文件送达，因密封不符合要求被拒收；投标人B于3月30日17时10分送达，招标人予以接收；投标人C的投标保证金于3月31日到账；评标委员会由2名招标人代表和3名技术专家组成，最终确定投标人D为中标人，中标价低于成本价。问题：1.指出招标过程中的违法行为，并说明理由。2.中标结果是否有效？说明理由。答案：1.违法行为：（1）拒收投标人A的投标文件违法。理由：密封不符合要求应要求投标人补正，而非直接拒收（《招标投标法实施条例》第36条）。（2）接收投标人B逾期送达的投标文件违法。理由：逾期送达的投标文件应拒收（《招标投标法》