山东省菏泽市一级建造师考试（公共课程）题库含答案(2025年)

山东省菏泽市一级建造师考试（公共课程）题库含答案(2025年)第一科目建设工程经济一、单项选择题（每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.某施工企业向银行借款500万元，期限2年，年利率6%，按季度复利计息，则到期应偿还的本利和为（）万元。A.560.00B.562.75C.563.42D.565.00答案：C解析：有效利率ieff=(1+62.关于现金流量图绘制规则的说法，正确的是（）。A.对投资人而言，在横轴上方的箭线表示现金流出B.箭线长短与现金流量数值大小应成比例C.箭线与时间轴的交点即为现金流量发生的时点D.时间轴上的点通常表示该时间单位的起始时点答案：C解析：现金流量图中，箭线与时间轴的交点即为现金流量发生的时点。对投资人而言，横轴上方的箭线表示现金流入；箭线长短只要能适当体现数值差异即可，不要求严格成比例；时间轴上的点通常表示该时间单位的期末。3.某技术方案年设计生产能力为10万台，年固定成本为1200万元，产品单台销售价格为800元，单台产品可变成本为500元，单台产品营业税金及附加为销售单价的5%，则盈亏平衡点的产销量为（）台。A.40000B.48000C.50000D.60000答案：B解析：盈亏平衡点产销量Q=C4.在下列评价指标中，属于动态评价指标的是（）。A.投资收益率B.偿债备付率C.财务内部收益率D.借款偿还期答案：C解析：财务内部收益率（FIRR）考虑了资金时间价值，属于动态评价指标。投资收益率、偿债备付率、借款偿还期均为静态评价指标。5.关于财务净现值（FNPV）的说法，错误的是（）。A.财务净现值是评价技术方案盈利能力的绝对指标B.财务净现值大于等于零时，方案在经济上可行C.财务净现值必须设定基准收益率才能计算D.财务净现值不能反映单位投资的使用效率，但能反映投资的回收速度答案：D解析：财务净现值不能反映单位投资的使用效率，也不能直接反映投资的回收速度。故D选项说法错误。6.某项目总投资为3000万元，其中资本金为1200万元。项目正常年份的息税前利润为420万元，所得税为60万元，利息支出为80万元。则总投资收益率（ROI）为（）。A.12%B.14%C.15.5%D.16.7%答案：B解析：总投资收益率（ROI）=息税前利润（EBIT）/总投资（TI）×100%=420/3000×100%=14%。7.关于敏感度系数的说法，正确的是（）。A.敏感度系数为正，表示评价指标与不确定因素同方向变化B.敏感度系数的绝对值越小，表明评价指标对不确定因素越敏感C.敏感度系数可以直接显示不确定因素变化后评价指标的值D.敏感度系数是指项目评价指标变化率与不确定因素变化率之比，其数值越大越敏感答案：A解析：敏感度系数SAF=ΔA/AΔF/F，SAF8.某设备原值8万元，预计净残值为0.4万元，折旧年限为5年，采用年数总和法计提折旧，则该设备第3年的折旧额为（）万元。A.1.52B.1.77C.2.03D.2.53答案：A解析：年数总和法：第3年折旧率=5-25×(5+1)/2=9.根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013），关于工程量清单计价的说法，正确的是（）。A.使用国有资金投资的建设工程发承包，必须采用工程量清单计价B.工程量清单必须由招标人自行编制C.招标工程量清单的准确性和完整性由投标人负责D.综合单价不包括一定范围内的风险费用答案：A解析：使用国有资金投资的建设工程发承包，必须采用工程量清单计价。工程量清单可由招标人自行编制，也可委托具有相应资质的工程造价咨询人编制；招标工程量清单的准确性和完整性由招标人负责；综合单价应包括一定范围内的风险费用。10.某施工机械预算价格为80万元，折旧年限为10年，年平均工作200个台班，残值率为4%，则台班折旧费为（）元/台班。A.384B.400C.416D.480答案：A解析：台班折旧费=80×10000×(1-411.关于价值工程的说法，错误的是（）。A.价值工程的目标是以最低的寿命周期成本使产品具备其所必须具备的功能B.价值工程的核心是对产品进行功能分析C.价值工程将产品价值、功能和成本作为一个整体同时考虑D.价值工程要求将功能定量化，即将功能转化为能够与成本直接相比的量化值，但不需要考虑所有相关者的利益答案：D解析：价值工程要求将功能定量化，即将功能转化为能够与成本直接相比的量化值，同时需要综合考虑所有相关者的利益。D选项说法不完整且存在错误。12.某企业欲从银行取得一笔贷款，期限为3年，年利率为8%，每年计息2次，则实际利率为（）。A.8.00%B.8.16%C.8.24%D.8.30%答案：B解析：有效年利率ieff13.根据《企业会计准则》，施工企业发生的固定资产日常修理费应计入（）。A.管理费用B.财务费用C.营业外支出D.间接费用答案：A解析：固定资产日常修理费属于管理费用，不属于财务费用、营业外支出或间接费用。14.下列各项中，属于资本公积的是（）。A.法定盈余公积B.资本溢价C.未分配利润D.任意盈余公积答案：B解析：资本公积包括资本溢价（或股本溢价）、接受捐赠资产、外币资本折算差额等。盈余公积（法定/任意）和未分配利润属于留存收益。15.某施工企业当期实际发生的营业成本为4000万元，营业收入为5200万元，税金及附加为80万元，销售费用为120万元，管理费用为200万元，财务费用为60万元，投资收益为50万元，营业外收入为30万元，营业外支出为20万元。则该企业当期营业利润为（）万元。A.790B.800C.810D.830答案：A解析：营业利润=营业收入-营业成本-税金及附加-销售费用-管理费用-财务费用+投资收益=5200-4000-80-120-200-60+50=790万元。营业外收支影响利润总额，不影响营业利润。16.编制工程量清单时，总承包服务费应列入（）。A.分部分项工程和单价措施项目清单与计价表B.总价措施项目清单与计价表C.其他项目清单与计价汇总表D.规费、税金项目计价表答案：C解析：其他项目清单包括暂列金额、暂估价、计日工、总承包服务费，因此总承包服务费应列入其他项目清单与计价汇总表。17.采用定额单价法编制施工图预算时，若分项工程的主要材料品种与定额单价中规定材料不一致时，正确的处理方法是（）。A.直接套用定额单价B.按实际发生费用计算C.按定额执行，不调整D.不可以直接套用定额单价，需要按实际使用材料价格换算定额单价答案：D解析：定额单价法编制施工图预算时，分项工程的主要材料品种与定额单价中规定材料不一致时，不可以直接套用定额单价，需要按实际使用材料价格换算定额单价。18.某建设工程项目需进口一台设备，离岸价为200万美元，国际运费为20万美元，运输保险费率为0.3%，关税税率为15%，增值税税率为13%，美元对人民币汇率为1:7.1。则该设备的到岸价为（）万元人民币。A.1420.00B.1568.82C.1569.42D.1570.02答案：C解析：到岸价（CIF）=离岸价（FOB）+国际运费+运输保险费。运输保险费=(200+20)×0.3万美元。到岸价=(200+20+0.662)×7.1=220.662×7.1=1566.70万元人民币。注：到岸价不含关税和增值税，计算到岸价时以美元计算后换算成人民币，为(200+20+0.662)×7.1=1566.70万元。但题目选项无此答案，需注意运输保险费的计算基数。运输保险费=(200+20)×7.1×0.3万元，到岸价=(200+20)×7.1+4.70=1566.70万元。该题选项设置按另一种算法，C选项更接近。若按运输保险费=(FOB+运费)×保险费率1-保险费率，且以美元计，到岸价=(220+0.662)×7.1=1566.70万元，无匹配选项。重新核算：若保险费率按0.3%且以人民币计，运输保险费=(200+20)×7.1×0.3万元，到岸价=1420+142+4.70=1566.7019.施工企业向外提供机械作业取得的收入属于（）。A.建造合同收入B.销售商品收入C.提供劳务收入D.让渡资产使用权收入答案：C解析：提供劳务收入是指企业通过提供劳务作业取得的收入，如机械作业、运输服务等。建造合同收入是指承包工程所取得的收入。20.关于财务内部收益率（FIRR）的说法，正确的是（）。A.FIRR的大小不受外部参数（如基准收益率）影响B.FIRR是指项目在整个计算期内各年净现金流量的现值之和等于零时的折现率C.FIRR能够反映项目投资所能获得的绝对效益D.FIRR与财务净现值（FNPV）的评价结论总是一致的答案：B解析：FIRR是指项目在整个计算期内各年净现金流量的现值之和等于零时的折现率。FIRR的大小不受外部参数影响，完全由项目本身的现金流量决定；它是相对指标，不能反映绝对效益；当存在多个正根时，FIRR与FNPV的评价结论可能不一致。二、多项选择题（每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）21.下列经济效果评价指标中，属于盈利能力分析动态指标的有（）。A.财务净现值B.财务内部收益率C.投资回收期D.利息备付率E.净现值率答案：ABE解析：财务净现值、财务内部收益率、净现值率属于盈利能力分析的动态评价指标。投资回收期分为静态和动态，动态投资回收期属于时间性指标；利息备付率属于偿债能力分析指标。22.下列费用中，应计入建筑安装工程材料费的有（）。A.材料原价B.运杂费C.运输损耗费D.采购及保管费E.施工机械耗用的燃料费答案：ABCD解析：材料费包括材料原价、运杂费、运输损耗费、采购及保管费。施工机械耗用的燃料费属于施工机具使用费中的机械燃料动力费。23.关于工程量清单计价的说法，正确的有（）。A.分部分项工程量清单为不可调整的闭口清单B.措施项目清单为可调整清单C.其他项目清单中暂列金额由投标人自主报价D.规费和税金不得作为竞争性费用E.投标人可根据施工方案对措施项目清单进行变更增减答案：ABDE解析：分部分项工程量清单为不可调整的闭口清单；措施项目清单为可调整清单，投标人可根据施工方案进行变更增减；暂列金额由招标人按估算金额填写，投标人不得自主报价；规费和税金必须按国家规定计算，不得作为竞争性费用。24.下列支出中，属于企业期间费用的有（）。A.管理费用B.销售费用C.财务费用D.制造费用E.营业外支出答案：ABC解析：期间费用包括管理费用、销售费用（营业费用）和财务费用。制造费用属于生产成本，营业外支出属于损失，不属于期间费用。25.企业持有现金的动机包括（）。A.交易性需要B.预防性需要C.投机性需要D.盈利性需要E.安全性需要答案：ABC解析：企业持有现金的动机主要有三种：交易性需要（满足日常业务支付）、预防性需要（应付意外情况）、投机性需要（抓住突然出现的获利机会）。三、计算分析题（每题10分）26.某技术方案现金流量如下表所示（单位：万元），设基准收益率为10%。年份0123456现金流入—300400500500500600现金流出900200200200150150150要求：（1）计算该方案的财务净现值（FNPV）；（2）计算该方案的静态投资回收期；（3）判断该方案是否可行，并说明理由。（注：复利现值系数(P/F,10，(P/F,10，(P/F,10，(P/F,10，(P/F,10，(P/F,10）答案：（1）计算财务净现值各年净现金流量：第0年：-900万元第1年：300-200=100万元第2年：400-200=200万元第3年：500-200=300万元第4年：500-150=350万元第5年：500-150=350万元第6年：600-150=450万元FNPV=-900+100×(P/F,10=-900+100×0.9091+200×0.8264+300×0.7513+350×0.6830+350×0.6209+450×0.5645=-900+90.91+165.28+225.39+239.05+217.32+254.03=-900+1191.98=291.98万元（2）计算静态投资回收期各年累计净现金流量：第0年：-900万元第1年：-900+100=-800万元第2年：-800+200=-600万元第3年：-600+300=-300万元第4年：-300+350=50万元静态投资回收期Pt（3）可行性判断由于FNPV=291.98>0，且静态投资回收期Pt（注：若以基准投资回收期Pc判断，需给出Pc值。此处第二科目建设工程法规及相关知识一、单项选择题（每题1分）27.下列关于法人成立条件的说法，正确的是（）。A.法人必须依法成立B.法人可以没有独立的财产C.法人可以没有名称和机构D.法人可以不独立承担民事责任答案：A解析：法人应当依法成立，应当有自己的名称、组织机构、住所、财产或者经费。法人以其全部财产独立承担民事责任。28.根据《民法典》，委托代理授权不明确的，由（）承担责任。A.代理人B.被代理人C.第三人D.代理人和被代理人连带答案：B解析：根据《民法典》第一百六十七条规定，代理人知道或者应当知道代理事项违法仍然实施代理行为，或者被代理人知道或者应当知道代理人的代理行为违法未作反对表示的，被代理人和代理人应当承担连带责任。但委托代理授权不明确的，由被代理人向第三人承担民事责任，代理人负连带责任。本题考的是授权不明，被代理人承担责任。29.下列关于建设用地使用权的说法，正确的是（）。A.建设用地使用权只能存在于国家所有的土地上B.建设用地使用权不能转让C.建设用地使用权不能抵押D.建设用地使用权消灭的，出让人应当及时办理注销登记答案：A解析：建设用地使用权只能存在于国家所有的土地上，不包括集体所有的农村土地。建设用地使用权可以转让、互换、出资、赠与或者抵押。建设用地使用权消灭的，出让人应当及时办理注销登记。30.下列关于建设工程施工合同无效的说法，错误的是（）。A.承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的，合同无效B.没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的，合同无效C.建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的，合同无效D.承包人非法转包、违法分包建设工程的，合同无效，但发包人可请求折价补偿答案：D解析：承包人非法转包、违法分包建设工程或者没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订建设工程施工合同的行为无效。建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。31.根据《招标投标法》，依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（）日。A.15B.20C.30D.45答案：B解析：依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于二十日。32.下列关于评标委员会的说法，正确的是（）。A.评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为三人以上单数B.评标委员会中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二C.评标委员会成员的名单在中标结果确定前可以公开D.评标委员会可以直接确定中标人，无需招标人授权答案：B解析：评标委员会成员人数为五人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。评标委员会成员的名单在中标结果确定前应当保密。招标人可以根据评标报告授权评标委员会直接确定中标人。33.某建设工程施工合同约定工程价款结算实行固定总价。施工过程中，钢材价格大幅上涨，承包人请求调增价款，发包人不同意。关于该纠纷的说法，正确的是（）。A.合同约定固定总价，任何情况下不得调整B.情势变更原则可以适用于合同履行过程中发生的重大变化C.承包人只能自担风险D.发包人应承担全部价格上涨风险答案：B解析：合同成立后，合同的基础条件发生了当事人在订立合同时无法预见的、不属于商业风险的重大变化，继续履行合同对于当事人一方明显不公平的，受不利影响的当事人可以与对方重新协商；在合理期限内协商不成的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构变更或者解除合同。34.关于安全生产许可证的说法，正确的是（）。A.建筑施工企业未取得安全生产许可证的，不得从事建筑施工活动B.安全生产许可证的有效期为5年C.安全生产许可证有效期满需要延期的，企业应当于期满前1个月办理延期手续D.企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生死亡事故的，安全生产许可证有效期届满时，经原发证机关同意，不再审查，直接延期3年答案：A解析：安全生产许可证的有效期为3年。有效期满需要延期的，企业应当于期满前3个月向原发证机关办理延期手续。企业在有效期内严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生死亡事故的，有效期届满时，经原发证机关同意，不再审查，直接延期3年。未取得安全生产许可证的，不得从事建筑施工活动。35.根据《建设工程质量管理条例》，下列建设工程中，最低保修期限为5年的是（）。A.屋面防水工程B.电气管线工程C.给排水管道工程D.装修工程答案：A解析：屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，最低保修期限为5年。电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，最低保修期限为2年。36.某施工单位在施工中偷工减料，造成建设工程质量不符合规定标准，情节严重。对此，建设行政主管部门可以给予的处罚不包括（）。A.责令停业整顿B.降低资质等级C.吊销资质证书D.处50万元以上100万元以下罚款答案：D解析：施工单位在施工中偷工减料的，使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备的，或者有不按照工程设计图纸或者施工技术标准施工的其他行为的，责令改正，处工程合同价款2%以上4%以下的罚款；造成建设工程质量不符合规定的质量标准的，负责返工、修理，并赔偿因此造成的损失；情节严重的，责令停业整顿，降低资质等级或者吊销资质证书。37.关于劳动合同试用期的说法，正确的是（）。A.劳动合同期限三个月以上不满一年的，试用期不得超过一个月B.劳动合同期限一年以上不满三年的，试用期不得超过三个月C.三年以上固定期限和无固定期限的劳动合同，试用期不得超过六个月D.同一用人单位与同一劳动者可以约定多次试用期答案：C解析：劳动合同期限三个月以上不满一年的，试用期不得超过一个月；劳动合同期限一年以上不满三年的，试用期不得超过二个月；三年以上固定期限和无固定期限的劳动合同，试用期不得超过六个月。同一用人单位与同一劳动者只能约定一次试用期。38.某建筑工地发生高处坠落事故，造成2人死亡、3人重伤，直接经济损失600万元。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，该事故等级属于（）。A.特别重大事故B.重大事故C.较大事故D.一般事故答案：C解析：较大事故是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故。本题造成2人死亡、3人重伤、600万元直接经济损失，未达到较大事故标准，应为一般事故（3人以下死亡，或10人以下重伤，或1000万元以下直接经济损失）。故正确答案为D。但出题者意图是考查较大事故的标准，实际事故等级为一般事故。根据题干，无匹配选项。若按“2死3伤”判定，属于一般事故。本题标准答案为C的说法有误，应为D。但综合考查，题干设置不严谨，此处置为D（一般事故），以法定标准为准。39.根据《民法典》，施工合同中的发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以请求人民法院将该工程依法拍卖。该权利行使的期限为（）。A.自工程竣工之日起六个月B.自工程竣工之日起一年C.自发包人应当给付工程价款之日起六个月D.自发包人应当给付工程价款之日起十八个月答案：D解析：承包人对建设工程享有优先受偿权，其行使期限为自发包人应当给付工程价款之日起十八个月（原为六个月，2021年《民法典》配套司法解释修改为十八个月）。40.下列关于仲裁的说法，正确的是（）。A.仲裁实行级别管辖和地域管辖B.仲裁裁决作出后，当事人可以就同一纠纷再申请仲裁C.仲裁协议独立存在，合同的变更、解除、终止或者无效，不影响仲裁协议的效力D.当事人对仲裁协议效力有异议的，只能请求仲裁委员会作出决定答案：C解析：仲裁不实行级别管辖和地域管辖；仲裁实行一裁终局制，裁决作出后，当事人不得就同一纠纷再申请仲裁或向人民法院起诉；仲裁协议独立存在，合同的变更、解除、终止或者无效，不影响仲裁协议的效力；当事人对仲裁协议效力有异议的，可以请求仲裁委员会作出决定或者请求人民法院作出裁定。二、多项选择题（每题2分）41.下列关于施工许可证法定批准条件的说法，正确的有（）。A.已经办理该建筑工程用地批准手续B.在城市规划区的建筑工程，已经取得建设工程规划许可证C.需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求D.建设资金已经全部到位E.已经确定建筑施工企业答案：ABCE解析：施工许可证的法定批准条件包括：已办理建筑工程用地批准手续；在城市规划区的建筑工程，已取得建设工程规划许可证；需要拆迁的，拆迁进度符合施工要求；已确定建筑施工企业；有满足施工需要的资金安排、施工图纸及技术资料；有保证工程质量和安全的具体措施。建设资金不需要全部到位，只需有满足施工需要的资金安排。42.下列关于招投标活动的说法，正确的有（）。A.招标人不得以不合理的条件限制、排斥潜在投标人B.投标人不得以低于成本的报价竞标C.两个以上法人或者其他组织可以组成一个联合体投标D.开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行E.中标通知书发出后，招标人可以改变中标结果答案：ABCD解析：中标通知书发出后，招标人不得擅自改变中标结果，否则应当承担法律责任。A、B、C、D说法均正确。43.根据《建设工程安全生产管理条例》，下列分部分项工程中，属于达到一定规模的危险性较大的分部分项工程，需要编制专项施工方案的有（）。A.基坑支护与降水工程B.土方开挖工程C.模板工程D.脚手架工程E.钢筋绑扎工程答案：ABCD解析：对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程（基坑支护与降水工程、土方开挖工程、模板工程、起重吊装工程、脚手架工程、拆除、爆破工程等）应编制专项施工方案。钢筋绑扎工程不属于危险性较大的分部分项工程。44.下列情形中，导致建设工程施工合同无效的有（）。A.承包人未取得建筑施工企业资质B.没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义C.建设工程必须进行招标而未招标D.发包人未取得建设工程规划许可证E.承包人超越资质等级承揽工程答案：ABCE解析：发包人未取得建设工程规划许可证签订的施工合同，在起诉前取得建设工程规划许可证等规划审批手续的，合同有效；未取得的，合同无效。A、B、C、E均属于合同无效情形。45.关于民事诉讼管辖的说法，正确的有（）。A.因不动产纠纷提起的诉讼，由不动产所在地人民法院管辖B.建设工程施工合同纠纷按照不动产纠纷确定管辖C.两个以上人民法院都有管辖权的诉讼，原告可以向其中一个人民法院起诉D.人民法院发现受理的案件不属于本院管辖的，应当移送有管辖权的人民法院E.当事人对管辖权有异议的，应当在提交答辩状期间提出答案：ABCDE解析：以上关于民事诉讼管辖的说法均符合《民事诉讼法》的规定。三、案例分析题（每题10分）46.某市一住宅小区工程项目，建设单位（发包人）A公司与施工单位B公司签订了施工总承包合同。施工过程中发生如下事件：事件一：B公司将其承包的工程肢解后，以分包的名义分别转包给C公司、D公司。A公司发现后，要求B公司立即改正，但B公司未予理睬。事件二：施工中，A公司未能按合同约定及时支付工程进度款，B公司多次催告后，A公司仍不支付。B公司遂停止施工，并通知A公司。后经双方协商，A公司支付了拖欠的工程款及相应利息，B公司恢复施工。事件三：工程竣工后，A公司未经验收即擅自使用。使用中发现屋面漏水，A公司要求B公司承担保修责任。B公司认为，工程未经验收即投入使用，质量责任应由A公司自行承担。问题：（1）事件一中，B公司将工程肢解后分别转包给C、D公司的行为是否合法？请说明理由。该行为应承担什么法律后果？（2）事件二中，B公司停止施工的行为是否合法？请说明理由。（3）事件三中，B公司的说法是否正确？屋面漏水问题应如何处理？答案：（1）不合法。根据《建筑法》及《民法典》相关规定，承包人不得将其承包的全部建设工程转包给第三人或者将其承包的全部建设工程肢解以后以分包的名义分别转包给第三人。禁止承包人将工程分包给不具备相应资质条件的单位。B公司将工程肢解后以分包名义分别转包，属于违法转包行为。法律后果：转让、转包建设工程的行为无效，人民法院可以收缴当事人已经取得的非法所得；同时，建设行政主管部门可以责令改正，没收违法所得，并处罚款，可以责令停业整顿，降低资质等级；情节严重的，吊销资质证书。（2）合法。根据《民法典》规定，发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以请求人民法院将该工程依法拍卖，建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。同时，《建设工程施工合同（示范文本）》约定，发包人未按合同约定支付工程进度款，承包人有权停工，并要求发包人承担违约责任。（3）B公司的说法不正确。根据《建设工程质量管理条例》及最高人民法院司法解释，建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期，但不免除承包人的保修责任。屋面防水工程的最低保修期限为5年，在保修期内，施工单位应当履行保修义务。因此，B公司仍应在保修期内对屋面漏水承担保修责任。但若A公司擅自使用导致的质量问题（如使用不当造成的损坏），B公司不承担责任，而本案屋面漏水属于工程本身的质量问题，B公司应负责维修。第三科目建设工程项目管理一、单项选择题（每题1分）47.建设工程项目管理的核心任务是（）。A.项目的目标控制B.项目的投资管理C.项目的合同管理D.项目的风险管理答案：A解析：建设工程项目管理的核心任务是项目的目标控制，即控制项目的投资目标、进度目标和质量目标。48.项目管理的核心主体是（）。A.业主方B.设计方C.施工方D.监理方答案：A解析：业主方是建设工程项目实施过程的集成者和管理者，是项目管理的核心主体。业主方的项目管理是项目管理的核心。49.关于施工总承包管理模式特点的说法，正确的是（）。A.施工总承包管理单位的招标可以不依赖完整的施工图B.施工总承包管理单位直接参与具体工程的施工C.施工总承包管理模式可以提前开工，缩短建设周期D.施工总承包管理模式下，施工图设计完成后才能进行招标答案：C解析：施工总承包管理模式可以提前开工，即在设计进行过程中即可进行施工总承包管理单位的招标，从而缩短建设周期。施工总承包管理单位一般不直接参与施工，而是进行管理和协调。50.建设工程项目决策期管理工作的主要任务是（）。A.确定项目的定义B.编制设计任务书C.实施项目的目标控制D.编制施工组织设计答案：A解析：项目决策期管理工作的主要任务是确定项目的定义，包括确定项目的投资目标、质量目标和进度目标等。51.关于施工成本计划编制依据的说法，错误的是（）。A.合同文件是编制成本计划的重要依据B.项目管理实施规划是编制成本计划的依据之一C.成本计划编制不需要考虑市场价格信息D.相关定额是编制成本计划的基础答案：C解析：成本计划的编制依据包括合同文件、项目管理实施规划、相关定额、类似项目的成本资料、市场价格信息等。不考虑市场价格信息是错误的。52.某工程网络计划中，工作M的总时差为3天，自由时差为1天。该工作拖延了4天，则对总工期的影响是（）。A.使总工期延长1天B.使总工期延长3天C.使总工期延长4天D.对总工期无影响答案：A解析：总时差是在不影响总工期的前提下，工作可以利用的机动时间。工作M拖延4天，超过总时差3天，因此使总工期延长4-3=1天。53.在双代号网络计划中，关键工作是指（）的工作。A.总时差为零B.自由时差为零C.持续时间最长D.总时差最小答案：D解析：关键工作是总时差最小的工作。当计划工期等于计算工期时，总时差为零的工作为关键工作。但严格来说，关键工作是总时差最小的工作。54.关于关键线路的说法，正确的是（）。A.一个网络计划中只有一条关键线路B.关键线路上的工作持续时间之和为最大C.关键线路上的工作自由时差均为零D.关键线路上的工作总时差均为零答案：B解析：关键线路是总持续时间最长的线路，一个网络计划中可能有多条关键线路。关键线路上工作的总时差最小（计划工期等于计算工期时总时差为零），自由时差不一定为零。55.下列质量控制措施中，属于事前控制的是（）。A.对施工过程进行旁站监理B.对工序质量进行检验C.审查施工单位提交的施工方案D.对已完成的分项工程进行验收答案：C解析：事前控制是指在施工前进行质量控制，包括审查施工方案、施工组织设计等。旁站监理和工序检验属于事中控制，分项工程验收属于事后控制。56.关于工程质量验收的说法，正确的是（）。A.检验批的质量验收由监理工程师组织B.分项工程的质量验收由总监理工程师组织C.分部工程的质量验收由施工单位项目负责人组织D.单位工程竣工验收由建设单位组织答案：D解析：检验批和分项工程的质量验收由监理工程师组织；分部工程的质量验收由总监理工程师组织；单位工程竣工验收由建设单位组织。57.根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当编制专项施工方案的分部分项工程不包括（）。A.基坑支护与降水工程B.模板工程C.钢筋工程D.脚手架工程答案：C解析：对达到一定规模的基坑支护与降水工程、土方开挖工程、模板工程、起重吊装工程、脚手架工程、拆除、爆破工程等应编制专项施工方案。钢筋工程不属于此范围。58.建设工程项目总进度目标论证的核心工作是（）。A.编制总进度纲要B.通过编制总进度纲要论证总进度目标实现的可能性C.分析进度计划系统的结构D.确定里程碑事件的进度目标答案：B解析：项目总进度目标论证的核心工作是通过编制总进度纲要论证总进度目标实现的可能性。总进度纲要的内容包括项目实施的总体部署、总进度规划、各子系统进度规划等。59.在工程网络计划执行过程中，当某项工作进度出现偏差，且该偏差影响到总工期时，应采取措施调整进度计划。下列调整方法中，不正确的是（）。A.改变某些工作间的逻辑关系B.缩短某些工作的持续时间C.只调整关键工作，非关键工作不调整D.增减工作项目答案：C解析：当进度偏差影响到总工期时，不仅需要调整关键工作，有时也需要调整非关键工作（如果非关键工作的偏差影响了后续工作）。C选项说法过于绝对，是错误的。60.下列建设工程项目信息中，属于组织类信息的是（）。A.投资控制信息B.质量控制信息C.编码信息D.进度控制信息答案：C解析：建设工程项目信息按信息的内容属性可分为组织类信息、管理类信息、经济类信息、技术类信息和法规类信息。编码信息属于组织类信息。投资控制信息、质量控制信息、进度控制信息分别属于经济类、技术类、管理类信息。61.下列施工成本管理的措施中，属于技术措施的是（）。A.实行项目经理责任制B.编制成本计划C.确定最佳的施工方案D.对成本目标进行分解答案：C解析：技术措施包括确定最佳的施工方案、进行技术经济分析、避免发生质量缺陷等。实行项目经理责任制属于组织措施，编制成本计划和对成本目标进行分解属于经济措施。62.建设工程项目施工成本控制中，作为成本控制依据的是（）。A.工程变更B.成本计划C.成本核算D.成本分析答案：B解析：成本计划是成本控制的依据。成本控制是在施工过程中，对影响施工成本的各种因素加强管理，并采取各种有效措施，将施工中实际发生的各种支出和消耗严格控制在成本计划范围内。二、多项选择题（每题2分）63.建设工程项目管理的类型包括（）。A.业主方的项目管理B.设计方的项目管理C.施工方的项目管理D.供货方的项目管理E.政府的项目管理答案：ABCD解析：建设工程项目管理的类型包括业主方的项目管理、设计方的项目管理、施工方的项目管理、供货方的项目管理和建设项目工程总承包方的项目管理。政府不属于项目管理的参与方。64.下列工作中，属于施工方进度控制任务的有（）。A.编制施工进度计划及相关的资源需求计划B.编制施工组织设计C.施工进度计划的检查与调整D.编制与进度计划相适应的资金需求计划E.施工成本控制答案：AC解析：施工方进度控制的任务包括编制施工进度计划及相关的资源需求计划、施工进度计划的检查与调整。编制施工组织设计和资金需求计划不属于进度控制任务，施工成本控制属于成本控制任务。65.下列施工质量验收中，属于主控项目的有（）。A.钢筋的品种、级别、规格和数量B.混凝土的强度等级C.抹灰层的表面平整度D.砖砌体的灰缝厚度E.防水材料的性能答案：ABE解析：主控项目是指对检验批的基本质量起决定性作用的检验项目，如钢筋的品种、级别、规格和数量，混凝土的强度等级，防水材料的性能等。抹灰层的表面平整度和砖砌体的灰缝厚度属于一般项目。66.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，事故调查报告的内容包括（）。A.事故发生单位概况B.事故发生经过和事故救援情况C.事故造成的人员伤亡和直接经济损失D.事故发生的原因和事故性质E.事故责任的认定以及对事故责任者的处理决定答案：ABCD解析：事故调查报告的内容包括：事故发生单位概况；事故发生经过和事