广东二级建造师考试题目及答案

广东二级建造师考试题目及答案考试时间：______分钟总分：______分姓名：______一、单项选择题（共60题，每题1分。每题的备选项中，只有一个最符合题意）1.在双代号网络计划中，关键线路是指（）的线路。A.时标网络计划中波形线从起点到终点不断路B.单代号网络计划中时间间隔为零的线路C.双代号网络计划中由关键节点组成的线路D.双代号网络计划中总持续时间最长2.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，发包人未按照约定的时间支付预付款的，承包人（）。A.有权立即停止施工B.应及时发出催告，经催告后在合理期限内仍未支付的，发包人可以解除合同C.无权要求发包人承担违约责任，但可以要求支付利息D.应当通知监理工程师暂停施工3.关于施工企业质量管理体系文件的说法，正确的是（）。A.质量手册是质量体系文件中要求最详细的文件B.质量计划是质量体系文件的纲领性文件C.质量记录是质量体系文件的支撑性文件D.程序文件是质量手册的支持性文件4.某施工企业对施工现场的消防通道进行了封闭，导致消防车无法进入进行灭火作业，该行为违反了（）。A.《建设工程安全生产管理条例》B.《建设工程质量管理条例》C.《消防法》D.《安全生产法》5.某分项工程完成后，施工单位自检合格后通知监理工程师验收，监理工程师在验收前24小时未提出延期验收要求，也未到场验收，则（）。A.视为验收不合格B.该分项工程视为验收合格C.监理工程师应在验收后24小时内提出整改意见D.施工单位应重新组织验收6.根据《建设工程项目管理规范》，项目经理的权限不包括（）。A.参与项目招标、投标和合同签订B.主持编制项目实施计划C.决定项目内部计酬方式D.参与组建项目经理部7.在建筑工程施工质量控制中，属于事前控制的是（）。A.隐蔽工程验收B.分部工程验收C.材料进场检验D.成品保护检查8.某工程施工进度计划执行过程中，出现偏差，经分析发现偏差是由工作进度滞后导致的，且该工作为关键工作，则应（）。A.抽调其他非关键工作的资源去支援B.采取组织措施，增加资源投入C.在不影响总工期的前提下，调整后续工作的逻辑关系D.立即暂停施工，查找原因9.关于施工起重机械安装、拆卸工程的说法，正确的是（）。A.安装单位应当编制安装、拆卸工程专项施工方案B.安装单位可以自行安装拆卸C.安装完成后，由安装单位进行验收D.安装拆卸工程不需要专业技术人员现场监督10.某工程发生质量事故，造成直接经济损失200万元，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，该事故属于（）。A.一般事故B.较大事故C.重大事故D.特别重大事故11.下列合同中，属于无效合同的是（）。A.违反法律、行政法规的强制性规定的合同B.一方以欺诈手段使对方在违背真实意思的情况下订立的合同C.因重大误解订立的合同D.在订立合同时显失公平的合同12.根据《招标投标法实施条例》，招标人最迟应当在书面合同签订后（）日内向中标人退还投标保证金及银行同期存款利息。A.3B.5C.7D.1013.施工单位应当对施工现场的消防设施进行定期维护保养，确保完好有效，消防设施、器材应当（）。A.指定专人看管B.放置在明显位置C.定期进行更换D.严禁挪作他用14.关于建设工程竣工验收的说法，正确的是（）。A.竣工验收由施工单位自行组织B.竣工验收应当具备完整的工程技术档案和竣工资料C.竣工验收可以邀请部分使用单位参加D.竣工验收由总监理工程师组织15.根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》，混凝土浇筑完毕后，应按施工技术方案及时采取有效的养护措施，并在至少（）时间内连续养护。A.7B.14C.21D.2816.某工程合同价款为5000万元，合同约定预付款比例为10%。发包人按合同约定支付了预付款，但承包人未按规定的时间和要求退还预付款，则（）。A.发包人有权从应付工程款中扣除双倍预付款B.发包人有权从应付工程款中扣除预付款并支付利息C.发包人无权扣除预付款D.发包人有权解除合同17.关于施工企业安全生产管理机构设置的说法，正确的是（）。A.建筑施工企业应当设立安全生产管理机构B.施工单位专职安全生产管理人员的配备由企业自行决定C.建筑施工企业项目经理为安全生产第一责任人D.专职安全生产管理人员不得兼任其他岗位18.在建设工程招标投标活动中，投标人以（）方式弄虚作假，骗取中标的，中标无效。A.向招标人工作人员行贿B.提供虚假的业绩证明C.向招标人提供虚假的项目负责人简历D.提供虚假的财务状况报告19.根据《建设工程质量管理条例》，下列关于建设工程保修期限的说法，错误的是（）。A.地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限B.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年C.供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期D.电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年20.关于建筑工程造价计价的说法，正确的是（）。A.工程量清单计价方式属于总价合同模式B.工程量清单计价方式属于单价合同模式C.工程量清单计价方式通常适用于总价合同D.工程量清单计价方式下，投标人不得进行单价优惠21.施工现场临时用水管理中，临时用水管径的选择应根据（）计算确定。A.用水高峰期总用水量B.施工现场的大小C.施工进度计划D.现场平面布置图22.某建设工程设计深度不够，有较大不确定因素，招标时宜采用（）。A.公开招标B.邀请招标C.比选D.不可招标23.关于施工图设计文件审查的说法，正确的是（）。A.施工图设计文件审查由建设单位组织B.审查机构对施工图设计文件中的安全性、强制性标准执行情况进行审查C.审查合格后，施工图方可使用D.审查通过后，设计单位无需修改24.某工程项目采用成本加酬金合同，最不利于控制造价的合同形式是（）。A.成本加固定费用合同B.成本加固定比例费用合同C.成本加奖金合同D.最大成本加费用合同25.施工企业安全生产教育培训制度中，对“三级安全教育”描述正确的是（）。A.公司级教育、项目部级教育、班组级教育B.公司级教育、车间级教育、班组级教育C.班组级教育、项目部级教育、公司级教育D.部门级教育、项目部级教育、班组级教育26.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，事故调查组应当自事故发生之日起（）日内提交事故调查报告。A.15B.30C.60D.9027.关于建设工程材料采购合同中验收方式的说法，错误的是（）。A.验收可以采用驻厂验收、提货验收、抽样验收等方式B.验收时，供货方应在交货前与需方联系C.验收时，需方应在合同约定地点进行D.验收时，需方应在合同约定时间内进行28.某施工企业承建一栋高层住宅楼，根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，该工程的（）工程属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程。A.深基坑支护B.地下暗挖C.起重吊装D.模板支撑29.关于建设工程施工合同变更的说法，错误的是（）。A.合同变更包括设计变更、进度计划变更、施工条件变更等B.合同变更仅指对原合同条款的修改C.合同变更通常需要发出变更指示D.合同变更不能改变合同中的工作性质30.关于建设工程施工风险管理的说法，正确的是（）。A.风险识别是风险管理的核心环节B.风险评估可以确定风险发生的概率和损失程度C.风险控制是风险管理的最终目标D.风险应对措施制定后，无需进行监控31.某施工企业为加强企业文化建设，制定了企业宗旨、企业精神、经营理念等，这属于（）。A.管理制度文化B.员工行为文化C.物质文化D.精神文化32.根据《建设工程施工劳务分包合同（示范文本）》，劳务分包人施工前，（）应向劳务分包人进行书面技术交底。A.发包人B.总包人C.监理人D.设计人33.关于建设工程合同价款调整的说法，错误的是（）。A.法律、行政法规、国务院或省级人民政府的建设行政主管部门发布的相关规定引起工程造价增减的，应调整合同价款B.工程造价管理部门发布的工程价格调整信息，应调整合同价款C.因不可抗力事件导致的费用，由发包人和承包人按合同约定各自承担D.因承包人原因导致的工期延误，合同价款不进行调整34.施工现场职业健康安全管理中，关于个人防护用品（PPE）使用的说法，错误的是（）。A.进入施工现场必须佩戴安全帽B.高处作业必须佩戴安全带C.施工现场可以佩戴耳塞D.特殊工种可以不佩戴个人防护用品35.关于建设工程进度计划的调整，说法错误的是（）。A.当实际进度偏差影响到后续工作、总工期时，才需要调整进度计划B.调整进度计划的方法包括改变施工逻辑关系、缩短某些工作的持续时间C.缩短某些工作的持续时间应优先选择资源消耗少、持续时间短的工作D.改变施工逻辑关系只能改变关键线路36.根据《民用建筑节能条例》，在正常使用条件下，保温工程的最低保修期限为（）。A.2年B.5年C.8年D.15年37.某施工企业未取得施工许可证擅自施工，由县级以上人民政府建设行政主管部门责令停止施工，对建设单位（）。A.处工程合同价款1%以上2%以下的罚款B.处工程合同价款2%以上4%以下的罚款C.对施工单位处工程合同价款1%以上2%以下的罚款D.对施工单位处工程合同价款2%以上4%以下的罚款38.关于建设工程施工索赔的说法，正确的是（）。A.只有在工期延误的情况下才能提出索赔B.索赔事件发生后，承包人应立即向监理工程师发出索赔意向通知C.索赔事件发生后，承包人可以自行处理索赔事宜D.承包人应在索赔事件终了后立即提交索赔报告39.某工程在竣工验收时，发现主体结构质量存在问题，则（）。A.由施工单位负责返修B.由建设单位负责返修C.由监理单位负责返修D.经设计单位认可后，由施工单位负责返修40.关于建设工程合同纠纷诉讼管辖的说法，正确的是（）。A.由原告住所地人民法院管辖B.由被告住所地人民法院管辖C.由工程所在地人民法院管辖D.由不动产所在地人民法院管辖41.某施工企业项目经理在施工过程中，因管理失误导致工程延期，建设单位要求赔偿损失，则（）。A.由项目经理个人承担赔偿责任B.由施工企业承担赔偿责任C.由建设单位自行承担损失D.由项目经理和施工企业共同承担赔偿责任42.关于建设工程施工合同价款结算的说法，正确的是（）。A.发包人收到承包人提交的竣工结算报告后，应当在30日内审核完毕B.竣工结算报告经发包人认可后，双方办理最后一笔工程款支付C.发包人未在约定时间内对竣工结算报告提出审核意见的，视为认可D.发包人未按照竣工结算报告支付工程款的，承包人可以解除合同43.根据《建筑施工安全检查标准》，关于文明施工检查评分的说法，正确的是（）。A.每一分项检查评分表满分100分B.评分总得分低于70分，为不合格C.文明施工检查评分汇总表是施工安全检查评分的基础D.在安全管理、脚手架、模板工程等分项检查评分表中，当有一分项检查评分表为零分时，该分项检查评分表不得参与汇总44.某工程发生脚手架坍塌事故，造成3人死亡，10人重伤，直接经济损失2000万元，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，该事故属于（）。A.一般事故B.较大事故C.重大事故D.特别重大事故45.关于建设工程施工合同解除的说法，正确的是（）。A.当事人一方迟延履行债务，经催告后在合理期限内仍未履行的，对方可以解除合同B.因不可抗力致使不能实现合同目的，当事人一方可以解除合同C.当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务，对方无权解除合同D.当事人一方违约，对方有权随时解除合同46.关于建设工程施工总承包单位与专业分包单位安全生产责任的说法，正确的是（）。A.分包单位对施工现场的安全负总责B.总承包单位对施工现场的安全生产负总责C.分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担全部责任D.总承包单位对分包单位的安全生产承担连带责任47.某工程在施工过程中，发现地下文物，施工单位应（）。A.继续施工B.保护现场，立即报告当地文物行政部门C.保护现场，立即报告建设单位D.保护现场，立即报告监理单位48.关于建设工程施工合同价款争议解决的说法，正确的是（）。A.当事人可以通过和解或者调解解决合同争议B.当事人应当履行仲裁裁决，一方不履行的，另一方只能向法院起诉C.当事人达成仲裁协议，一方向法院起诉的，法院应当受理D.当事人未达成仲裁协议，一方申请仲裁的，仲裁委员会应当受理49.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，关于工程预付款的说法，错误的是（）。A.预付款的比例原则上不低于合同价款的10%B.预付款的支付时间应不晚于约定的开工日期前7天C.预付款必须专用于合同工程D.承包人按合同约定完成进度任务后，预付款可以全部扣回50.某工程发生质量事故，造成直接经济损失100万元，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，该事故属于（）。A.一般事故B.较大事故C.重大事故D.特别重大事故二、多项选择题（共20题，每题2分。每题的备选项中，有两个或两个以上符合题意，至少有一个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）1.施工企业项目经理的权限包括（）。A.参与项目招标、投标和合同签订B.主持项目经理部工作C.决定内部计酬方式D.参与选择物资供应单位E.签订施工合同2.建设工程施工风险管理的程序包括（）。A.风险识别B.风险评估C.风险应对D.风险监控E.风险转移3.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，关于工程进度款支付的说法，正确的有（）。A.承包人应在每月末向发包人提交当月已完工程进度款支付申请B.发包人应在收到进度款支付申请后的14天内审核完毕并支付C.发包人逾期支付进度款的，应按照同期银行贷款利率支付利息D.发包人超过约定支付时间不支付进度款的，承包人可发出催告付款通知E.发包人逾期支付进度款的，承包人有权停止施工4.下列属于建筑工程施工质量控制中“三检制”内容的有（）。A.自检B.互检C.专检D.交接检E.复检5.根据《建设工程安全生产管理条例》，关于施工单位安全生产责任的说法，正确的有（）。A.施工单位应当设立安全生产管理机构B.施工单位应当配备专职安全生产管理人员C.施工单位的主要负责人对本单位的安全生产工作全面负责D.施工单位对列入安全施工措施方案的工程，无需组织专家论证E.施工单位应当对管理人员和作业人员进行安全生产教育培训6.根据《建设工程质量管理条例》，下列关于建设单位质量责任和义务的说法，正确的有（）。A.建设单位不得对勘察、设计、施工、工程监理等单位提出不符合建设工程质量要求的要求B.建设单位不得明示或者暗示施工单位购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安全防护用具、机械设备C.建设单位在领取施工许可证或者开工报告前，应当按照国家有关规定办理工程质量监督手续D.建设单位可以随意压缩合同约定的工期E.建设单位应当委托监理单位对施工质量承担全部责任7.根据《建设工程施工劳务分包合同（示范文本）》，关于劳务分包人义务的说法，正确的有（）。A.劳务分包人负责编制施工组织设计B.劳务分包人负责工程测量定位、标高抄平C.劳务分包人应严格按照设计图纸、施工规范及操作规程施工D.劳务分包人应接受总承包人的管理E.劳务分包人必须服从监理工程师的指令8.根据《建设工程施工专业分包合同（示范文本）》，关于专业工程分包的说法，正确的有（）。A.分包单位可以将其承包的建设工程中的部分工程发包给具有相应资质的其他单位B.分包单位可以将其承包的全部工程转包给他人C.分包单位可以将其承包的建设工程中的非主体、非关键性工作分包给具有相应资质的其他单位D.分包合同价款必须与总包合同相应部分价款一致E.分包单位对总承包单位负责9.根据《建设工程项目管理规范》，关于施工项目管理规划的说法，正确的有（）。A.项目管理规划分为项目管理规划大纲和项目管理实施规划B.项目管理规划大纲是由企业管理层在投标之前编制的C.项目管理实施规划由项目经理主持编制D.项目管理实施规划必须进行编制、审批和交底E.项目管理实施规划不需要报监理工程师审批10.关于建设工程施工合同变更的说法，正确的有（）。A.合同变更是指合同成立后，当事人对合同内容进行的修改和补充B.合同变更的内容不明确的，推定为未变更C.合同变更必须采用书面形式D.合同变更协议未达成之前，原合同继续有效E.合同变更仅限于合同条款的变更11.根据《建设工程施工安全生产管理条例》，关于施工起重机械安装、拆卸工程管理的说法，正确的有（）。A.安装、拆卸单位应当编制安装、拆卸工程专项施工方案B.安装、拆卸单位应当专业技术人员现场监督C.安装完毕后，安装单位应当进行自检，出具自检合格证明D.安装完毕后，经监理工程师签字后即可使用E.安装完毕后，应当向当地建设行政主管部门办理登记12.根据《建设工程质量管理条例》，下列关于施工单位质量责任和义务的说法，正确的有（）。A.施工单位对建设工程的施工质量负责B.施工单位应当建立质量责任制C.施工单位必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工D.施工单位可以采购不符合设计要求的建筑材料E.施工单位对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应当在建设单位或者监理单位监督下现场取样，送交具有相应资质的质量检测机构进行检测13.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，关于工程变更的说法，正确的有（）。A.发包人提出工程变更，经工程师确认后变更B.承包人不得擅自变更工程C.工程变更导致合同价款增减的，由承包人承担D.工程变更导致工期延误的，工期可以相应顺延E.承包人在工程变更确定后14天内提出变更工程价款的报告14.根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位在施工过程中发现存在安全隐患时，应当（）。A.立即停止施工B.及时整改C.向建设单位报告D.向监理单位报告E.向建设行政主管部门报告15.根据《建设工程施工劳务分包合同（示范文本）》，关于劳务分包人用工管理的说法，正确的有（）。A.劳务分包人必须自行完成所承包的劳务作业B.劳务分包人可从其他劳务队伍中招募工人C.劳务分包人不得拖欠农民工工资D.劳务分包人应当将劳务分包人的名册报总包人备案E.劳务分包人可使用其他施工企业的机械设备16.关于建设工程施工合同价款调整的说法，正确的有（）。A.法律、行政法规、国务院或省级人民政府的建设行政主管部门发布的相关规定引起工程造价增减的，应调整合同价款B.工程造价管理部门发布的工程价格调整信息，应调整合同价款C.因不可抗力事件导致的费用，由发包人和承包人按合同约定各自承担D.因承包人原因导致的工期延误，合同价款可以调整E.因第三方原因导致的工程停工，合同价款可以调整17.根据《民用建筑节能条例》，关于建筑节能的说法，正确的有（）。A.建设单位应当按照建筑节能标准进行工程建设B.建设单位不得明示或者暗示设计单位、施工单位降低建筑节能标准C.建设单位在房屋销售时，应当向购买人明示所售房屋的节能信息D.建筑节能信息应当真实、准确，不得作虚假宣传E.建设单位可以随意降低建筑节能标准18.关于建设工程施工合同纠纷解决方式的说法，正确的有（）。A.当事人可以通过和解或者调解解决合同争议B.当事人应当履行仲裁裁决，一方不履行的，另一方可以向法院起诉C.当事人达成仲裁协议，一方向法院起诉的，法院应当受理D.当事人未达成仲裁协议，一方申请仲裁的，仲裁委员会应当受理E.当事人可以约定采用诉讼或仲裁方式解决合同争议19.根据《建筑施工安全检查标准》，关于文明施工检查评分的说法，正确的有（）。A.每一分项检查评分表满分100分B.评分总得分低于70分，为不合格C.文明施工检查评分汇总表是施工安全检查评分的基础D.在安全管理、脚手架、模板工程等分项检查评分表中，当有一分项检查评分表为零分时，该分项检查评分表不得参与汇总20.关于建设工程施工合同价款结算的说法，正确的有（）。A.发包人收到承包人提交的竣工结算报告后，应当在30日内审核完毕B.竣工结算报告经发包人认可后，双方办理最后一笔工程款支付C.发包人未在约定时间内对竣工结算报告提出审核意见的，视为认可D.发包人未按照竣工结算报告支付工程款的，承包人可以解除合同E.竣工结算报告经监理工程师审核后，即可视为认可三、案例分析题（共4题，每题20分）【案例一】某施工单位（承包人）与某建设单位（发包人）签订了某高层住宅楼的施工合同。合同约定：开工日期为2019年5月1日，工期为24个月，合同价款为8000万元。合同履行过程中，发生了如下事件：事件一：2019年5月20日，承包人向发包人提交了预付款支付申请，发包人于6月10日支付了预付款，但合同约定预付款支付时间应不晚于开工日期前7天。事件二：2019年8月15日，施工现场发生一起高处坠落事故，造成1人死亡，3人重伤，直接经济损失150万元。事故发生后，承包人立即停止了施工，并按照规定向有关部门报告。事件三：2020年10月1日，主体结构封顶。承包人进行了自检，自检合格后于10月5日向监理工程师提交了主体结构工程验收申请，监理工程师于10月8日组织了验收，验收合格。事件四：2021年4月1日，工程完工，承包人向发包人提交了竣工结算报告。发包人收到报告后，对部分项目提出异议，双方协商不成，承包人决定提起诉讼。问题：1.事件一中，发包人支付预付款的时间是否违规？为什么？承包人应如何处理？2.事件二中，该起事故等级如何认定？根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，承包人应如何报告？3.事件三中，主体结构工程验收的程序是否正确？请简述验收程序。4.事件四中，承包人提起诉讼前，还可以采取哪些解决合同价款争议的方式？【案例二】某施工企业（乙方）于2019年4月与某建设单位（甲方）签订了某办公楼工程的施工总承包合同。合同约定：合同工期为240天，乙方按月编制施工进度计划，并上报甲方代表确认。工程价款采用固定总价合同。在施工过程中，发生了如下事件：事件一：工程开工前，乙方编制了施工进度计划，经甲方代表确认后实施。施工中，由于甲方原因导致施工现场连续一周停电，影响了乙方的正常施工。事件二：5月份，乙方的进度计划检查发现，原计划5月15日完成的某分项工程实际只完成了80%，且质量不合格，需要进行返工。事件三：6月份，乙方为了赶工期，在未经甲方同意的情况下，将部分防水工程分包给了不具备相应资质的队伍施工。事件四：7月份，乙方发现现场存放的某种钢材进场时未提供质量证明文件，经检验，该批钢材性能不符合设计要求。问题：1.事件一中，甲方原因导致的连续停电，乙方可否提出工期索赔和费用索赔？请说明理由。2.事件二中，5月份的进度偏差分析，该工作属于进度拖延还是进度提前？如果是进度拖延，应采取哪些纠偏措施？3.事件三中，乙方将部分防水工程分包给不具备资质的队伍，该分包行为是否合法？应承担什么后果？4.事件四中，对于进场不合格的钢材，乙方应如何处理？【案例三】某施工单位（乙方）承建某商业综合楼项目，合同采用固定单价合同。在施工过程中，发生了如下事件：事件一：基坑开挖过程中，发现地下有古墓，为保护文物，施工单位立即停止施工，并通知了监理工程师和建设单位。监理工程师接到通知后，要求施工单位采取保护措施。随后，建设单位组织专家论证了施工方案，调整了施工进度计划。因方案调整导致的工期延误，双方协商确定了工期顺延天数。事件二：主体结构施工阶段，施工单位为了加快施工进度，在夜间进行混凝土浇筑作业。由于照明不足，导致一名工人摔伤。事故发生后，施工单位立即将伤员送往医院，并按规定向有关部门报告。事件三：工程竣工验收时，发现外墙防水工程存在渗漏问题。建设单位要求施工单位进行维修，施工单位认为该工程已过保修期，拒绝维修。事件四：工程竣工结算时，双方对工程量产生争议。建设单位认为现场实际完成的工程量比合同约定的工程量少，因此要求减少相应的工程价款。问题：1.事件一中，发现地下文物后，施工单位应采取哪些措施？2.事件二中，夜间施工应当履行哪些手续？施工单位应承担什么责任？3.事件三中，外墙防水工程的保修期限是多少年？建设单位要求维修是否合理？为什么？4.事件四中，双方在工程量上产生争议，应如何处理？【案例四】某施工单位（乙方）与某建设单位（甲方）签订了某住宅小区项目的施工合同。合同履行过程中，发生了如下事件：事件试卷答案一、单项选择题1.D解析思路：关键线路是指总持续时间最长的线路。在双代号网络计划中，关键线路上的工作都是关键工作，总时差为零。2.B解析思路：根据《建设工程施工合同（示范文本）》，发包人未按约定时间支付预付款的，承包人应催告，经催告后在合理期限内仍未支付的，发包人可以解除合同。选项A错误，不能立即停止；选项C错误，可以要求支付利息；选项D错误，应先催告。3.D解析思路：质量手册是纲领性文件，程序文件是支持性文件，质量计划是针对特定项目的，质量记录是支撑性文件。因此D正确。4.C解析思路：封锁消防通道违反了《消防法》，属于违法行为。5.B解析思路：隐蔽工程验收中，承包人自检合格后通知监理验收，监理在24小时内未提出异议也未到场验收的，视为验收合格。6.C解析思路：项目经理的权限包括参与投标、主持项目实施、决定内部计酬方式、参与选择物资单位。签订合同是发包人的权限。因此C正确。7.C解析思路：事前控制指施工准备阶段的活动，如材料检验、图纸会审等。验收属于事中控制，成品保护属于事后控制。8.B解析思路：关键工作延误必须采取组织措施（增加资源）或技术措施来缩短持续时间，而不能抽调资源（会影响其他工作）或单纯调整逻辑关系（如果调整逻辑关系能赶工则可以，但此处强调纠偏措施，增加资源是最直接的）。9.A解析思路：安装单位必须编制专项方案，专业人员现场监督，安装完成后进行自检，经监理签字后方可使用，并向建设行政主管部门登记。10.A解析思路：一般事故指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤（包括急性工业中毒），或者1000万元以下直接经济损失的事故。200万元属于一般事故。11.A解析思路：违反法律、行政法规的强制性规定的合同无效。欺诈、误解、显失公平的合同属于可撤销合同。12.C解析思路：招标人应当在书面合同签订后7日内退还投标保证金。13.B解析思路：消防设施、器材应当放置在明显位置，由专人看管，不得挪作他用。14.B解析思路：竣工验收应当具备完整的工程技术档案和竣工资料。验收由建设单位组织，邀请有关单位参加。15.B解析思路：混凝土浇筑完毕后，应在12小时内覆盖并保湿养护，养护时间不得少于14天。16.B解析思路：承包人未按时间退还预付款，发包人有权从应付工程款中扣除预付款并支付利息。17.A解析思路：建筑施工企业必须设立安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。18.C解析思路：投标人以提供虚假项目负责人简历等方式弄虚作假，骗取中标的，中标无效。19.B解析思路：屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年。20.B解析思路：工程量清单计价方式通常适用于单价合同，即按实际完成工程量乘以单价结算。21.A解析思路：临时用水管径根据用水高峰期总用水量计算。22.C解析思路：设计深度不够，有较大不确定因素，宜采用比选或邀请招标。23.B解析思路：施工图审查机构对施工图设计文件中的安全性、强制性标准执行情况进行审查。24.B解析思路：成本加固定比例费用合同，承包人的成本越高，酬金越高，不利于控制造价。25.A解析思路：三级安全教育包括公司级、项目部级、班组级。26.B解析思路：事故调查组应当自事故发生之日起30日内提交事故调查报告。27.B解析思路：验收时，供货方应在交货前与需方联系，需方应在合同约定地点和时间进行。28.B解析思路：超过一定规模的危险性较大的分部分项工程包括：深基坑、地下暗挖、高支模、起重吊装、脚手架等。29.B解析思路：合同变更不仅指条款修改，还包括设计变更、进度计划变更、施工条件变更等。选项B说“仅指条款修改”是错误的。30.B解析思路：风险识别是基础，风险评估确定概率和损失，风险应对是核心，风险监控是持续过程。31.D解析思路：精神文化包括企业宗旨、精神、理念等。32.B解析思路：总承包人负责向劳务分包人进行书面技术交底。33.D解析思路：因承包人原因导致的工期延误，合同价款不得调整。34.D解析思路：特殊工种必须佩戴个人防护用品。35.D解析思路：改变施工逻辑关系可以改变关键线路，缩短某些工作的持续时间也可以改变关键线路。选项D说“只能改变关键线路”是错误的，因为改变持续时间也可能改变非关键线路。36.C解析思路：保温工程的最低保修期限为8年。37.D解析思路：未取得施工许可证擅自施工的，对施工单位处工程合同价款2%以上4%以下的罚款。38.B解析思路：索赔事件发生后，承包人应立即发出索赔意向通知，并在事件终了后28天内提交报告。39.A解析思路：施工单位对施工质量负责，发现质量问题由施工单位负责返修。40.D解析思路：建设工程纠纷属于不动产纠纷，由不动产所在地法院管辖。41.B解析思路：施工企业项目经理在授权范围内承担企业法人的民事责任，项目经理不承担个人赔偿责任。42.C解析思路：发包人未在约定时间内对竣工结算报告提出审核意见的，视为认可。43.B解析思路：文明施工检查评分汇总表是施工安全检查评分的基础。单选题中，安全管理、脚手架等分项有一项为0分时，该分项不得参与汇总，总分也就无法达到合格。44.C解析思路：重大事故是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤，或者1亿元以上直接经济损失的事故。3人死亡10人重伤，属于重大事故。45.A解析思路：当事人一方迟延履行债务，经催告后在合理期限内仍未履行的，对方可以解除合同。46.D解析思路：总承包单位对分包单位的安全生产承担连带责任。47.B解析思路：发现地下文物，应保护现场，立即报告当地文物行政部门。48.A解析思路：当事人可以和解或调解解决合同争议。49.A解析思路：预付款的比例原则上不低于合同价款的10%。50.A解析思路：一般事故是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故。100万元属于一般事故。二、多项选择题1.ABCD解析思路：项目经理的权限包括参与投标、主持项目实施、决定内部计酬方式、参与选择物资单位、参与组建项目经理部等。2.ABCD解析思路：风险管理程序包括识别、评估、应对、监控。3.ACDE解析思路：发包人应在收到报告后14天内审核并支付，逾期未审核视为认可。催告后仍未支付可停工。4.ABCD解析思路：“三检制”包括自检、互检、专检、交接检。5.ABCE解析思路：施工单位应当设立机构，配备人员，项目经理负责，组织专家论证。6.ABC解析思路：建设单位不得压缩工期，不得降低标准，不得委托监理承担全部责任。7.CDE解析思路：劳务分包人负责编制施工组织设计是总包人的责任。劳务分包人必须服从总包人和监理的指令。8.CE解析思路：分包单位可以将其承包的非主体工程分包，分包单位对总包单位负责。9.ABC解析思路：项目管理实施规划不需要报监理审批，但需要编制、审批和交底。10.ABD解析思路：合同变更内容不明确的，推定为未变更。合同变更不一定要书面形式（口头也可，但书面更明确），但通常建议书面。11.ABCE解析思路：安装完毕后，经监理签字后方可使用，不需要向建设行政主管部门办理登记（备案即可）。12.ABCE解析思路：施工单位不得采购不符合要求的材料。13.ABDE解析思路：变更导致价款增减由发包人承担，工期延误可顺延。14.ABCD解析思路：发现隐患应立即停止、整改、报告。15.ACE解析思路：劳务分包人必须自行完成，不得使用其他工人和机械，但可以申报备案。16.ADE解析思路：不可抗力导致的费用通常按合同约定分担，若导致工期延误和造价变化，则调整。承包人原因不调整。17.ABCD解析思路：建设单位不得降低标准，应明示节能信息。18.AE解析思路：仲裁协议排除了法院管辖。当事人只能选择仲裁或诉讼。19.C解析思路：文明施工检查评分汇总表是施工安全检查评分的基础。三、案例分析题【案例一】1.答案：发包人支付预付款的时间违规。因为合同约定预付款应不晚于开工日期前7天，而实际开工后1个多月才支付。解析思路：预付款的支付时间必须在合同约定的时限内，通常在开工前。逾期支付，承包人有权催告，经催告仍未支付的，发包人可以解除合同。2.答案：该起事故属于一般事故。解析思路：一般事故是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故。本起事故造成1人死亡、3人重伤，符合一般事故标准。解析思路：根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，事故发生后，事故现场有关人员应当立即报告本单位负责人，单位负责人接到