一级建造师考试（公共课程）题库含答案(2025年镇江)

一级建造师考试（公共课程）题库含答案(2025年镇江)第一部分建设工程经济一、单项选择题（共15题，每题2分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.某企业向银行借款1500万元，年利率6%，按季度复利计息，借款期限为3年，则3年后该企业应向银行偿还的本利和约为（）万元。A.1785.2B.1791.6C.1789.5D.1795.4答案：B解析：按季度复利计息，计息周期为季度。年名义利率6%，则季度利率i=6，计息期数n=3×4=12。本利和F=P(1+i)n=1500×(1+0.0152.某技术方案年设计生产能力为10万台，年固定成本为1200万元，单位产品变动成本为600元，单位产品营业税金及附加为50元，若方案盈亏平衡时年产量为6万台，则该产品的销售单价应为（）元/台。A.800B.820C.850D.860答案：C解析：盈亏平衡时：销售收入=总成本+税金及附加，即单价×6=1200+600×6+50×63.在技术方案经济效果评价中，若某方案财务内部收益率大于基准收益率，则（）。A.财务净现值大于零B.财务净现值小于零C.静态投资回收期大于计算期D.借款偿还期大于贷款期限答案：A解析：财务内部收益率（FIRR）是使财务净现值等于零时的折现率。当FIRR大于基准收益率时，以基准收益率计算的财务净现值（FNPV）大于零。4.某设备原值为8万元，预计净残值为0.5万元，折旧年限为5年，采用年数总和法计提折旧，则该设备第3年的折旧额为（）万元。A.1.5B.1.6C.1.8D.2.0答案：A解析：年数总和法：折旧总额=8-0.5=7.5万元。年数总和=5+4+3+2+1=15。第3年折旧率=3/15，折旧额=7.5×3/15=1.5万元。5.下列费用中，属于工程建设其他费用中与未来企业生产经营有关的费用是（）。A.勘察设计费B.研究试验费C.联合试运转费D.建设管理费答案：C解析：工程建设其他费用包括三类：土地使用费、与项目建设有关的费用（如勘察设计费、研究试验费、建设管理费等）、与未来企业生产经营有关的费用（包括联合试运转费、生产准备费、办公和生活家具购置费）。6.某施工企业向银行借款500万元，期限1年，年利率8%，按贴现法付息，则该笔借款的实际利率为（）。A.8.00%B.8.70%C.8.80%D.9.00%答案：B解析：贴现法付息：实际可用借款额=500-500×8万元，实际利息=40万元，实际利率=40/460=8.70。7.某项目运营期第3年利润总额为800万元，所得税率为25%，当年计提折旧为200万元，摊销费为50万元，利息支出为100万元，则该项目当年经营成本中的利息备付率为（）。A.5.0B.6.5C.8.0D.9.0答案：D解析：利息备付率=EBIT/PI=(利润总额8.价值工程中，价值、功能、成本之间的关系式为（）。A.V=F/CB.V=C/FC.V=F+CD.V=F-C答案：A解析：价值工程的基本公式：V=F/C，其中V为价值，F为功能，C为寿命周期成本。9.某施工企业2019年度的营业利润为3000万元，营业外收入为200万元，营业外支出为100万元，所得税费用为500万元，则该企业2019年度的净利润为（）万元。A.2400B.2500C.2600D.2800答案：C解析：利润总额=营业利润+营业外收入10.根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013），下列关于投标报价的说法正确的是（）。A.投标人可以根据施工方案自主确定措施项目费B.投标人可以对清单项目进行修改C.暂估价不得变动D.规费和税金可以适当优惠答案：C解析：投标人必须按招标工程量清单填报价格，不得修改清单项目；措施项目费应根据自身施工方案自主确定，但安全文明施工费按规定计算；暂估价不得变动；规费和税金必须按国家规定计算，不得作为竞争性费用。11.某施工企业从银行取得一笔借款1000万元，手续费率0.5%，年利率8%，期限为2年，每年年末付息，到期一次还本，企业所得税率为25%，则该笔借款的资金成本率约为（）。A.6.00%B.6.03%C.7.50%D.8.00%答案：B解析：资金成本率Kd12.某方案现金流量如下表所示，设基准收益率为8%，则该方案的财务净现值为（）万元。年份01234净现金流量（万元）-2000600600600600（注：(P/A,8，(P/F,8）A.-12.6B.12.6C.-13.2D.13.2答案：A解析：FNPV=-2000+600×(P/A,8万元。13.关于技术方案敏感性分析的说法，正确的是（）。A.敏感性分析只能分析单一不确定因素变化对方案经济效果的影响B.敏感性分析不能定量描述不确定因素的变化对评价指标的影响C.敏感度系数越大，表明评价指标对该因素越不敏感D.临界点是指不确定因素向不利方向变化导致方案由可行变为不可行的临界数值答案：D解析：敏感性分析有单因素和多因素分析；能定量描述影响程度；敏感度系数绝对值越大越敏感。临界点是指不确定因素向不利方向变化导致技术方案由可行变为不可行的临界数值。14.某施工企业存货的账面价值为200万元，可变现净值为180万元，则该存货应计提的存货跌价准备为（）万元。A.0B.20C.180D.200答案：B解析：当存货成本高于其可变现净值时，应计提存货跌价准备。计提金额=200-180=20万元。15.根据现行会计制度，下列各项中属于施工企业期间费用的是（）。A.施工机械使用费B.固定资产折旧费C.管理费用D.直接材料费答案：C解析：期间费用包括管理费用、销售费用和财务费用。施工机械使用费、固定资产折旧费属于工程成本，直接材料费属于直接费用。二、多项选择题（共5题，每题4分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）16.下列经济效果评价指标中，属于动态评价指标的有（）。A.财务内部收益率B.财务净现值C.静态投资回收期D.借款偿还期E.财务净现值率答案：A、B、E解析：动态评价指标包括财务内部收益率、财务净现值、财务净现值率、动态投资回收期等。静态投资回收期和借款偿还期属于静态评价指标。17.关于工程量清单计价的说法，正确的有（）。A.工程量清单必须作为招标文件的组成部分B.工程量清单应由具有编制能力的招标人或受其委托的工程造价咨询人编制C.采用工程量清单方式招标，工程量清单是准确性和完整性由投标人负责D.工程量清单由分部分项工程量清单、措施项目清单、其他项目清单、规费项目清单、税金项目清单组成E.工程量清单计价采用综合单价法答案：A、B、D、E解析：采用工程量清单方式招标，招标工程量清单的准确性和完整性由招标人负责，而非投标人。故C错误。18.下列各项中，属于企业管理费的有（）。A.管理人员工资B.办公费C.差旅交通费D.固定资产使用费E.施工机械大修理费答案：A、B、C、D解析：施工机械大修理费属于施工机具使用费，不属于企业管理费。企业管理费包括管理人员工资、办公费、差旅交通费、固定资产使用费、劳动保险和职工福利费等。19.关于施工企业营业收入的说法，正确的有（）。A.营业收入包括主营业务收入和其他业务收入B.施工企业的主营业务收入主要是建造（施工）合同收入C.合同收入包括合同规定的初始收入和因合同变更、索赔、奖励等形成的收入D.其他业务收入不包括产品销售收入E.建造合同收入包括合同中规定的初始收入和追加收入答案：A、B、C解析：施工企业其他业务收入主要包括产品销售收入、材料销售收入、机械作业收入、劳务作业收入等，故D错误。建造合同收入包括初始收入和追加收入（合同变更、索赔、奖励），但E的表述不够准确——建造合同收入只包括合同规定的初始收入和因合同变更、索赔、奖励等形成的收入，故E不算正确。20.下列关于价值工程工作程序的排序，正确的有（）。A.准备阶段→分析阶段→创新阶段→实施阶段B.对象选择→功能定义→功能评价→方案创造→方案评价→方案实施C.功能定义→对象选择→功能评价→方案评价→方案创造→方案实施D.准备阶段包括对象选择、组成价值工程工作小组、制订工作计划E.创新阶段包括方案创造、方案评价、提案编写答案：A、B、D、E解析：价值工程工作程序：准备阶段（对象选择、组成工作小组、制订计划）→分析阶段（收集资料、功能定义、功能整理、功能评价）→创新阶段（方案创造、方案评价、提案编写）→实施阶段（审批、实施与检查、成果鉴定）。C选项顺序错误。三、判断题（共5题，每题2分）21.资金等值计算中，等额支付系列现值系数与终值系数互为倒数关系。（）答案：×解析：等额支付系列现值系数为(P/A,i,n)，终值系数为(F/A,i,n)，二者并非互为倒数。互为倒数的是整付现值系数(P/F,i,n)与整付终值系数(F/P,i,n)。22.设备经济寿命是指设备从投入使用开始，到因技术落后而被淘汰所延续的时间。（）答案：×解析：设备经济寿命是指设备从投入使用开始，到继续使用在经济上不合理而被更新所经历的时间。因技术落后被淘汰的时间是技术寿命。23.施工企业编制的施工预算，其编制依据主要是施工定额。（）答案：√解析：施工预算是施工企业根据施工定额编制的，是施工企业内部管理的依据。24.财务计划现金流量表反映计算期内各年投资、融资及经营活动的现金流入和流出，用于计算累计盈余资金，分析项目的财务生存能力。（）答案：√解析：财务计划现金流量表主要考察项目计算期内各年的投资、融资及经营活动所产生的各项现金流入和流出，计算净现金流量和累计盈余资金，分析项目的财务生存能力。25.企业实现的净利润应首先用于向投资者分配利润。（）答案：×解析：企业实现的净利润应按法定顺序分配：弥补亏损→提取法定盈余公积→提取任意盈余公积→向投资者分配利润。四、简答题（共2题，每题8分）26.简述财务净现值（FNPV）与财务内部收益率（FIRR）的概念，并说明在方案评价中二者结论一致的条件。答案：（1）财务净现值（FNPV）是指按设定的折现率（基准收益率）计算的项目计算期内各年净现金流量的现值之和。其计算公式为：FNPV=财务内部收益率（FIRR）是指使项目计算期内净现金流量现值累计等于零时的折现率，即满足下式的i：∑（2）在方案评价中，当财务内部收益率大于或等于基准收益率时，财务净现值大于或等于零，反之亦然。因此，对于常规独立方案的评价，采用FNPV与FIRR进行评价的结论是一致的。27.简述企业会计准则中收入确认的五个步骤。答案：根据《企业会计准则第14号——收入》，收入确认需遵循五步法模型：（1）识别与客户订立的合同：合同需同时满足具有商业实质、各方批准并承诺履行义务、明确权利与支付条款、对价很可能收回等条件。（2）识别合同中的单项履约义务：即合同中企业向客户转让可明确区分商品的承诺。（3）确定交易价格：企业因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额。（4）将交易价格分摊至各单项履约义务：按各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例进行分摊。（5）履行各单项履约义务时确认收入：在客户取得相关商品控制权时点或时段内确认收入。五、计算分析题（共2题，每题10分）28.某施工企业拟投资建设一工程项目，建设期1年，运营期5年。建设投资为2000万元，建设期利息为100万元，全部形成固定资产，折旧年限为6年，净残值率为5%。运营期第1年投产率为80%，第2年起满负荷生产。项目年设计生产能力为10万件产品，产品单价为80元/件，年总成本费用为400万元（不含折旧），其中固定成本为200万元。营业税金及附加按销售收入的3.5%计算。企业所得税税率为25%，行业基准收益率为10%。（注：(P/A,10，(P/F,10）要求：（1）计算项目年折旧额。（2分）（2）计算运营期各年的利润总额和净利润。（4分）（3）计算项目全部投资税后财务净现值（假定各年净现金流量等于净利润加折旧，且不考虑流动资金的变化）。（4分）答案：（1）固定资产原值=2000+100=2100万元年折旧额=2100×(1-5万元（2）运营期第1年（投产80%）：销售收入=10×80万元营业税金及附加=640×3.5万元总成本费用=400+332.5=732.5万元（注：题中400万不含折旧，需加上折旧）利润总额=640-732.5-22.4=-114.9万元（亏损）净利润=-114.9万元（亏损，不交所得税）运营期第2～5年（满负荷）：销售收入=10×80=800万元营业税金及附加=800×3.5万元总成本费用=400+332.5=732.5万元利润总额=800-732.5-28=39.5万元净利润=39.5×(1-25万元（3）各年净现金流量：第0年（建设期）：NCF第1年（运营期第1年）：NCF第2～5年：NCF第5年末（运营期最后一年）：加回收残值=2100×5万元，NCFFNPV=-2000+217.6×(P/F,10查表计算：(P/A,10，(P/F,10FNPV=-2000+217.6×0.9091+362.125×3.1699×0.9091+105×0.6209=-2000+197.82+1043.78+65.19=-693.21万元29.某施工企业欲购置一台施工机械，市场上有A、B两种型号可供选择，有关数据如下表所示（单位：万元）：项目A型B型购置价格6080年运行费（第1年）86年运行费年递增额21.5预计净残值58寿命期（年）55企业基准收益率为10%。（注：(P/A,10，(P/F,10）要求：用费用现值法（PC）比较选择较优方案。答案：费用现值法是将各方案在寿命期内的全部费用（投资和年运行费）折算为现值进行比较，费用现值较小者为优。A型机械：年运行费呈等差递增序列，首年8万元，年递增2万元。等差序列现值系数为：(P/G,10P=60+8×3.7908+2×6.862-5×0.6209=60+30.33+13.72-3.10=100.95万元B型机械：P=80+6×3.7908+1.5×6.862-8×0.6209=80+22.74+10.29-4.97=108.06万元由于PCA=100.95第二部分建设工程法规及相关知识一、单项选择题（共15题，每题2分）30.根据《民法典》，下列不属于建设工程施工合同无效情形的是（）。A.承包人未取得建筑业企业资质或者超越资质等级的B.没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的C.建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的D.承包人将其承包的工程中的劳务作业分包给具有相应资质的劳务分包企业的答案：D解析：劳务作业分包是法律允许的。A、B、C属于《民法典》第791条及《建工司法解释（一）》规定的施工合同无效的情形。31.根据《建筑法》，建设单位应当自领取施工许可证之日起（）个月内开工。A.1B.2C.3D.6答案：C解析：《建筑法》规定，建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期；延期以两次为限，每次不超过3个月。32.根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当设立安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。专职安全生产管理人员的配备数量应满足（）。A.建筑面积1万平方米以下的工程不少于1人B.建筑面积1万～5万平方米的工程不少于3人C.建筑面积5万平方米以上的工程不少于5人D.按工程合同价配备答案：A解析：根据《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》，总承包单位配备项目专职安全生产管理人员应当满足下列要求：建筑工程1万平方米以下的工程不少于1人；1万～5万平方米的工程不少于2人；5万平方米以上的工程不少于3人。33.根据《招标投标法实施条例》，投标人对开标有异议的，应当在（）提出。A.开标前B.开标现场C.开标后3日内D.中标候选人公示期内答案：B解析：投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当当场作出答复，并制作记录。34.根据《建设工程质量管理条例》，建设工程的保修期自（）之日起计算。A.竣工预验收B.竣工验收合格C.交付使用D.提交竣工验收报告答案：B解析：建设工程的保修期自竣工验收合格之日起计算。35.根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位采购、租赁的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件，应当具有生产（制造）许可证、产品合格证，并在（）进行查验。A.进入施工现场前B.进入施工现场后C.使用前D.安装前答案：A解析：施工单位采购、租赁的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件，应当具有生产（制造）许可证、产品合格证，并在进入施工现场前进行查验。36.根据《民法典》合同编，下列关于建设工程合同的说法，正确的是（）。A.建设工程施工合同可以采用口头形式B.建设工程合同应当采用书面形式C.建设工程合同包括勘察、设计、施工合同，但不包括监理合同D.国家重大建设工程合同可以不采用招标方式订立答案：B解析：建设工程合同应当采用书面形式。建设工程合同包括勘察、设计、施工合同。国家重大建设工程合同应当按照国家规定的程序和国家批准的投资计划、可行性研究报告等文件订立，应通过招标方式。37.根据《招标投标法》，下列依法必须招标的项目中，可以邀请招标的是（）。A.涉及国家安全、国家秘密的项目B.施工主要技术采用特定专利的项目C.项目技术复杂，只有少量潜在投标人可供选择D.抢险救灾的项目答案：C解析：可以邀请招标的情形：技术复杂、有特殊要求或者受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择；采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大。A、D属于可以不招标的情形，B属于可以不进行招标的情形。38.下列关于联合体投标的说法，错误的是（）。A.联合体各方应当签订共同投标协议B.联合体各方应当具备承担招标项目的相应能力C.由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较高的单位确定资质等级D.联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同答案：C解析：由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。39.根据《安全生产法》，生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训。关于教育培训的说法，正确的是（）。A.未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业B.被派遣劳动者可以不参加培训C.实习学生可以不参加培训D.离岗3个月以上的从业人员，重新上岗时无需再培训答案：A解析：未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。被派遣劳动者、实习学生应纳入统一教育和培训。离岗6个月以上或转岗的从业人员，应重新进行安全教育培训。40.某施工合同约定争议解决方式为仲裁。施工过程中双方发生纠纷，施工方向人民法院提起了诉讼。人民法院受理后，在首次开庭前，施工方又申请撤回起诉。建设方此时提出仲裁协议异议，人民法院应当（）。A.继续审理B.驳回起诉C.裁定驳回施工方的撤诉申请D.征询双方意见后再作决定答案：B解析：根据《仲裁法》第26条，当事人达成仲裁协议，一方向人民法院起诉未声明有仲裁协议，人民法院受理后，另一方在首次开庭前提交仲裁协议的，人民法院应当驳回起诉（但仲裁协议无效的除外）。本案中建设方在首次开庭前提出异议，法院应驳回起诉。41.根据《建筑法》，建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位，但除总承包合同中约定的分包外，必须经（）认可。A.建设单位B.监理单位C.建设行政主管部门D.设计单位答案：A解析：建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位，但除总承包合同中约定的分包外，必须经建设单位认可。42.关于工程质量检测的说法，正确的是（）。A.检测机构可以与所检测工程项目的施工方有隶属关系B.检测报告经建设单位确认后，由施工单位归档C.检测机构应当将检测过程中发现的涉及结构安全检测结果的不合格情况，及时报告工程所在地建设主管部门D.检测试样由施工单位负责制作，检测机构负责取样答案：C解析：检测机构不得与所检测工程项目相关的设计方、施工方、监理方有隶属关系或其他利害关系。检测报告经建设单位或监理单位确认后，由施工单位归档。检测试样由施工单位负责取样，但见证取样由监理单位见证。43.根据《节约能源法》，国家实行固定资产投资项目节能评估和审查制度。对不符合强制性节能标准的项目，依法负责审批或者核准的机关（）。A.可以批准建设B.不得批准建设C.经说明理由后可批准建设D.由建设单位自行决定答案：B解析：对不符合强制性节能标准的项目，依法负责审批或者核准的机关不得批准或者核准建设；建设单位不得开工建设；已经建成的，不得投入生产、使用。44.根据《环境保护法》，企业事业单位和其他生产经营者超过污染物排放标准排放污染物的，县级以上人民政府环境保护主管部门可以（）。A.直接责令停业、关闭B.报经有批准权的人民政府批准，责令停业、关闭C.查封、扣押造成污染物排放的设施、设备D.限制生产、停产整治答案：D解析：超过污染物排放标准排放污染物的，环保部门可以责令其采取限制生产、停产整治等措施；情节严重的，报经有批准权的人民政府批准，责令停业、关闭。C选项适用于违法排放污染物，造成或可能造成严重污染的。二、多项选择题（共5题，每题4分）45.根据《民法典》，下列关于建设工程施工合同解除的说法，正确的有（）。A.承包人将工程转包给第三人的，发包人可以解除合同B.发包人未按约定支付工程价款的，承包人催告后发包人在合理期限内仍未支付的，承包人可以解除合同C.建设工程施工合同解除后，已经完成的建设工程质量合格的，发包人应当按照约定支付相应的工程价款D.承包人明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的，发包人可以解除合同E.因一方违约导致合同解除的，违约方无需承担违约责任答案：A、B、C、D解析：合同解除后，违约方仍应承担违约责任，E错误。A、B、C、D符合《民法典》第563条和第806条的规定。46.根据《招标投标法实施条例》，下列属于串通投标行为的有（）。A.投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标B.招标人向投标人泄露标底C.不同投标人的投标文件由同一单位编制D.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标E.招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价答案：A、B、C、D、E解析：A、D属于投标人相互串通投标；B、E属于招标人与投标人串通投标；C属于视为投标人相互串通投标的情形。以上均属于串通投标行为。47.根据《建设工程质量管理条例》，下列建设工程必须实行监理的有（）。A.国家重点建设工程B.大中型公用事业工程C.成片开发建设的住宅小区工程D.利用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的工程E.建筑面积在1万平方米以下的住宅建设工程答案：A、B、C、D解析：根据《建设工程质量管理条例》及《建设工程监理范围和规模标准规定》，必须实行监理的工程包括：国家重点建设工程、大中型公用事业工程、成片开发建设的住宅小区工程、利用外国政府或国际组织贷款援助资金的工程、国家规定必须实行监理的其他工程。建筑面积在5万平方米以下的住宅建设工程可以不实行监理。48.关于施工企业质量责任和义务的说法，正确的有（）。A.施工单位必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不得擅自修改工程设计B.施工单位在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的，可以直接修改C.施工单位必须按照工程设计要求、施工技术标准和合同约定，对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检验D.施工人员对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应当在建设单位或者工程监理单位监督下现场取样E.施工单位应当建立质量责任制，确定工程项目的项目经理、技术负责人和施工管理负责人答案：A、C、D、E解析：施工单位在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的，应当及时提出意见和建议，但不得擅自修改工程设计。B错误。49.根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位的下列行为中，应责令限期改正，逾期未改正的，责令停业整顿，并处5万元以上10万元以下罚款的有（）。A.未对施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案进行审查的B.未按照规定设立安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员的C.未按照规定对从业人员进行安全生产教育和培训的D.未向作业人员提供安全防护用具和安全防护服装的E.未按照规定在施工起重机械验收合格后登记的答案：B、C、D解析：A项（未对施工组织设计中的安全技术措施或专项施工方案进行审查）是监理单位的违法行为。B、C、D、E均为施工单位违法行为，其中E项未按照规定在施工起重机械验收合格后登记的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停业整顿，并处5万元以上10万元以下的罚款。E项也属于此处罚幅度。但根据条例规定，B、C、D、E的处罚标准相同，本题中E也符合，但标准答案中若要求选择“责令限期改正，逾期未改正的，责令停业整顿，并处5万～10万元罚款”的，B、C、D、E均符合。本题答案为B、C、D、E。答案：B、C、D、E三、判断题（共5题，每题2分）50.根据《民法典》，当事人约定由债务人向第三人履行债务的，债务人未向第三人履行债务或者履行债务不符合约定，应当向债权人承担违约责任。（）答案：√解析：《民法典》第522条规定：当事人约定由债务人向第三人履行债务的，债务人未向第三人履行债务或者履行债务不符合约定的，应当向债权人承担违约责任。51.建设单位在编制工程概算时，应当确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用。（）答案：√解析：《建设工程安全生产管理条例》第8条规定，建设单位在编制工程概算时，应当确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用。52.承包人超越资质等级许可的业务范围签订建设工程施工合同，在建设工程竣工前取得相应资质等级，当事人请求按照无效合同处理的，不予支持。（）答案：√解析：《建工司法解释（一）》第4条规定，承包人超越资质等级许可的业务范围签订建设工程施工合同，在建设工程竣工前取得相应资质等级，当事人请求按照无效合同处理的，人民法院不予支持。53.工程建设强制性标准是必须执行的标准，推荐性标准在任何情况下均无需执行。（）答案：×解析：推荐性标准在下列情况下应当执行：法律法规规定必须执行的；合同约定采用的；企业声明采用的。54.根据《劳动争议调解仲裁法》，劳动争议申请仲裁的时效期间为2年。（）答案：×解析：劳动争议申请仲裁的时效期间为1年，自当事人知道或者应当知道其权利被侵害之日起计算。四、简答题（共2题，每题8分）55.简述施工合同无效的法定情形及合同无效后的处理原则。答案：（1）根据《民法典》及相关司法解释，建设工程施工合同无效的情形包括：①承包人未取得建筑业企业资质或者超越资质等级的；②没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的；③建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的；④承包人因转包、违法分包建设工程与他人签订的建设工程施工合同无效。（2）合同无效后的处理原则：①建设工程经验收合格的，承包人可以请求参照合同关于工程价款的约定折价补偿；②建设工程经验收不合格的，修复后验收合格的，发包人可以请求承包人承担修复费用；修复后验收仍不合格的，承包人无权请求折价补偿。56.根据《建设工程安全生产管理条例》，简述施工单位主要负责人的安全生产职责。答案：施工单位主要负责人依法对本单位的安全生产工作全面负责，其主要职责包括：（1）建立健全本单位安全生产责任制；（2）组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；（3）保证本单位安全生产条件所需资金的投入；（4）督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（5）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（6）及时、如实报告生产安全事故。五、案例分析题（共1题，每题14分）57.【背景资料】某建设单位（发包人）与A施工单位（承包人）签订了一份建设工程施工合同，合同约定工程价款为8000万元，工期为24个月，发包人提供图纸，承包人包工包料。合同专用条款约定“发包人应在工程竣工验收合格后28天内支付至结算总价的95%，剩余5%作为质量保证金，待缺陷责任期满后一次性无息返还”。工程施工过程中发生如下事件：事件一：施工至第10个月时，发包人提出将原设计中的某分项工程取消，A施工单位认为该变更导致其已采购的专用材料无法使用，造成损失30万元，遂向发包人提出索赔。事件二：施工至第18个月时，因发包人未能按约支付工程进度款，A施工单位多次催告后发包人仍拖延支付，A施工单位遂暂停施工，并要求解除合同。事件三：工程按期完工并经验收合格。在结算阶段，双方对工程结算价款产生争议。A施工单位主张按照合同约定的固定总价结算，发包人主张因施工期间主要建材价格大幅上涨，应当调整合同价款。问题：（1）根据《民法典》，事件一中A施工单位的索赔要求是否成立？说明理由。（4分）（2）根据《民法典》，事件二中A施工单位是否有权解除合同？说明理由。（4分）（3）事件三中，A施工单位和发包人的主张是否有法律依据？应当如何处理？（6分）答案：（1）A施工单位的索赔要求成立。理由：根据《民法典》第777条，发包人变更设计导致承包人损失的，应当承担赔偿责任。发包人取消分项工程属于变更合同内容，由此导致承包人已采购专用材料无法使用的损失，属于发包人原因造成的损失，应当由发包人承担。（2）A施工单位有权解除合同。理由：根据《民法典》第563条，当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行的，当事人可以解除合同。发包人未按约支付工程进度款，经承包人催告后在合理期限内仍未支付，构成根本违约，承包人有权解除合同。（3）A施工单位主张按固定总价结算有合同依据。根据《民法典》第799条及司法解释规定，当事人约定按照固定价结算工程价款，一方当事人请求对建设工程造价进行鉴定的，不予支持。发包人主张因建材价格上涨调整合同价款的请求，需分析合同是否约定调价条款。若合同为固定总价合同且未约定调价条款，则价格上涨属于商业风险，由承包人自行承担，发包人的主张无法律依据。处理方式：双方应按照合同约定的固定总价进行结算。若材料价格上涨幅度巨大且导致施工成本严重超出，承包人可依据情势变更原则请求人民法院或仲裁机构变更或解除合同，但需满足情势变更的严格条件。第三部分建设工程项目管理一、单项选择题（共15题，每题2分）58.项目管理的核心任务是（）。A.目标控制B.合同管理C.信息管理D.组织协调答案：A解析：项目管理的核心任务是项目的目标控制（投资目标、进度目标、质量目标）。59.关于建设工程项目管理的说法，正确的是（）。A.业主方的项目管理是项目管理的核心B.设计方的项目管理只涉及设计阶段C.施工方的项目管理只涉及施工阶段D.项目总承包方的项目管理只涉及实施阶段答案：A解析：业主方的项目管理是项目管理的核心。设计方的项目管理涉及设计阶段及施工阶段的配合，施工方的项目管理涉及施工阶段及保修期，项目总承包方的项目管理涉及项目实施阶段乃至保修期。60.关于施工总承包管理模式的说法，正确的是（）。A.施工总承包管理单位负责整个工程的施工B.施工总承包管理单位与分包单位签订施工合同C.施工总承包管理单位负责对所有分包单位的管理和组织协调D.施工总承包管理单位只收取管理费，不承担任何风险答案：C解析：施工总承包管理单位一般不参与具体工程的施工，但负责对所有分包单位的管理和组织协调。分包合同由业主与分包单位签订，或由总承包管理单位与分包单位签订。施工总承包管理单位也承担相应风险。61.在下列项目目标动态控制的纠偏措施中，属于管理措施的是（）。A.调整项目组织结构B.调整进度管理的方法和手段C.改进施工方法D.落实加快施工进度所需的资金答案：B解析：A属于组织措施，C属于技术措施，D属于经济措施。调整进度管理的方法和手段属于管理措施。62.根据《建设工程项目管理规范》（GB/T50326—2017），项目管理规划大纲应由（）编制。A.项目经理B.企业管理层C.项目技术负责人D.项目总监理工程师答案：B解析：项目管理规划大纲由企业管理层在投标之前编制，旨在作为投标依据。项目管理实施规划由项目经理组织编制。63.某工程网络计划中，工作M的最早开始时间为第3天，最早完成时间为第8天，最迟开始时间为第5天，最迟完成时间为第10天，工作持续时间为5天，则工作M的总时差为（）天。A.1B.2C.3D.4答案：B解析：总时差=最迟开始时间-最早开始时间64.在双代号网络计划中，某工作的自由时差是指（）。A.在不影响总工期的前提下，该工作可以利用的机动时间B.在不影响其紧后工作最早开始时间的前提下，该工作可以利用的机动时间C.在不影响其紧后工作最迟开始时间的前提下，该工作可以利用的机动时间D.该工作可以提前完成的时间答案：B解析：自由时差是在不影响其紧后工作最早开始时间的前提下，本工作可以利用的机动时间。A选项描述的是总时差。65.建设工程项目质量控制体系建立的原则不包括（）。A.分层次规划原则B.总目标分解原则C.质量责任可追溯原则D.系统有效性原则答案：C解析：质量控制体系建立的原则包括：分层次规划原则、总目标分解原则、质量责任制原则、系统有效性原则。质量责任可追溯原则属于质量控制体系运行中应当遵循的原则。66.关于施工过程质量验收的说法，正确的是（）。A.检验批的质量验收应由总监理工程师组织B.主控项目的检验结果可以适当放宽C.检验批质量验收合格的条件包括主控项目和一般项目均合格D.分项工程质量验收合格只需主控项目合格即可答案：C解析：检验批的质量验收应由专业监理工程师组织；主控项目必须全部符合要求，不可放宽；检验批质量验收合格的条件包括主控项目和一般项目均合格。分项工程验收合格需要其所含检验批均合格。67.在施工成本管理的措施中，组织措施的核心是（）。A.实行项目经理责任制B.加强施工定额管理C.编制成本计划D.落实成本管理责任答案：A解析：组织措施是其他各类措施的前提和保障，其核心是实行项目经理责任制，落实成本管理的组织机构和人员，明确各级施工成本管理人员的任务和职能分工、权利和责任。68.某工程采用赢得值法进行成本分析，已知已完工作预算费用（BCWP）为500万元，计划工作预算费用（BCWS）为600万元，已完工作实际费用（ACWP）为550万元，则该工程当前的进度偏差（SV）为（）万元。A.-100B.-50C.50D.100答案：A解析：SV=BCWP-BCWS=500-600=-100万元，表示进度延误。69.根据《建设工程施工现场管理规定》，施工现场"文明施工"的基本要求不包括（）。A.施工现场必须设置明显的标牌B.施工现场的用电线路、用电设施必须符合安全规范C.施工现场应当设置职工食堂D.施工现场应当保持场容场貌整洁答案：C解析：施工现场设置职工食堂不是文明施工的法定基本要求。文明施工要求包括现场围挡、标牌、材料堆放、场容场貌、环境保护、消防保卫等。70.关于施工合同交底的说法，正确的是（）。A.合同交底是合同签订前的工作B.合同交底应由建设单位组织C.合同交底是向项目管理人员和施工人员交代合同主要内容D.合同交底只涉及合同价款条款答案：C解析：合同交底是在合同签订后、履行前，由合同管理人员向项目各层次管理者及施工人员进行合同内容交代和说明的活动，涉及合同的主要内容而非仅价款条款。71.根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2017—0201），发包人应在收到承包人提交的竣工结算文件后（）天内完成核对。A.7B.14C.28D.42答案：C解析：根据GF—2017—0201，发包人应在收到承包人提交的竣工结算文件后28天内完成核对，逾期未完成核对且未提出异议的，视为认可承包人提交的竣工结算文件。72.关于施工项目成本核算的说法，正确的是（）。A.成本核算的对象只能是单位工程B.成本核算应坚持权责发生制原则C.成本核算只需核算直接成本D.成本核算与成本分析是同一概念答案：B解析：成本核算对象可以是单位工程、分部工程、分项工程等，根据管理需要确定；成本核算应坚持权责发生制原则，划清当期成本与下期成本的界限；成本核算应核算直接成本和间接成本；成本核算与成本分析是成本管理中不同的环节。二、多项选择题（共5题，每题4分）73.关于建设工程项目全寿命周期的说法，正确的有（）。A.全寿命周期包括决策阶段、实施阶段和使用阶段B.决策阶段的主要任务是编制项目建议书和可行性研究报告C.实施阶段包括设计准备阶段、设计阶段、施工阶段、动用前准备阶段和保修期D.使用阶段也称为运营阶段E.项目管理的任务贯穿于全寿命周期答案：A、B、C、D解析：项目管理的任务主要针对实施阶段，而非全寿命周期。E错误。A、B、C、D均正确。74.下列属于建设工程项目施工成本控制依据的有（）。A.工程承包合同B.施工成本计划C.进度报告D.施工组织设计E.工程变更资料答案：A、B、C、E解析：施工成本控制的依据包括工程承包合同、施工成本计划、进度报告、工程变更资料等。施工组织设计是编制成本计划的依据，不是成本控制的主要依据。75.在双代号网络计划中，关键工作是指（）的工作。A.总时差最小B.自由时差为零C.关键线路上的工作D.持续时间最长E.总时差为零答案：A、C解析：关键工作是总时差最小的工作。当计划工期等于计算工期时，总时差为零的工作是关键工作。关键线路上的工作都是关键工作。自由时差为零的工作不一定是关键工作。持续时间最长的工作不一定在关键线路上。76.根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当编制专项施工方案的分部分项工程有（）。A.基坑支护与降水工程B.土方开挖工程C.模板工程D.主体结构钢筋工程E.脚手架工程答案：A、B、C、E解析：施工单位应当对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，包括：基坑支护与降水工程、土方开挖工程、模板工程、起重吊装工程、脚手架工程、拆除、爆破工程等。主体结构钢筋工程不属于危险性较大的分部分项工程。77.关于建设工程项目信息管理的说法，正确的有（）。A.信息管理的目的旨在通过有效的项目信息传输的组织和控制为项目建设提供增值服务B.项目的信息管理不涉及组织信息C.信息管理包括对信息的收集、整理、处理、储存、传递与应用D.信息管理的工作流程应予以明确E.信息管理平台应实现项目各参与方的信息共享答案：A、C、D、E解析：项目的信息管理包括工程概况信息、组织信息、管理信息、经济信息、技术信息等各类信息的管理。B错误。三、判断题（共5题，每题2分）78.施工成本预测是施工成本计划的基础，也是编制成本计划的前提。（）答案：√解析：施工成本预测就是根据成本信息和施工项目的具体情况，运用一定的专门方法，对未来的成本水平及其可能发展趋势作出科学的估计，是编制成本计划的基础。79.双代号网络计划中，节点最早时间和最迟时间相等的节点一定是关键节点。（）答案：√解析：关键节点是网络计划中最早时间等于最迟时间的节点。关键线路上的节点一定是关键节点。80.建设工程项目质量政府监督管理的主体是各级建设行政主管部门和其他有关部门。（）答案：√解析：政府对建设工程质量监督的主体是建设行政主管部门及其他有关部门，通过竣工验收备案制度和质量监督管理制度进行监督管理。81.在施工合同履行过程中，因不可抗力导致工程损坏的，承包人应当承担修复费用。（）答案：×解析：根据GF—2017—0201通用条款，因不可抗力导致承包人施工的设备损坏的，由承包人承担；但工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担。工程修复费用由发包人承担。82.施工项目成本分析的方法包括比较法、因素分析法、差额计算法和比率法等。（）答案：√解析：施工成本分析的基本方法包括比较法、因素分析法、差额计算法、比率法等。四、简答题（共2题，每题8分）83.简述施工成本控制的依据和步骤。答案：（1）施工成本控制的依据包括：①工程承包合同；②施工成本计划；③进度报告；④工程变更资料；⑤施工组织设计；⑥分包合同等。（2）施工成本控制的步骤：①比较：将施工成本计划值与实际值逐项进行比较；②分析：在比较的基础上，分析偏差的严重性及偏差产生的原因；③预测：按照完成情况估计完成项目所需的总费用；④纠偏：当发现偏差时，采取切实可行的措施加以纠正；⑤检查：对工程的进展进行跟踪和检查，及时了解工程进展状况以及纠偏措施的执行情况和效果。84.简述建设工程项目质量控制体系运行的核心机制。答案：建设工程项目质量控制体系的运行，需要依靠以下核心机制：（1）动力机制：是质量控制体系运行的根本机制，源于建设单位（业主方）的推动力和实施者的积极性，通过合理的利益分配机制和激励机制调动各参与方的积极性。（2）约束机制：通过质量责任制度、质量管理制度和合同约定等，对各质量责任主体的行为进行约束。（3）反馈机制：通过质量信息反馈系统，及时准确地收集、传递、处理质量控制过程中的各类信息，为质量决策提供依据。（4）持续改进机制：通过PDCA循环，不断发现问题、分析原因、采取措施、持续提高质量控制水平。五、计算分析题（共2题，每题10分）85.某工程项目的双代号网络计划如下表所示：工作紧前工作持续时间（天）A—4B—6CA5DA3EB、C4FB、C6GD、E5HF、G3要求：（1）绘制双代号网络图。（4分）（2）计算各工作的最早开始时间、最早完成时间、最迟开始时间、最迟完成时间、总时