2026一级建造师-建设工程项目管理（官方）-建设工程合同与合同管理参考试题库历年考点答案详解

2026一级建造师-建设工程项目管理（官方）-建设工程合同与合同管理参考试题库历年考点答案详解一、选择题从给出的选项中选择正确答案（共100题）1、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，监理人应在收到承包人提交的工程量报告后天内完成审核。A.3B.5C.7D.142、根据《标准施工招标文件》，缺陷责任期一般从之日起计算。A.工程移交B.竣工验收合格C.合同约定竣工D.实际竣工3、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，保修期自之日起计算。A.工程移交B.竣工验收合格C.合同约定竣工D.实际竣工4、根据《民法典》关于建设工程合同的规定，下列说法正确的是。A.建设工程合同应当采用书面形式B.建设工程合同可以采用口头形式C.建设工程合同可以采用口头形式也可采用书面形式D.建设工程合同可以采用口头形式、书面或其他形式5、根据《标准施工招标文件》通用合同条款，承包人应按合同约定向监理人提交工程预付款保函，该保函在发包人前一直有效。A.支付预付款B.签发工程接收证书C.退还预付款D.提交履约担保6、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，监理人审查后认为有需要修改的，可在收到的进度款申请单后天内通知承包人提出修改。A.3B.5C.7D.147、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，因承包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，监理人有权要求承包人返工直至符合合同要求为止，由此增加的费用和工期延误由承担。A.发包人B.承包人C.监理人D.发包人和承包人共同8、根据《标准施工招标文件》通用合同条款，除专用合同条款另有约定外，承包人应在竣工验收合格后天内向监理人提交竣工付款申请单。A.7B.14C.21D.289、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，监理人审查后认为有问题的，可在收到进度付款申请单后天内通知承包人进行修改。A.3B.5C.7D.1410、根据《民法典》，建设工程主体结构的施工必须由自行完成。A.总承包单位B.施工单位C.设计单位D.监理单位11、根据《标准施工招标文件》通用合同条款，发包人最迟应在监理人收到进度付款申请单后天内，将进度应付款支付给承包人。A.7B.14C.21D.2812、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，承包人应向发包人提交质量保证金保函或履约保函，质量保证金的扣留方式为。A.每次进度款中按一定比例扣留B.竣工结算时一次性扣留C.合同签订时一次性扣留D.竣工决算时一次性扣留13、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，因发包人原因未能按计划日期开工的，应赔偿承包人由此增加的费用和，并顺延工期。A.利润B.违约金C.赔偿金D.罚款14、根据《标准施工招标文件》通用合同条款，监理人发出开工通知后，监理人应在开工日期天前向承包人发出开工通知。A.3B.7C.14D.2815、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，监理人应在收到承包人提交的签证报告后天内给予确认或提出修改意见。A.3B.5C.7D.1416、根据《标准施工招标文件》通用合同条款，承包人违约，发包人可发出违约通知，承包人应在收到违约通知后天内纠正违约行为。A.7B.14C.21D.2817、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，监理人应根据发包人授权发出监理指示，监理人发出的指示应加盖监理人。A.公章B.项目章C.专用章D.执业印章18、根据《标准施工招标文件》通用合同条款，缺陷责任期内，承包人已完成修复工作的，监理人应查验工程，查验结果证明已修复工程符合合同要求的，监理人应出具。A.缺陷责任期满证书B.修复合格证书C.竣工验收证书D.工程接收证书19、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，承包人未按约定提交履约担保的，发包人有权。A.拒绝开工B.暂停付款C.解除合同D.拒绝开工、暂停付款或解除合同20、根据《标准施工招标文件》通用合同条款，发包人应在监理人收到进度付款申请单后天内完成审批。A.7B.14C.21D.2821、甲施工单位与乙建设单位于2024年3月签订施工合同，约定工程工期180天，合同价款850万元。合同签订后第15天，甲施工单位向丙保险公司投保建筑工程一切险，保险期限至工程竣工验收合格之日止。2024年8月，工程因遭遇百年一遇的特大暴雨导致部分在建工程受损，直接经济损失280万元。工程于2024年9月10日竣工验收合格。根据《建设工程施工合同（示范文本）》及相关法律规定，该损失应由谁承担？A.甲施工单位承担全部损失B.乙建设单位承担全部损失C.丙保险公司按保险合同约定承担赔偿D.甲乙两家各承担50%损失22、某市政道路工程项目采用工程量清单计价方式招标，最高投标限价8600万元。投标人A报价7980万元，投标人B报价7650万元，投标人C报价8120万元。评标过程中发现投标人A投标文件中某分部分项工程综合单价明显低于成本。根据《评标委员会和评标方法暂行规定》，下列做法正确的是？A.直接否决投标人A的投标B.要求投标人A提供书面说明并提供证明材料，不能合理说明的作否决投标处理C.允许投标人A降低综合单价后继续评标D.由招标人直接确定投标人B为中标候选人23、甲、乙两家公司组成联合体投标某大型商业综合体项目，约定甲承担60%份额，乙承担40%份额。中标后，甲公司在施工过程中出现质量问题被行政处罚15万元。建设单位要求联合体承担连带责任。根据《招标投标法》及《建筑法》，下列表述正确的是？A.甲公司仅承担9万元，乙公司承担6万元B.建设单位只能要求甲公司全额承担15万元C.建设单位可要求甲或乙任何一方全额承担15万元D.该行政处罚应由联合体内部自行解决，对外不承担责任24、某工程项目施工过程中，发包人未按约定支付工程进度款，承包人催告后在合理期限内仍未支付。承包人遂发出解除合同通知。根据《民法典》及《建设工程施工合同（示范文本）》，承包人行使法定解除权应满足的条件是？A.发包人拖欠工程款达到合同总价20%以上B.发包人违约导致工程无法继续施工C.经催告后发包人在合理期限内仍不履行主要债务D.发包人破产或丧失商业信誉25、甲施工单位将某专项工程分包给乙施工单位，双方签订分包合同约定分包价款500万元，工期6个月。分包工程施工第3个月，因甲施工单位未及时支付工程款导致乙施工单位停工15天。乙施工单位向甲提出工期顺延和费用索赔。根据《民法典》及分包合同相关法律规定，下列表述正确的是？A.乙施工单位只能向建设单位索赔B.甲施工单位应承担工期顺延责任，但不补偿停工损失C.乙施工单位应向甲施工单位提出索赔，甲承担顺延责任和补偿费用D.因分包合同无效，乙施工单位无权索赔26、某工程项目合同约定固定总价8500万元，工期24个月。施工第12个月时，因设计变更导致工程量增加，增加部分合同价款约680万元。承包人提出变更价款索赔。根据《建设工程施工合同（示范文本）》通用条款，下列索赔程序正确的是？A.承包人应在知道索赔事件发生后28天内提交索赔意向通知书B.承包人可直接按变更价款结算无需索赔程序C.承包人应在索赔事件结束后14天内提出索赔报告D.发包人应在收到索赔报告后7天内予以答复27、甲、乙签订建设工程施工合同，约定乙向甲支付合同价款15%作为履约保证金。合同签订后第10天，因不可抗力导致工程暂停施工2个月。施工恢复后，乙以不可抗力为由拒绝返还履约保证金。根据《民法典》及合同相关法律规定，下列表述正确的是？A.履约保证金应用于担保合同履行，不可抗力不影響保证金效力B.不可抗力导致合同无法履行，履约保证金应全额返还C.履约保证金与定金性质相同，适用定金罚则D.甲乙应协商决定是否返还履约保证金28、某工程项目采用单价合同方式，合同约定综合单价按市场信息价调整。施工期间钢材价格暴涨，涨幅达45%。承包人提出调价索赔。根据《建设工程施工合同（示范文本）》通用条款，材料价格涨幅超过多少时承包人可以主张调价？A.超过合同约定调价幅度5%以上B.超过最高投标限价10%以上C.超过基准价格20%以上D.超过同类工程平均价格30%以上29、甲施工单位与乙建设单位签订施工合同，约定工程质量标准为合格。工程竣工后，经检测部分分项工程不合格需返工，返工费用45万元，工期延误20天。根据《建设工程质量管理条例》及合同相关法律规定，质量不合格的责任应如何承担？A.乙建设单位承担全部返工费用B.甲施工单位承担返工费用及工期延误责任C.甲乙两家各承担50%责任D.由质量监督机构判定责任归属30、某工程项目合同约定工程价款按实际完成工程量结算，最高结算价不超过9200万元。施工中因发包人原因导致工程暂停，承包人提出停工损失索赔86万元。根据《建设工程施工合同（示范文本）》通用条款，停工损失的索赔时效是？A.承包人应在停工事件发生后14天内提出索赔意向B.承包人应在索赔事件结束后28天内提交索赔报告C.承包人应在知道索赔事件发生后28天内提交索赔意向通知书D.发包人应在收到索赔意向通知书后7天内审批31、甲、乙签订施工合同，约定争议提交仲裁委员会仲裁。合同履行过程中发生纠纷，甲向仲裁委员会申请仲裁，乙提出仲裁协议无效抗辩。根据《仲裁法》及合同相关法律规定，下列表述正确的是？A.仲裁协议无效，应向人民法院起诉B.仲裁庭有权对仲裁协议效力作出决定C.仲裁委员会无权审理本案D.乙应先向法院申请确认仲裁协议效力32、某工程项目施工合同约定预付款比例为合同价款的20%，工程进度款按月支付。施工第3个月，承包人完成产值680万元，发包人应支付进度款。根据《建设工程价款结算暂行办法》，下列进度款支付比例正确的是？A.发包人应支付完成产值的60%B.发包人应支付完成产值的70%C.发包人应支付完成产值的80%D.发包人应支付完成产值的90%33、甲施工单位承包某工程，将主体结构施工分包给乙施工单位。根据《建筑法》及《建设工程质量管理条例》，下列分包行为合法的是？A.经建设单位同意可将主体结构分包B.分包单位具备相应资质即可分包C.分包须经建设单位认可且分包单位具备资质D.主体结构不得分包，任何分包行为均违法34、某工程项目施工过程中，发包人未按约定提供施工图纸，导致承包人停工5天。承包人提出工期顺延和费用索赔。根据《建设工程施工合同（示范文本）》通用条款，下列索赔成立的是？A.工期顺延成立，费用索赔不成立B.工期顺延和费用索赔均成立C.工期顺延不成立，费用索赔成立D.工期顺延和费用索赔均不成立35、甲、乙签订施工合同，约定工程质量标准为优良。工程竣工后验收合格但未达优良标准。根据《建设工程施工合同（示范文本）》通用条款，质量未达到约定标准的责任是？A.发包人有权拒绝接收工程B.承包人应承担质量违约责任C.承包人可要求发包人追加费用D.双方应协商解决质量标准问题36、某工程项目合同约定工期300天，实际施工280天完工。竣工后发包人提出工期提前奖励120万元。根据《建设工程施工合同（示范文本）》通用条款，下列表述正确的是？A.工期提前奖励应全额支付B.工期提前奖励应按合同约定比例支付C.承包人无权获得工期提前奖励D.发包人应支付相当于合同价款3%的奖励37、甲施工单位与乙建设单位签订施工合同，约定工程竣工后支付剩余工程款。工程竣工验收合格后第30天，乙以资金周转困难为由拒绝支付工程款。根据《民法典》及合同相关法律规定，乙应承担的责任是？A.仅支付本金不承担利息B.支付本金并按同期贷款利率支付利息C.支付本金并按合同约定利率支付违约金D.支付本金并按LPR利率支付逾期利息38、某工程项目采用工程量清单计价，合同约定综合单价为固定单价。施工中设计变更导致工程量增加，新增工程量500立方米，原综合单价120元/立方米。根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2024，下列结算价款正确的是？A.按原综合单价计算新增工程量价款6万元B.按市场信息价调整新增工程量价款C.原综合单价乘以变更系数1.2后计算D.双方协商确定新增工程量单价39、甲施工单位承包某工程，因发包人未按约定支付工程进度款，承包人依法行使留置权。根据《民法典》及合同相关法律规定，承包人行使留置权的条件是？A.发包人拖欠工程款达到合同总价30%以上B.承包人已催告发包人支付且在合理期限内仍未支付C.发包人破产或丧失商业信誉D.工程已竣工并验收合格40、某工程项目施工合同中约定质量保修期为2年。工程竣工交付使用后第25个月，屋面出现渗漏。根据《建设工程质量管理条例》及合同相关法律规定，质量保修责任应如何承担？A.已超过保修期，承包人不承担责任B.承包人应承担质量保修责任C.由建设单位自行承担维修费用D.双方协商决定是否维修41、某建设单位与施工单位签订施工合同时，约定工程款按月度进度支付，每月25日计量当月完成工程量，次月10日前支付工程进度款。若施工单位在履约过程中，因业主原因导致工期延误3个月，施工单位提出索赔。关于该工程进度款支付的下列说法中，正确的是。A.进度款支付申请应在每月25日提交，业主应在次月10日前支付B.进度款支付申请应在次月1日提交，业主应在次月10日前支付C.进度款支付申请应在每月25日提交，业主应在次月20日前支付D.进度款支付申请应在次月1日提交，业主应在次月20日前支付42、某工程采用固定总价合同，合同价款为5000万元，工期12个月。施工过程中，因设计变更增加工程量，导致实际完成工程量比合同约定增加15%。施工单位据此提出增加合同价款的索赔。关于该索赔的说法，正确的是。A.固定总价合同不可调整，施工单位无权索赔B.设计变更属于业主责任，施工单位可就增加部分索赔C.工程量增加超过10%时才能调整合同价款D.施工单位应先完成变更工作再提出索赔申请43、某施工项目采用单价合同，招标时提供的工程量清单中某分项工程量为1000m³，投标报价为200元/m³。施工过程中发现清单工程量有误，实际完成工程量为1200m³。关于该分项工程价款的结算，下列说法正确的是。A.按实际工程量1200m³乘以投标单价200元/m³计算B.按招标清单工程量1000m³乘以投标单价200元/m³计算C.按实际工程量1200m³乘以重新组价的单价计算D.按招标清单工程量1000m³乘以重新组价的单价计算44、某建设项目业主与监理单位签订的监理合同中约定，监理服务期限自工程开工至竣工验收合格止。工程实际工期比合同约定延长了6个月，监理单位提出延长监理服务期限并增加监理费用的索赔。关于该索赔的说法，正确的是。A.监理合同为固定服务期合同，监理单位无权索赔B.非监理单位原因导致的工期延长，监理单位有权索赔延长服务期限和增加费用C.监理单位应自行承担工期延误风险D.监理单位只能在原合同期内提供服务，不得增加费用45、某施工合同约定合同工期为200天，合同价款为8000万元。工程开工后，由于连续暴雨天气导致工期延误30天，施工单位提出工期索赔。关于该索赔的处理，下列说法正确的是。A.连续暴雨属于不可抗力，工期顺延但费用不予补偿B.暴雨属于异常恶劣气候条件，工期和费用均应补偿C.施工单位应提前预见雨季施工风险，不得索赔D.暴雨属于正常季节性天气，施工单位无权索赔46、某工程总承包项目采用EPC模式，业主与总承包单位签订合同，合同价款为1亿元。项目实施过程中，业主频繁发出设计变更指令，导致总承包单位成本大幅增加。关于EPC合同特点及索赔处理，下列说法正确的是。A.EPC合同中设计风险由业主承担，变更应全额补偿B.EPC合同中设计风险由总承包单位承担，一般不调整合同价款C.EPC合同可以采用总价合同，但不能采用单价合同D.EPC模式下业主不承担设计责任，故不能提出任何变更要求47、某施工单位与供应商签订材料采购合同，约定供应商在30日内交货。供应商在第25日通知施工单位因原材料价格上涨要求提高合同价款，否则不履行合同。施工单位拒绝后，供应商未在约定期限内交货。关于该情形的法律定性，下列说法正确的是。A.供应商的行为构成预期违约，施工单位可解除合同并要求赔偿B.供应商的行为属于正当行使不安抗辩权C.原材料价格上涨属于不可抗力，供应商可免责D.供应商的行为属于正常商业风险，不构成违约48、某建设工程实行平行发包模式，业主分别与甲、乙、丙三家施工单位签订合同。施工过程中，甲单位因乙单位施工质量问题导致其返工损失100万元。关于该损失承担的说法，正确的是。A.甲单位应向乙单位直接索赔B.甲单位应向业主索赔，由业主再向乙单位追偿C.三家施工单位相互之间无需承担责任D.业主不承担责任，由甲单位自行负担49、某施工合同约定争议解决方式为仲裁，合同价款为6000万元。工程施工至一半时，双方因工程款支付问题发生争议，施工单位申请仲裁。关于仲裁程序的说法，正确的是。A.仲裁必须经过调解程序才能裁决B.仲裁庭可以由三名仲裁员或一名仲裁员组成C.仲裁裁决作出后，当事人不服可以再向法院起诉D.仲裁申请必须在纠纷发生前约定仲裁条款50、某建设单位将工程发包给施工单位，合同约定质量标准为国家合格标准。工程竣工后，经检测发现部分分项工程质量不合格，需要返工处理。关于质量返工后的验收与费用承担，下列说法正确的是。A.返工后可以降低验收标准，费用由建设单位承担B.返工后应重新验收，费用按合同约定和责任归属确定C.返工费用由施工单位全部承担，无论原因如何D.返工费用由建设单位全部承担，施工单位不承担51、某工程采用施工总承包模式，总承包单位将部分专业工程依法分包给具备相应资质的分包单位。关于分包合同与总包合同关系的说法，正确的是。A.分包单位与建设单位有直接的合同关系B.总承包单位对分包工程的质量与安全向建设单位承担责任C.建设单位可以直接指令分包单位进行施工D.分包单位可以将其承包的工程再次分包52、某施工合同约定预付款为合同价款的20%，起扣点为合同价款的60%。合同价款为5000万元，预付备料款为1000万元。当累计完成工程量价款达到多少万元时开始扣回预付款。A.2500B.3000C.3500D.400053、某工程合同价为1000万元，工期6个月。因业主原因造成停工2个月，施工单位提出索赔。关于停工索赔的计算，下列说法正确的是。A.只补偿人工窝工费，不补偿机械闲置费B.只补偿机械闲置费，不补偿人工窝工费C.应补偿人工窝工费和机械闲置费，并按合同约定计取规费和税金D.停工期间不产生任何费用补偿54、某建设工程施工合同履行过程中，施工单位未按合同约定时间完工，逾期交付工程15天。工程实际竣工日期为2024年6月15日，合同约定竣工日期为2024年6月1日。关于工期延误责任的承担，下列说法正确的是。A.工期延误15天的责任由施工单位全部承担B.若建设单位未及时提供施工场地，可相应顺延工期C.逾期竣工违约金不得超过合同价款的5%D.工期延误责任一律由施工单位承担55、某项目采用工程量清单计价，投标报价时综合单价为350元/m³。施工过程中设计变更导致工程量增加，原工程量1000m³变为1500m³。合同约定工程量变化超过15%时，超出部分的综合单价可调低5%。关于变更后的结算价款，下列说法正确的是。A.全部工程量按350元/m³结算B.1150m³以内按350元/m³，超出部分按332.5元/m³C.全部工程量按332.5元/m³结算D.1000m³按350元/m³，超出部分按332.5元/m³56、某施工单位与建设单位签订施工合同，合同约定履约保证金为合同价款的10%。合同签订后，建设单位要求施工单位将履约保证金提高至20%。关于履约保证金的说法，正确的是。A.建设单位有权单方面要求提高履约保证金比例B.履约保证金不得超过合同价款的10%C.履约保证金必须以现金形式提交D.施工单位同意提高后可以双倍返还57、某工程合同约定工期为18个月，合同价款为8000万元。工程开工6个月后，因建设单位资金困难暂停施工，施工单位已进场人员120人，机械设备20台闲置。停工期间施工单位提出索赔，关于索赔内容的说法，正确的是。A.只索赔现场管理人员工资，不索赔工人工资B.只索赔机械闲置费，不索赔人员工资C.应索赔人员窝工费和机械闲置费，人工按窝工补偿标准计算D.停工期间不产生任何可索赔费用58、某建设工程施工合同纠纷中，双方对工程质量认定存在争议，委托第三方检测机构鉴定。鉴定机构出具报告后，施工单位对鉴定结论提出异议，认为检测样本不具备代表性。关于工程质量鉴定的说法，正确的是。A.鉴定结论一经作出即为最终结论，不得异议B.当事人对鉴定结论有异议的，可以申请重新鉴定或补充鉴定C.鉴定费用由施工单位单方承担D.鉴定期间不计入工期59、某施工单位承接一项建设工程，合同约定质量保证金为工程结算价款的3%，保修期为2年。工程竣工结算价款为5000万元，关于质量保证金的扣留与返还，下列说法正确的是。A.质量保证金应从工程进度款中逐月扣留，总额为150万元B.质量保证金应在工程竣工时一次性扣除，金额为150万元C.质量保证金扣留比例为工程结算价款的5%D.保修期满后质量保证金自动转为工程款，无需返还申请60、某建设单位与施工单位签订固定总价合同，合同工期12个月。工程施工第6个月时，国家颁布新环保法规，要求所有施工现场必须安装扬尘在线监测设备，施工单位新增投入50万元。关于该新增费用的承担，下列说法正确的是。A.固定总价合同风险包干，新增费用施工单位承担B.新法规属于政策变化，应由建设单位承担新增费用C.施工单位应在投标时预见到环保要求，自行承担D.该费用应由建设单位和施工单位各承担50%61、某工程采用施工总承包模式，总承包单位合同中约定工期为24个月，合同价款1.2亿元。施工过程中，建设单位指示变更某分项工程做法，变更部分估计增加工期1个月、增加费用200万元。关于变更合同价款和工期的处理，正确的是。A.变更事项必须签订补充协议后方可实施B.施工单位应先执行变更指令，再协商变更价款和工期C.变更价款和工期必须在变更实施前确定D.变更仅涉及费用，不涉及工期调整62、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，承包人应提交竣工结算申请单的期限是竣工验收合格后多少天内？A.7天B.14天C.28天D.56天63、根据《标准施工招标文件》，因发包人原因导致工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和。A.支付合理利润B.支付违约金C.支付赔偿金D.支付惩罚性罚款64、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，缺陷责任期一般最长不超过年。A.1年B.2年C.3年D.5年65、根据《招标投标法实施条例》，依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于日。A.10日B.15日C.20日D.30日66、根据FIDIC施工合同条件，工程师在收到承包商提交的最终结清申请书及附件后，应在多少天内签发最终付款证书？A.14天B.21天C.28天D.56天67、根据《建设工程质量管理条例》，建设工程实行质量保修制度，在正常使用条件下，屋面防水工程的最低保修期限为年。A.2年B.3年C.5年D.10年68、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，不可抗力发生后，工程所需清理、修复费用由承担。A.发包人B.承包人C.发包人和承包人各半D.保险机构69、根据《标准施工招标文件》，承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后多少天内，向监理人递交索赔意向通知书？A.7天B.14天C.28天D.42天70、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，发包人应在收到承包人进度款支付申请后多少天内核对并支付进度款？A.7天B.14天C.28天D.56天71、根据《招标投标法》，下列项目中，不属于必须进行招标的范围是。A.大型基础设施项目B.全部使用国有资金投资的项目C.部分使用国有企业资金的项目D.使用国际组织贷款的项目72、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，质量保证金的金额不得超过工程价款结算总额的。A.3%B.5%C.10%D.15%73、根据《标准施工招标文件》，除专用合同条款另有约定外，应负责提供计量基准点、基准线和水准点及其书面资料。A.发包人B.承包人C.监理人D.设计单位74、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，争议评审小组作出的书面裁决经双方后，对双方具有约束力。A.签字确认B.执行C.认可D.无异议75、根据《建筑法》，建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位，但。A.须经建设单位认可B.须经监理单位认可C.须经建设行政主管部门批准D.无需经过任何单位同意76、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人。A.返工、修理直至符合要求B.减少合同价款C.赔偿损失D.终止合同77、根据《标准施工招标文件》，履约担保的有效期应当始于之日终于合同约定的工程竣工之日。A.合同签订B.预付款支付C.合同生效D.中标通知书发出78、根据《建设工程价款结算暂行办法》，发包人应在收到承包人进度款支付申请后天内予以核实，并向承包人签发进度款支付证书。A.7B.14C.28D.4279、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，下列情形中，属于发包人违约的是。A.承包人未按约派项目经理B.承包人未按约采购材料C.发包人未按约支付工程款D.承包人使用不合格材料80、根据《标准施工招标文件》，承包人应按合同约定的内容和期限，向监理人提交工程接收证书申请，监理人应在收到申请后天内核查。A.7天B.14天C.28天D.56天81、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，合同争议经调解达成协议后，双方应。A.自动终止争议B.签字确认C.报主管部门备案D.申请仲裁82、某建设工程施工合同约定采用固定总价方式，在合同履行过程中，由于承包人施工失误导致工程质量不合格需要返工，返工增加了额外费用。根据《建设工程施工合同（示范文本）》，该返工费用应由谁承担？A.暂估价材料设备由承包人采购的，按承包人实际采购价格结算B.暂估价专业工程由承包人施工的，按承包人报价结算C.暂估价项目由发包人确认价格后计入合同价款D.暂估价不计入合同价格，待实际发生时另行支付83、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后多少天内向监理人递交索赔意向通知书？A.7天B.14天C.28天D.42天84、根据《标准施工招标文件》中的合同条款，采用变动总价合同时，合同约定的风险范围内物价波动引起的价格调整，应由谁承担？A.承包人B.发包人C.承包人和发包人共同D.监理人85、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，工程师收到承包人递交的索赔报告及有关资料后，应在多少天内予以答复或要求进一步补充？A.14天B.28天C.42天D.56天86、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，缺陷责任期一般为多长时间？A.6个月B.12个月C.24个月D.36个月87、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，预付款的支付时间最迟应在什么时候？A.合同签订后7天内B.开工通知载明的开工日期前7天C.开工日期后7天内D.承包人进场后14天88、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，质量保证金的扣留比例最高不得超过工程价款结算总额的多少？A.3%B.5%C.10%D.15%89、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，因发包人原因导致工程无法正常施工，承包人有权要求延长工期和赔偿损失。这种索赔属于哪种类型？A.工期索赔B.费用索赔C.综合索赔D.不可分索赔90、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，工程变更的范围不包括下列哪项？A.增加或减少合同中约定的工程量B.改变工程中任何工作的质量或其他特性C.改变工程的基线、标高、位置和尺寸D.调整合同总价款91、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，监理人收到承包人提交的竣工付款申请单后，应在多少天内核查完毕？A.14天B.28天C.42天D.56天92、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，不可抗力事件发生后，承包人应采取必要措施减少损失。因不可抗力导致的工程损害应由谁承担？A.全部由发包人承担B.全部由承包人承担C.按合同约定分担D.全部由保险公司承担93、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，承包人将其承包的部分工作分包给第三人，分包工程的质量责任应由谁承担？A.分包人独立承担B.承包人独立承担C.承包人与分包人承担连带责任D.发包人与分包人承担连带责任94、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，因承包人原因造成工程质量不符合合同约定，发包人有权要求承包人无偿修理或返工。由此延误的工期应如何处理？A.顺延工期B.不予顺延C.双方协商D.由监理人决定95、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，发包人未在约定时间内支付工程款，承包人有权暂停施工。暂停施工期间，工期应如何处理？A.顺延工期并赔偿损失B.不予顺延C.双方协商D.由监理人决定96、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，合同争议和解失败后，当事人可以选择的争议解决方式不包括下列哪项？A.仲裁B.诉讼C.调解D.行政裁决97、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，履约担保的有效期应从什么时候到什么时候？A.合同签订到工程竣工验收B.开工到缺陷责任期满C.担保出具到发包人颁发工程接收证书D.投标到合同签订98、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，因发包人原因导致工程停建、缓建，发包人应赔偿承包人哪些损失？A.仅赔偿直接损失B.仅赔偿间接损失C.赔偿直接损失和合理利润D.赔偿全部预期利益99、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，隐蔽工程覆盖前，承包人应通知监理人进行检查。监理人未按时参加检查，承包人应如何处理？A.自行覆盖B.暂停施工等待指示C.延期覆盖D.书面报告后继续施工100、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，承包人未按约定时间提交竣工结算资料，发包人可自行委托编制结算文件。这种做法是否正确？A.正确，发包人有权自行编制B.正确，但需经监理人同意C.不正确，应等待承包人提交D.不正确，应通过仲裁解决

参考答案及解析1.【参考答案】C【解析】监理人应在收到承包人提交的工程量报告后7天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人，以确定当月实际完成的工程量。监理人对工程量有异议的，有权要求承包人进行共同复核或抽样复测。2.【参考答案】B【解析】缺陷责任期一般从工程通过竣工验收之日起计算。合同当事人应在专用合同条款约定缺陷责任期的具体期限，但该期限最长不超过24个月。3.【参考答案】B【解析】保修期自工程竣工验收合格之日起计算。保修期与缺陷责任期的起算时间相同，但两者的期限不同，保修期一般长于缺陷责任期。4.【参考答案】A【解析】《民法典》第七百八十九条规定，建设工程合同应当采用书面形式。建设工程合同的标的物是基本建设工程，投资额大、建设周期长、内容丰富、主体众多，因此必须采用书面形式。5.【参考答案】C【解析】承包人应按合同专用条款约定的金额和格式向监理人提交工程预付款保函。该保函在发包人退还预付款前一直有效。6.【参考答案】B【解析】监理人审查后认为有需要修改的，可在收到的进度款申请单后5天内通知承包人提出修改，承包人应在5天内修改并重新提交。监理人在收到承包人修改后的进度款申请单后7天内完成审查。7.【参考答案】B【解析】因承包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，监理人有权要求承包人返工直至符合合同要求为止，由此增加的费用和工期延误由承包人承担。8.【参考答案】B【解析】除专用合同条款另有约定外，承包人应在竣工验收合格后14天内向监理人提交竣工付款申请单，并提交相关证明材料。9.【参考答案】C【解析】监理人审查后认为有问题的，可在收到进度付款申请单后7天内通知承包人进行修改，承包人应在7天内修改并重新提交监理人审查。10.【参考答案】B【解析】《民法典》第七百九十一条第三款规定，建设工程主体结构的施工必须由承包人自行完成。此规定旨在确保建设工程主体结构的质量安全。11.【参考答案】C【解析】除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到进度付款申请单后7天内完成审查并报送发包人，发包人最迟应在监理人收到进度付款申请单后21天内，将进度应付款支付给承包人。12.【参考答案】A【解析】质量保证金的扣留方式有两种：一是每次进度款中按一定比例扣留；二是竣工结算时一次性扣留。当事人可在专用合同条款中约定具体的扣留方式。13.【参考答案】A【解析】因发包人原因未能按计划日期开工的，发包人应赔偿承包人由此增加的费用和利润，并顺延工期。14.【参考答案】C【解析】除专用合同条款另有约定外，监理人应在开工日期14天前向承包人发出开工通知。开工通知中应载明开工日期。15.【参考答案】D【解析】监理人应在收到承包人提交的签证报告后14天内给予确认或提出修改意见，逾期未确认也未提出修改意见的，视为同意。16.【参考答案】B【解析】承包人违约，发包人可发出违约通知，承包人应在收到违约通知后14天内纠正违约行为。逾期仍未纠正的，发包人可向承包人发出解除合同通知。17.【参考答案】A【解析】监理人应根据发包人授权发出监理指示，监理人发出的指示应加盖监理人公章。监理人也可使用专用章，但需在专用合同条款中约定。18.【参考答案】B【解析】缺陷责任期内，承包人已完成修复工作的，监理人应查验工程，查验结果证明已修复工程符合合同要求的，监理人应出具修复合格证书。19.【参考答案】D【解析】承包人未按约定提交履约担保的，发包人有权拒绝开工、暂停付款或解除合同，具体处理方式可在专用合同条款中约定。20.【参考答案】A【解析】发包人应在监理人收到进度付款申请单后7天内完成审批。发包人逾期未完成审批且未提出异议的，视为已签发进度付款证书。21.【参考答案】C【解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》通用条款第17.3款约定，建筑工程一切险由发包人负责投保，但实务中也可由承包人投保。本题中甲施工单位已投保且保险期限覆盖事故发生时段，特大暴雨属于不可抗力但已在保险责任范围内。根据《保险法》及合同保险条款，保险公司应按约承担280万元损失赔偿。发包人、承包人之间的风险分担不影响保险理赔。22.【参考答案】B【解析】根据《评标委员会和评标方法暂行规定》第二十一条，评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价或高于最高投标限价时，应当要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或不能提供证明材料的，评标委员会可以否决其投标。本题中A的报价虽低于其他投标人但未被认定明显低于成本，应先要求其说明而非直接否决。23.【参考答案】C【解析】根据《招标投标法》第三十一条及《建筑法》第二十七条规定，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。联合体内部份额约定仅对联合体内部有效，不得对抗外部债权人。因此建设单位有权要求甲或乙任何一方承担全部15万元行政处罚。承担责任后，连带责任人可按内部约定向其他方追偿。24.【参考答案】C【解析】根据《民法典》第五百六十三条第一款第三项规定，当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行的，当事人可以解除合同。本题中发包人未按约支付进度款属于迟延履行主要债务，承包人已催告，发包人仍未在合理期限内支付，承包人有权解除合同。选项A的20%无法律依据，选项25.【参考答案】C【解析】根据《民法典》第五百七十七条关于违约责任的规定，当事人一方不履行合同义务或履行不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或赔偿损失等违约责任。本题中甲未按时支付工程款构成违约，乙有权要求甲承担工期顺延及费用补偿责任。分包合同合法有效，乙应向合同相对方甲索赔而非直接向建设单位主张。26.【参考答案】A【解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》通用条款第19.1款约定，承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内向监理人递交索赔意向通知书，说明发生索赔事件的事由。逾期不提交的，丧失索赔权利。选项B无需程序的说法错误，选项C的时间节点不对，选项D是发包人义务但不是本题考查重点。27.【参考答案】A【解析】根据《民法典》第五百八十六条关于定金的规定及履约保证金实务，履约保证金是承包人向发包人提供的担保，用于保证合同履行。不可抗力属于法定免责事由但不影响履约保证金的担保性质。工程暂停但合同未解除，履约保证金仍应继续担保直至合同正常履行完毕。不可抗力仅免除违约责任，不免除担保义务。28.【参考答案】A【解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》通用条款第11.1款约定，市场价格波动引起的调整，当材料、设备价格涨幅超过合同约定幅度（通常为5%）时，超出部分由发包人承担。本题中钢材涨幅45%远超5%阈值，承包人可以主张调价。选项29.【参考答案】B【解析】根据《建设工程质量管理条例》第二十六条规定，施工单位对建设工程的施工质量负责。本题中甲施工单位施工的分项工程不合格，应承担返工费用45万元及工期延误20天的违约责任。建设单位验收时未尽审慎义务不影响施工单位的主体责任。选项30.【参考答案】C【解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》通用条款第19.1款规定，承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内向监理人递交索赔意向通知书。本题中停工损失索赔适用此时效规定。选项A的14天不正确，选项B的结束后28天不是法定起算点，选项D是发包人义务但非本题重点。31.【参考答案】B【解析】根据《仲裁法》第二十条规定，当事人对仲裁协议的效力有异议的，可以请求仲裁委员会作出决定或请求人民法院作出裁定。本题中乙提出仲裁协议无效抗辩，仲裁委员会有权先对仲裁协议效力作出决定。选项A在未确认仲裁协议无效前直接起诉不正确，选项C仲裁委员会有权审理，选项D法院裁定与仲裁委决定并行但不冲突。32.【参考答案】C【解析】根据《建设工程价款结算暂行办法》第十四条规定，工程进度款结算方式，包人大致按完成工程量价款的80%支付进度款。本题中承包人完成产值680万元，发包人应按80%支付进度款544万元。选项33.【参考答案】D【解析】根据《建筑法》第二十九条及《建设工程质量管理条例》第七十八条规定，施工总承包的，建设工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成，不得分包。本题中甲将主体结构分包给乙的行为违法，无论是否经建设单位同意或分包单位资质如何，主体结构分包均属禁止。选项34.【参考答案】B【解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》通用条款第7.5款约定，因发包人原因导致工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用。本题中发包人未按约提供施工图纸属于发包人原因，承包人停工5天，工期顺延和费用索赔均应成立。选项35.【参考答案】B【解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》通用条款第13.2款约定，工程验收不合格的，承包人应按发包人要求修复，并承担修复费用。质量未达到合同约定的优良标准，属于承包人违约，应承担质量违约责任。选项A发包人不得拒绝接收合格工程，选项36.【参考答案】B【解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》通用条款第7.9款约定，工期提前的奖励标准、金额在专用条款中约定。本题中合同未明确奖励比例，应按合同约定比例支付。选项A全额支付无依据，选项C承包人有权获奖，选项D的3%非法定标准。37.【参考答案】B【解析】根据《民法典》第五百七十七条及《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》相关规定，发包人未按约定支付工程价款的，应支付本金并按同期贷款利率支付利息。本题中乙竣工验收合格后拒付工程款，应承担本金及利息支付责任。选项A无利息不正确，选项38.【参考答案】A【解析】根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2024第9.3.1款规定，因工程变更引起已标价工程量清单项目或其工程数量变化，应按实际完成的工程量计算。本题中设计变更导致工程量增加，应按原综合单价120元/立方米乘以新增500立方米计算，价款为6万元。选项39.【参考答案】B【解析】根据《民法典》第四百四十七条及建设工程合同相关法律规定，债权人行使留置权应以债务人不履行到期债务为前提，且经催告后在合理期限内仍未履行。本题中发包人未支付进度款，承包人已催告，发包人仍未在合理期限内支付，承包人可以行使留置权。选项A的30%非法定标准，选项40.【参考答案】B【解析】根据《建设工程质量管理条例》第四十条规定，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，最低保修期限为5年。本题中合同约定保修期2年低于法定最低期限，应按5年执行。工程交付后25个月仍在保修期内，承包人应承担质量保修责任。选项41.【参考答案】A【解析】根据合同约定，每月25日计量当月完成工程量，施工单位应在该日期提交进度款支付申请。业主应按合同约定的次月10日前支付工程进度款。工期延误索赔属于合同价款调整范畴，不影响原定的进度款支付时间和程序，除非双方另行协商变更付款条款。42.【参考答案】B【解析】固定总价合同并非绝对不可调整，当发生设计变更等业主原因导致的工程量变化时，应对变更部分进行价款调整。设计变更属于业主责任范围，施工单位有权就增加工程量索赔相应价款。选项A错误，选项C和D没有法律依据。43.【参考答案】A【解析】单价合同的特点是单价固定、工程量按实结算。当工程量清单有误时，应以实际完成的合格工程量乘以投标单价作为结算价款。本题实际完成1200m³，按实际工程量与投标单价计算，结算价款为240000元。选项B按清单量结算不符合单价合同原则。44.【参考答案】B【解析】监理合同属于委托服务合同，监理服务范围与工程施工期限相关联。因非监理人原因导致工期延长，监理服务工作相应延长，监理人有权要求延长监理服务期限，并就增加的监理工作量索赔合理费用。选项45.【参考答案】A【解析】根据建设工程施工合同示范文本，异常恶劣的气候条件属于可索赔工期的情形，但不补偿费用。连续暴雨通常被认定为异常恶劣气候条件，施工单位可获得工期顺延，但停工期间的人员窝工、机械闲置等费用不予补偿。选项B混淆了工期索赔与费用索赔的界限。46.【参考答案】B【解析】EPC模式的核心特征是总承包单位承担设计、采购、施工的全部责任，设计风险主要由总承包单位承担。除非合同另有约定或业主提出超出原合同约定范围的变更，否则一般不调整合同价款。选项A错误地将设计风险归于业主；选项C对合同计价方式表述不准确；选项D业主仍有权提出变更，只是风险分担不同。47.【参考答案】A【解析】预期违约是指在合同履行期限届满之前，一方当事人明确表示或以自己的行为表明不履行主要债务。供应商因价格上涨要求提高价款否则不履行合同，属于明确表示不履行，构成预期违约。买受人可以解除合同并要求其承担违约责任。原材料价格上涨属于商业风险而非不可抗力，不安抗辩权的适用也有严格条件。48.【参考答案】B【解析】在平行发包模式下，业主与各施工单位分别签订合同，甲乙丙之间无合同关系。甲单位不能直接向乙单位索赔，应通过业主提出。业主作为合同相对方，应先向甲单位承担赔偿責任，再依据其与乙单位的合同向乙单位追偿。这符合合同相对性原则。49.【参考答案】B【解析】根据仲裁法规定，仲裁庭可以由三名仲裁员组成，也可以由一名仲裁员组成，由当事人约定。仲裁以不公开审理为原则，调解不是必经程序。仲裁实行一裁终局制度，裁决作出后当事人不得就同一纠纷再申请仲裁或向法院起诉。仲裁协议可以在纠纷发生前或发生后达成。50.【参考答案】B【解析】工程返工后应重新组织验收，验收标准不应降低。返工产生的费用应根据责任归属确定承担方：因施工单位原因导致的质量问题，返工费用及工期损失由施工单位承担；因建设单位原因或不可抗力导致的，费用相应由建设单位承担。选项C和D过于绝对，选项A降低标准不符合质量管理要求。51.【参考答案】B【解析】在总承包模式下，分包单位与总承包单位签订分包合同，与建设单位无直接合同关系。总承包单位应当就分包工程的质量、安全等事项向建设单位负责，建设单位不得直接指令分包单位。分包单位不得将其承包的工程再分包，这是法律的禁止性规定。选项B正确体现了总包单位的责任。52.【参考答案】B【解析】预付款起扣点的计算公式为：起扣点=合同价款×起扣比例=5000×60%=3000万元。即当累计完成工程量价款达到3000万元时，开始从进度款中扣回预付款。选项A计算为合同价款的50%，不符合题意。53.【参考答案】C【解析】因业主原因导致的停工，施工单位有权索赔停工期间产生的人工窝工费和机械闲置费。索赔费用应按合同约定的计价原则计算，包括直接费、间接费、规费和税金等合理费用。选项54.【参考答案】B【解析】工期延误责任的承担需具体分析原因。若建设单位未及时提供施工场地、未按时支付工程款等非施工单位原因导致工期延误，施工单位有权申请工期顺延。选项A和D过于绝对；选项C中逾期竣工违约金的计算应依据合同约定及相关法律规定，无固定上限比例。55.【参考答案】B【解析】合同约定工程量变化超过15%时可调整单价，1000m³的15%为150m³，因此1150m³以内仍按原单价350元/m³结算，超出15%的350m³部分按调整后的单价332.5元/m³结算。结算价款=1150×350+350×332.5=402500+116375=518875元。56.【参考答案】B【解析】根据《招标投标法实施条例》及相关规定，履约保证金不得超过中标合同金额的10%。建设单位不得单方面要求提高履约保证金比例，选项A错误。履约保证金可以采用银行保函、担保公司保函或现金等形式，选项C错误。选项D无法律依据。57.【参考答案】C【解析】因建设单位原因导致停工，施工单位可以索赔停工期间的人员窝工费和机械闲置费。人员窝工费一般按合同约定的窝工补偿标准计算，而非正常工资标准；机械闲置费按折旧费或租赁费计算。选项58.【参考答案】B【解析】当事人对鉴定结论有异议且有合理理由的，可以申请重新鉴定或补充鉴定。鉴定结论并非不可挑战的最终结论，选项A错误。鉴定费用一般由申请方预付，最终由责任方承担，选项C错误。鉴定期间是否计入工期需根据具体案情判断，选项D过于绝对。59.【参考答案】A【解析】质量保证金应从工程进度款中逐月扣留，累计扣留总额不超过工程结算价款的3%，即5000×3%=150万元。保修期满后，施工单位可申请返还质量保证金，并非自动转款。选项B在竣工时一次性扣除不符合规定，选项C比例错误，选项D程序描述不准确。60.【参考答案】B【解析】国家颁布新法规属于政策变化，是合同签订时双方均无法预见的情况。根据建设工程合同示范文本，因法律法规变化导致的费用增加，应由建设单位承担。固定总价合同的风险范围不包括政策变化等不可归责于双方的情形。选项61.【参考答案】B【解析】根据建设工程施工合同惯例，建设单位发出变更指令后，施工单位应先执行变更工作，同时记录变更产生的费用和工期影响，之后双方协商调整合同价款和工期。选项A要求先签补充协议才实施，不符合工程实际；选项C要求变更前确定价款，实践中难以操作；选项D忽视工期影响不客观。62.【参考答案】C【解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》规定，承包人应在工程竣工验收合格后28天内向监理人提交竣工结算申请单，并提交完整的结算资料。如承包人未在规定期限内提交竣工结算申请单，视为该项工作已验收合格。发包人在收到竣工结算申请单后28天内完成审批。63.【参考答案】A【解析】根据《标准施工招标文件》通用合同条款规定，因发包人原因造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。这是建设工程合同中保护承包人合法权益的重要条款。发包人违约情形包括未能按约定提供图纸、未能按约支付工程款、提供的测量基准资料错误等。64.【参考答案】B【解析】缺陷责任期一般为1年，最长不超过2年，具体由发承包双方在合同中约定。缺陷责任期自实际竣工日期起计算。在缺陷责任期内，承包人应当对已交付使用的工程承担缺陷修复义务。缺陷责任期满后，承包人应向发包人提交缺陷责任期终止证书申请，发包人应在14天内予以核实。65.【参考答案】C【解析】根据《招标投标法》及《招标投标法实施条例》规定，依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于20日。这一规定旨在保证投标人有足够的时间研究招标文件、编制投标文件，确保招投标活动的公平性和竞争性。66.【参考答案】D【解析】根据FIDIC施工合同条件规定，工程师在收到承包商提交的最终结清申请书及附件后，应在56天内核实并签发最终付款证书。最终付款证书是工程师对合同工程最终结算金额的确认证书。业主应在收到最终付款证书后56天内向承包商支付相应款项。67.【参考答案】C【解析】根据《建设工程质量管理条例》第四十条规定，在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限为：屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为5年；电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程为2年；供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程的合理使用年限。68.【参考答案】A【解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》规定，不可抗力发生后，工程所需清理、修复费用由发包人承担。承包人应尽快修复受损工程，修复费用计入工程结算。但因承包人原因造成的损害扩大，其扩大部分的费用由承包人承担。这一分担原则体现了风险合理分配的合同精神。69.【参考答案】C【解析】根据《标准施工招标文件》通用合同条款规定，承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。承包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，丧失要求追加付款和（或）延长工期的权利。70.【参考答案】C【解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》规定，发包人应在收到承包人进度款支付申请后28天内核对并支付进度款。发包人逾期未支付进度款的，应按同期同类贷款基准利率加30%支付违约金。发包人逾期超过56天的，承包人有权暂停施工。71.【参考答案】C【解析】根据《招标投标法》第三条规定，必须进行招标的项目包括：大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目；全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目；使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目。选项C表述不准确，必须是全部使用国有资金投资或国家融资的项目才必须招标。72.【参考答案】A【解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》及《建设工程质量保证金管理办法》规定，发包人应按合同约定方式预留质量保证金，但质量保证金总金额不得超过工程价款结算总额的3%。缺陷责任期内，承包人认真履行合同约定的责任，到期后承包人可向发包人申请返还质量保证金。73.【参考答案】A【解析】根据《标准施工招标文件》通用合同条款规定，除专用合同条款另有约定外，发包人应负责提供计量基准点、基准线和水准点及其书面资料。因发包人提供上述资料错误导致承包人测量放线工作返工或造成工程损失的，发包人应当承担由此增加的费用和（或）工期延误。74.【参考答案】A【解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》规定，争议评审小组在收到合同双方报告后14天内作出书面裁决，并说明理由。裁决经合同双方签字确认后，对双方具有约束力。一方当事人不履行裁决时，另一方当事人可以依照有关规定申请仲裁或提起诉讼。争议评审是解决建设工程合同纠纷的重要途径之一。75.【参考答案】A【解析】根据《建筑法》第二十九条规定，建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位；但是，除总承包合同中约定的分包外，必须经建设单位认可。施工总承包的，建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成。禁止总承包单位将工程分包给不具备相应资质条件的单位。76.【参考答案】A【解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》规定，因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工、修理直至符合要求，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。如经返工、修理后仍不能达到合同约定标准的，发包人有权要求减少合同价款或解除合同。77.【参考答案】C【解析】根据《标准施工招标文件》通用合同条款规定，履约担保的有效期应当始于合同生效之日终于合同约定的工程竣工之日。如果合同约定工程竣工后仍需承包人承担缺陷修复义务的，履约担保的有效期相应顺延至缺陷责任期满之日。履约担保金额一般不超过合同价格的10%。78.【参考答案】B【解析】根据《建设工程价款结算暂行办法》规定，发包人应在收到承包人进度款支付申请后14天内予以核实，并向承包人签发进度款支付证书。发包人应在签发进度款支付证书后14天内，按照进度款支付证书向承包人支付进度款。发包人未按约定支付进度款的，应按合同约定支付违约金。79.【参考答案】C【解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》规定，发包人违约情形主要包括：未能按合同约定支付工程价款；未能提供施工现场或施工条件；未能提供必要的图纸和技术资料；未能按时参加隐蔽工程验收或中间验收；其他因发包人原因导致工程无法继续进行的情形。选项C属于发包人违约的典型情形。80.【参考答案】C【解析】根据《标准施工招标文件》通用合同条款规定，承包人应在工程竣工验收合格后28天内，向监理人提交工程接收证书申请。监理人应在收到申请后28天内核查，认为具备接收条件的，报发包人审核后签发工程接收证书。发包人逾期未审核的，视为认可监理人的核查意见。81.【参考答案】B【解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》规定，