2023年投资项目管理师之投资建设项目实施试题及答案二

2023年投资项目管理师之投资建设项目实施精选试

题及答案二

单选题（共60题）

1、下列不属于建设项目内部审计依据的是（）。

A.项目建设相关的标准和规范

B.建设项目内部的工作制度和管理程序

C.竣工资料

D.相关的法律、法规和方针政策

【答案】C

2、某项目事故造成20人死亡，80人以下重伤，则该事故被定为（）质量事

故。

A.特别重大

B.重大

C.较大

D.一般

【答案】B

3、在调整工作时间安排的时候，（）首先应该被利用。

A.自由时差

B.总时差

C.持续时间

D.关键工作

【答案】A

4、招标人采用邀请招标方式的，应保证有（）个以上具备承担招标项目设计的

能力，并具有相应资质的特定法人或者其他组织参加投标。

A.2

B.3

C.4

D.5

【答案】B

5、下列不属于承包人对分包人的安全生产责任的是（）。

A.在分包合同中明确分包人安全生产责任和义务

B.执行承包人的有关安全生产制度

C.统计上报分包人的伤亡事故并协助处理

D.审查分包人的安全资质

【答案】B

6、我国有关法令规定，建设项目工程勘察必须严格执行基本建设程序，坚持

（）o

A.先勘察后设计

B.先设计后勘察

C.先选场址再进行勘察

D.先施工再设计

【答窠】A

7、某下水管道项目进行赢值分析，原始项目估算为50050元，在某时点的已完

工作的预算费用为7600元，己完工作实际费用为7700元，计划工作预算费用

为7800元，根据对项目状况的分析，则项目总成本的新估算为（）元。

A.43009

B.50609

C.50709

D.50809

【答案】C

8、工程勘察设计应贯彻执行国家的产业政策、技术政策、资源利用政策、环保

政策和基本建设程序，特别应贯彻以（）为核心、确保工程质量和促进技术进步

的方针。

A.提高经济效益

B.先进技术应用

C.安全适用

D.生态环境保护

【答案】A

9、项目监理机构应建立完善的质量管理体系，所编制的监理规划、监理实施细

则报送（）批准后方可实施。

A.施工单位

B.工程检测机构

C.建设行政主管部门

D.建设单位

【答案】D

B.10%

C.20%

D.25%

【答案】B

14、建设项目管理服务采购的评价，一般不以（）为主要评价因素。

A.费用报价高低

B.服务机构的资质

C.服务机构的实力

D.服务机构的服务质量

【答案】A

15、建设项目竣工验收主要是（）的任务。

A.施工方

B.项目业主

C.监理单位

D.勘察、设计单位

【答案】B

16、根据建设项目现场情况，应采用专家调查或：）等方法，对项目实施过程的

危险源进行分类辨识。

A.质量检查

B.施工检查

C.安全检查

D.材料检查

【答案】C

17、建设项目投资控制最核心最本质的部分是（3

A.固定资产投资

B.流动资产投资

C.有形资产投资

D.无形资产投资

【答案】A

18、承包商提出索赔的期限自（）时终止。

A.提交最终结清申请单

B.提出工程接收证书颁发

C.接受最终结清证书

D.接受缺陷责任期终止证书

【答案】C

19、下列关于建设项目试车调试阶段的说法，不正确的是（）。

A.属于单机无负荷试车调试

B.属于联动无负荷试车调试

C.属于无负荷试车调试

D,属于有负荷试车调试

【答案】C

20、对建设项目投资影响最大的是（）。

A.建设项目招投标阶段

B.建设项目初步设计阶段和竣工验收阶段

C.建设项目施工阶段

D.建设项目投资决策阶段和工程设计阶段

【答案】D

21、纯粹风险和投机风险是按照（）对风险进行分类的。

A.风险的性质

B.风险潜在的损失形态

C.风险产生的原因

D.风险的形态

【答案】A

22、关于合同变更与转让管理的表述，错误的是：

A.当事人协商一致，可以变更合同

B.当事人对合同变更的内容约定不明确的，推定为未变更

C.债权人转让权利的，无需通知债务人

D.债务人将合同的义务部分转移给第三人的，应当经债权人同意

【答案】C

23、由于建设项目的管理过程具有（）的特点，进度计划系统的编制、管理和控

制，既要沿用通用的管理原理，又要借鉴同类项目的进度计划管理和控制经验

与技术成果，结合本项目实际创造性的进行管理。

A.一次性

B.动态性

C.系统性

D.阶段性

【答案】A

24、鉴于监理标的具有的特殊性，招标人选择中标人的基本原则是（）。

A.〃基于能力的选择〃

B.〃基于监理人员素质的选择〃

C.〃基于监理单位规模的选择〃

D.〃基丁价格的选择〃

【答案】A

25、监理招标的评标标准和内容应以（）为主，兼顾监理费用报价。

A.监理规划

B.监理实施细则

C.监理规范

D.监理大纲

【答案】D

26、卜.列属于按监督方式对建设项目质量监督进行的分类是（）。

A.内部监督和外部监督

B.国家监督和社会组织监督

C.行政监督和技术监督

D.事前监督和事后监督

【答案】C

27、双方当事人约定，对将来可能发生的争议和纠纷进行调解处理或提交仲裁

解决的一种协议是（）。

A.公开招标

B.合同

C.争议解决及仲裁条款

D.保险

【答案】C

28、一般在竣工之前，业主提供的工程预付款和进度款总额不超过合同价的

（）,其余尾款是工程绫工结算时支付的款额。

A.70%

B.80%

C.90%

D.95%

【答案】D

29、（）主要评价资产及债务状况，财务效益情况，分析财务效益指标和经济效

益变化的主要原因。

A.技术水平评价

B.财务经济效益评价

C.经营管理评价

D.社会效益评价

【答案】B

30、取得工程勘察劳务资质的企业，不可以承接；）勘察劳务业务。

A.岩土工程治理

B.凿井工程

C.工程钻探

D.海洋工程

【答案】D

31、根据《建设工程质量管理条例》规定.未经（）签字，建筑材料、建筑构配

件和设备不得在工程上使用或者安装，施工单位不得进行下一道工序的施工。

A.监理员

B.监理工程师

C.总监理工程师代表

D.总监理工程师

【答案】B

32、关于建设单位对施工准备阶段的管理的表述中，错误的是（）。

A.办理规划、建设等报建、施工放线测量和工程开工前的各项手续

氏审批工程监理单位编制的监理规划和审核项目监理部编制的监理实施细则

C.检查工程质量保证体系、安全保证体系的运行情况

D.审核工程监理单位审批后上报的承包人的施工组织设计

【答案】C

33、下列关于工程监理与政府质量监督区别的表述，错误的是（）。

A.建设工程监理的实施单位是社会化、专业化的监理单位，政府工程质量监督

的执行者是政府行政主管部门的专业执行机构

B.监理单位和被监理单位是平等主体之间的监督管理，政府质量监督是一种行

政管理

C.建设工程监理是由建设项目业主委托进行的，政府工程质量监督则是依法进

行并具有强制性的

D.建设工程监理工作范围一般只限于施工阶段，现行政府工程质量监督一般贯

穿项目建设的全过程、全方位

【答案】D

34、一般在采购合同签订后，设备开始制造前，由买方向卖方提供合同总价的

（）作为预付款。

A.8%-15%

B.10%〜20%

C.15%-25%

D.20%~30%

【答案】B

35、改扩建和技术改造建设工程项目，其施工监理费附加调整系数应为（）。

A.1.0-1.1

B.1.1-1.2

C.1.1-1.3

D.1.2-1.3

【答案】B

36、建设项目单价合同可分为（）。

A.综合单价合同和可调单价合同

B.工料单价法和综合单价法

C.估计工程量单价合同和纯单价合同

D.可调单价合同和成本加酬金合同

【答案】C

37、在项目建设管理中，（）自始至终是建设项目管理的主导者和责任人，其主

要责任是对项目建设的全过程、全方位实施有效管理，保证项目建设总体目标

的实现。

A.施工单位

B.设计单位

C.建设单位

D.监理单位

【答案】C

38、亚洲开发银行是地区性政府间的国际金融开发机构。我国是亚洲开发银行

董事会成员（）股东。

A.第一大

B.第二大

C.第三大

D.第四大

【答案】C

39、工程设计应体现和落实建设项目业主的各项友资目标与要求，（）决定项目

的功能和效益，对项目能否达到建设项目业主的要求和目标起着关键作用。

A.工程设计的技术水平和设计质量

B.工程设计的技术水平和设计能力

C.工程设计的实施

D.工程设计的质量

【答案】A

40、下列关于风险控制的表述，错误的是（）。

A.根据风险控制的目的，风险控制可以分为风险预防和风险抑制

B.风险控制从主动采取预防措施人手

C.风险控制是种消极的风险管理措施，其选用具有很大的局限性

D.风险控制措施成本低、效益好，不会产生不良后遗症

【答案】C

41、实行政府指导价的工程勘察和工程设计收费，其基准价根据《工程勘察收

费标准》或者《工程设计收费标准》计篁，除另有规定者外.浮动幅度为上下

（）o

A.5%

B.10%

C.20%

D.25%

【答案】C

42、实现建设项目质量、进度和成本控制的关键是（）。

A.调动全体员工的积极性

B.重视人的工作技能和质量意识的培训

C.培养团队意识

D.提高“一次成功率”

【答案】D

43、国际招标的项目，除了应在《中国日报》发布外，商务部规定还必须在（）

上公布。

A.《人民日报》

B.《中国建设报》

C.《中国经济导报》

D.《中国国际招标网》

【答案】D

44、生产准备机构建立后，要根据建设项目的（；，采用的工艺技术水平、项目

建设进度，制定生产准备工作的网络计划和详细的工作大纲，并承担起组织实

施的任务。

A.总体投资

B.总体规划

C.总体目标

D.经济效益

【答案】C

45、招标文件技术部分格式主要包括施工组织设计或施工方案、项目管理机构

配备情况、（）。

A.投标报价说明

B.投标报价汇总表

C.拟分包项目情况表

D.主要材料清单报价表

【答案】C

46、下列项目中，实施见证取样检测的项目不包括（）。

A.钢筋保护层厚度检测

B.水泥物理力学性能检验

C.混凝土、砂浆强度检验

D.沥青、沥青混合料检验

【答案】A

47、建设项目工程矩阵型监理组织形式的优点是：）。

A.机械简单、关系明确、权力集中、命令统一、职责分明、决策迅速

B.加强了职能部门的横向联系，有较大的灵活性和适应性，有利于解决复杂难

题

C.目标控制责任明确，能发挥职能部门的专业管理作用

D.横向协调工作量大

【答案】B

48、在社会主义市场经济条件下，建设项目会计核算和监督的内容不包括（）。

A.建设项目的资金来源

B.建设项目的资金占用

C.建设项目的资金运动

D.建设项目的资金

【答案】D

49、项目后评价的基础是（）。

A.项目建设全过程的回顾与评价

B.项目绩效与影响评价

C.项目目标实现程度和可持续性能力评价

D.项目建设主要经验与教训

【答案】A

50、下列关丁工程保险的表述，错误的是（）0

A.工程保险能够提供风险管理服务，减少风险损失的发生

B.保险人对补偿的方式可以选择

C.如果投保对其财产投保多张保险单，他获得的赔款数额可以超过他的财产总

值

D.如果保险事故由第三者责任引起的，则投保人从保险人处获得全部补偿以

后，必须将其对第三者享有的追偿有关损失的权利转让给保险人

【答案】C

51、对于（）事故而言，其事故调查组应由企业主管部门会同企业所在地区的行

政安全部门、公安部门、工会组成。

A.轻伤

B.重伤

C.伤亡

D.重大死亡

【答案】C

52、因采用新技术、新设备、新工艺确能降低运行成本，又符合〃安全、可靠、

经济、适用、符合国情〃的原则，而使工程投资增加，应在技术经济综合评价和

必要的审查后，由（）确定。

A.业主

B.承包商

C.设计单位

D.监理单位

【答案】A

53、下列关于建设项E竣工验收范围的表述，错误的是（）。

A.凡新建、扩建、改建的基本建设项目，符合设计文件所规定的内容及验收标

准的应及时组织验收

B.对于因少数主要设备短期内不能解决，虽然工程内容尚未全部完成，但可以

投产或使用的工程项目应组织竣工验收

C.按规定内容已经建设完成，但因外部条件制约，而不能投入使用的项目可以

进行竣工验收

D.对于已经形成部分生产能力，但近期内不能按原设计规模续建的项目，在报

主管部门批准后，可以缩小规模，对已完成的工程和设备，应组织竣工验收

【答案】B

54、根据《中华人民共和国建筑法》的规定，工程开工前，建设单位应当按照

国家有关规定，向工程所在地（）申请领取施工许可证。

A.社区级人民政府建设行政主管部门

B.县级以上人民政府建设行政主管部门

C.市级以上人民政府建设行政主管部门

D.省级以上人民政府建设行政主管部门

【答案】B

55、建设项目业主根据项目功能目标的调整提出的工程变更不包括（）o

A.工程范围

B.建设内容的变更

C.工艺技术方案的变更

D.现场施匚条件变化的变更

【答案】D

56、当缺少项目的工作详细信息时，可以采用（”古算工作的持续时间。

A.定量计算法

B.单一时间估计法

C.经验估算法

D.三时估算法

【答案】B

57、后评价项目的选取范围不包括（）。

A.重大型项目

B.复杂型项目

C.利用外国政府及其机构贷款的建设项目

D,企业或行业内有代表性的项目

【答案】C

58、公开招标是招标人以（）的方式邀请不特定的法人或者其他组织参加投标的

一种方式。

A.招标公告

B.招标文件

C.招标通知

D.招标启事

【答案】A

59、采用争议评审的，建设单位和承包单位应在开工日后的（）d内或在争议发

生后，协商成立争议评审组。

A.7

B.10

C.14

D.28

【答案】D

60、项目业主按照统一规定的要求，将项目（）整理完毕后，国家档案管理的行

政主管部门，在大型项目的验收前，要进行专门的档案管理与移交的预验收。

A.人员档案

B.竣工档案

C.财务档案

D.材料档案

【答案】B

多选题（共30题）

1、设计成果评审中，对经济性的要求有（）。

A.设计服务应满足设计合同对建设进度的要求

B.工程建设总投资满足合同规定或审批文件的要求

C.原材料、动力消耗指标达到或接近国内先进水平，生产成本合理

D.能源及动力配置和使用合理、节能措施先进可行、符合有关规定要求，能耗

处于国内同类设计先进水平

E.投资回收期、借款偿还期、各项收益率、利润率等技术经济指标满足相关规

定要求

【答案】BCD

2、在发生（）情形时，保证人应承担保证责任。

A.投标人在招标文件规定的投标有效期内未经招标人许可撤回投标文件

B.投标人中标后未在招标文件规定的时间内与招标人签订《建设工程施工合

同》

C.投标人因不可抗力事件未履行合同义务

D.投标人在招标文件要求投标文件的截止时间前，修改已提交的投标文件

E.投标人中标后不能按照招标文件的规定提供履约保证

【答案】AB

3、直接管理模式的特点有（）。

A.建设项目业主要有很强的专业技术力量和较高的设计管理水平，具有设计评

审经验和判断能力

B.建设项目业主自己组建的工程设计管理机构，优点是有利于工程的“三性”

目标和风险控制

C.建设项目业主可聘请专家或咨询公司协助进行设计管理，专家或咨询公司不

承担设计管理职能，由项目业主与设计单位订立工程设计合同

D,建设项目业主聘请专业咨询公司代其进行设计管理工作，由建设项目业主和

设计单位订立设计合同

E.对专业咨询公司的工程设计管理水平、能力和资质有严格的要求

【答案】ABC

4、推行〃代建制〃的关键是选择（）的代建单位。

A.有资质

B.规模大

C.信用好

D.有能力

E.有经验

【答案】ACD

5、工程设计应贯彻执行国家的（）o

A.产业政策

B.资源利用政策

C.环保政策和基本建设程序

D.财经政策

E.以提高经济效益为核心，确保工程质量和促进技术进步的方针

【答案】ABC

6、水文地质勘察分为；）,一般与工程地质勘察同时进行。

A.工程地质勘察

B.水文测验

C.初步勘察阶段

D.工程测量

E.详细勘察阶段

【答案】C

7、建设工程产品与一般工业产品不同，其产品的特点有（）。

A.固定性

B.独立性

C.不可流动性

D.多样性

E.平衡性

【答案】ABCD

8、施工质量验收中，由监理工程师组织验收的是（）。

A.检验批

B.分项工程

C.分部工程

D.单位工程

E.单项工程

【答案】AB

9、我国现行的建设项目的财务管理制度是指（）。

A.国有建设单位会计制度

B.基本建设财务管理规定

C.企业建设制度

D.企业项目建设制度

E.企业会计制度

【答案】AB

10、我国现行的建设项目的财务管理制度是指（）。

A.国有建设单位会计制度

B.基本建设财务管理规定

C.企业建设制度

D.企业项目建设制度

E.企业会计制度

【答案】AB

11、根据建设项目现场情况，应采用（）等方法，对项目实施全过程的危险源进

行分类辨识。

A.增加安全系数

B.专家调查

C.隔离危险物质

D.安全检查

E.设置安全监控系统

【答案】BD

12、工程担保与工程保险的区别，主要表现在（：。

A.针对对象不同

B.风险转移不同

C.责任主体不同

D.损失预期不同

E.作用机制不同

【答案】ABD

13、国际商业银行贷款的主要形式是（）。

A.专项贷款

B.分期贷款

C.期限贷款

D.转期循环贷款

E.短期贷款

【答案】CD

14、水文地质勘察分为（），一般与工程地质勘察同时进行。

A.工程地质勘察

B.水文测验

C.初步勘察阶段

D.工程测量

E.详细勘察阶段

【答案】C

15、工程担保与工程保险的区别，主要表现在（）。

A.针对对象不同

B.风险转移不同

C.责任主体不同

D.损失预期不同

E.作用机制不同

【答案】ABD

16、工程监理单位安全控制的主要工作是（）。

A.审查施工组织设计和施工方案、施工技术措施时，同时审查施工安全措施

B.监理过程中发现安全隐患应及时指出、限期解决，对违章操作应立即制止

C.总监理工程师审批承包单位报送的施工总计划进度

D.检查施工单位的安全生产责任制度、安全生产管理制度和相应的组织保证

E.监理工程师对进度计划实施情况进行检查分析

【答案】ABD

17、为达到工程文档管理的目的与要求，确保工程文档的收集、整理、归档工

作与项目的立项、准备、建设实施以及竣工验收同步进行，项目业主应当（）。

A.明确档案管理分工

B.审议竣工验收报告

C.建立档案管理体系

D.统一档案整理标准

E.设立档案管理机构

【答案】ACD

18、建设项目业主应负责设计过程中与外部协作的接口管理的主要内容有（）。

A.设计方案比选和设计大纲审查

B.负责外部协作条件的取证

C.办理专题设计的报送、评审和审批

D.组织设计方案成果审查

E.工程勘察主要技术成果与参数的审查

【答案】BC

19、下列对建设项目工程质量控制方法的表述，正确的是（）。

A.严格要求承包单位执行有关材料试验制度和设备检验制度

B.质量控制应以事前（预防）控制为主

C.应采用必要的检查，测量和试验手段，以验证施工质量

D.对关键工序和重点部位施工过程进行旁站监理

E.应建议撤换承包单位不合格人员及不合格的分包单位

【答案】BCD

20、间接损失是由于直接损失发生所引起的破坏事实，它包括（）。

A.额外费用损失

B.收入损失

C.人身损失

D.责任损失

E.物质损失

【答案】ABD

21、工程监理与政府质量监督的区别在丁（

A.建设工程监理为政府监督行为，政府工程监督为社会监督行为

B.监理单位和被监理单位是平等主体之间的监督管理;政府质量监督是一种行政

管理

C.监理单位为社会监理行为;政府质量监督是政府监督行为

D.建设工程监理是由建设项目业主委托进行的;政府工程质量监督则是依法进行

并具有强制性的

E.建设工程监理工作范围是由委托监理合同决定的，其活动可贯穿项目建设的

全过程、全方位，现行政府工程质量监督，一般只限于施工阶段的质量监督

【答案】BCD

22、施工现场防止大气污染的重点包括（）。

A.施工现场道路尽量利用永久性道路，并防止道路扬尘

B.施工现场垃圾要及时妥善清理，严禁凌空抛撒

C.水泥、白灰等易飞扬细颗粒散体材料应妥善存放

D.禁止含有毒有害废弃物的土方回填

E.禁止在现场焚烧会产生有毒、有害烟尘的物质

【答案】ABC

23、与全数检验相比较，抽样检验具有的优点包括（）。

A.检验数量少，比较经济

B.适合于需要进行破坏性试验

C.适合于关键工序部位或隐蔽工程

D.检验所需时间较少

E.有充分的代表性

【答案】ABD

24、关于投标人编制投标文件的合理时间，表述正确的是（）。

A.依法必须进行勘察设计招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提

交投标文件截止之日止，最短不得少于15日

B.建筑工程概念性方案设计投标文件编制一般不少于20日

C.大型公共建筑工程概念性方案设计投标文件编制一般不多于40日

D.建筑工程实施性方案设计投标文件编制一般不少于45日

E.招标文件中规定的编制时间不符合要求的，建设主管部门对招标文件不予备

案

【答案】BD

25、建设项目环境保护管理的基本原则包括（）。

A.防止建设项目产生新的污染，破坏生态环境

B.建设项目应采用能耗物耗少，污染物产生量少的清洁生产工艺，合理利用资

源，防止环境污染和生态破坏

C.实行预防为主、防治结合、重点治理的原则

D.必须执行环境影响报告审批制度和环境保护〃三同时〃制度

E.改建、扩建和技术改选项目，必须采取措施，治理原有环境污染和生态破坏

【答案】ABD

26、建设项目业主应负责设计过程中与外部协作的接口管理的主要内容有（）。

A.设计方案比选和设计大纲审查

B.负责外部协作条件的取证

C.办理专题设计的报送、评审和审批

D.组织设计方案成果审直

E.工程勘察主要技术成果与参数的审查

【答案】BC

27、推行〃代建制〃的关键是选择（）的代建单位。

A.有资质

B.规模大

C.信用好

D.有能力

E.有经验

【答案】ACD

28、投标文件有（）情形的，经评标委员会评审后按废标处理或否决投标。

A.未加盖投标人公章

B.法定代表人授权的代理人签字或盖章的

C.以联合体形式投标，未向招标人提交共同签署的联合体协议书的

D.与其他投标人串通投标

E.在投标过程中有商业贿赂行为的

【答案】ACD

29、银行贷款筹资中，建设单位事前要做好筹资策划，应当（）。

A.编制还款计划

B.合理确定贷款金额和用款计划、贷款期限和还款计划，避免偿债风险

C.选择有实力、有信誉、服务好的贷款银行

D.合理确定贷款利率、结息间隔、利息支付方式和宽限期

E.设置贷款发放账户和还款准备金账户

【答案】ABCD

30、直接工程费是指施工过程中耗费的构成工程实体的各项费用，包括（）。

A.社会保障费

B.人工费

C.劳动保险费

D.材料费

E.施工机械使用费

【答案】BD

大题（共10题）

一、施工总承包单位与建设单位于2008年2月20日签订了某20层综合办公楼

工程施工合同。合同中约定：①人工费综合单价为45元/工日；②一周内非承包

方原因停水、停电造成的停工累计达8h可顺延工期Id;③施工总承包单位须配

有应急备用电源。工程于3月15日开工，施工过程中发生如下事件。事件1：

3月19-20日遇罕见台风暴雨迫使基坑开挖暂停，造成人工窝工20工日，一台

挖掘机陷入淤泥中。事件2：3月21日施工总承包单位租赁一台塔式起重机

（1500元/台班）吊出陷入淤泥中的挖掘机（500元/台班），并进行维修保养，导

致停工2d,3月23日上午8时恢复基坑开挖工作。事件3：5月10日上午地下

室底板结构施工时，监理工程师M头紧急通知停工，5月11日监理工程师发出

因设计修改而暂停施工令;5月14日施工总承包单位接到监理工程师要求5月

15日复工的指令。期间造成人工窝工300工日。事件4：6月30日地下室全钢

模板吊装施工时，因供电局检修线路停电导致工程停工8h。事件5：主体结构

完成后，施工总承包单位把该工程会议室的装饰装修分包给某专业分包单位，

会议室地面采用天然花岗岩石材饰面板，用量350nl针对事件1〜3,施工总承

包单位及时向建设单位提出了工期和费用索赔。问题1.事件1〜3中，施工总

承包单位提出的工期和费用索赔是否成立?分别说明理由。

2.事件1〜3中，施工总承包单位可获得的工期和费用索赔各是多少?3.事件4

中，施工总承包单位正否获得工期顺延?说明理由。4.事件5中，专业分包单位

对会议室墙面、地面装饰材料是否需进行抽样复验?分别说明理由。

【答案】

二、某建筑工程，总承包单位将地基与基础分部工程分包给某基础工程公司。

业主委托某监理公司进行施工监理，监理规划和具体工作如下：（1）该工程的施

工质量验收按《建筑工程施工质量验收统一标准》及有关专业验收规范进行。

（2）施工中，各检验批的质量验收记录由施工单位专业质量检查员填写，专业监

理工程师组织项目专业质量检查员验收。（3）各分项工程的质量由专业监理工程

师组织施工单位专业质量检查员进行验收。地基与基础分部工程完成后，由总

承包单位对工程质量进行评定，由专业监理T程师组织施工单位项目负责人和

技术、质量负责人进行了验收。（4）建筑电气分部工程的质量由总监理工程师组

织施工单位项目经理等有关人员进行了验收。（5）单位工程完成后，由施工单位

进行竣工预验收，并向建设单位报送了工程竣工或验单。建设单位组织勘察、

设计、施工、监理等单位有关人员对单位工程质量进行了验收，并由各方签署

了工程竣工报告。

【问题】

1.以上各条做法是否妥当？如不妥，请指出不妥之处，并改正。

2.工程竣工初步验收由谁组织?主要审查工程应符合哪些方面的要求？

【答案】

三、某工程施工总承包单位依据施工合同约定，与甲安装单位签订了安装分包

合同。基础工程完成后，由于项目用途发生变化，建设单位要求设计单位编制

设计变更文件，并授权项目监理机构就设计变更引起的有关问题与总承包单位

进行协商。项目监理机构在收到经相关部门重新审查批准的设计变更文件后，

经研究对其今后工作安排如下：（D由总监理工程师负责与总承包单位进行质

量、费用和工期等问题的协商工作。（2）要求总承包单位调整施工组织设计，并

报建设单位同意后实施。（3）由总监理工程师代表主持修订监理规划。（4）由负

责合同管理的专业监理工程师全权处理合同争议。（5）安排一名监理员主持整理

工程监理资料。在协商变更单价过程中，项目监理机构未能与总承包单位达成

一致意见，总监理工程师决定以双方提出的变更单价的均值作为最终的结算单

价。项目监理机构认为甲安装分包单位不能胜任变更后的安装工程，要求更换

安装分包单位。总承包单位认为项目监理机构无双提出该要求，但仍表示愿意

接受，随即提出由乙安装单位分包。甲安装单位依据原定的安装分包合同已采

购的材料，因设计变更需要退货，向项目监理机阂提出了申请，要求补偿因材

料退货造成的费用损失。问题：1.逐项指出项目监理机构对其今后工作的安排

是否妥当？不妥之处，写出正确做法。

2.指出在协商变更单价过程中项目监理机构做法的不妥之处，并按《建设工程

监理规范》写出正确做法。3.总承包单位认为项目监理机构无权提出更换甲安

装分包单位的意见是否正确?为什么？写出项目监理机构对乙安装单位分包资格

的审批程序。4.指出甲安装单位要求补偿材料退货造成费用损失申请程序的不

妥之处，写出正确做法。该费用损失应由谁承担。

【答案】

四、某建设工程的建设单位自行办理招标事宜。由于该工程技术复杂且需采用

大型专用施工设备，经有关主管部门批准，建设单位决定采用邀请招标，共邀

请A、B、C等三家国有特级施工企业参加投标。没标邀请书中规定：6月1日

至6月5日9:00〜17：00在该单位总经济师室出售招标文件。招标文件中规

定：6月30日为投标截止日；投标有效期到7月30日为止;投标保证金统一定

为100万元，投标保证金有效期到8月30日为止;评标采用综合评估法，技术

标和商务标各占50%。在评标过程中，鉴于各投标人的技术方案大同小异，建

设单位决定将评标方法改为经评审的最低投标价法。评标委员会根据修改后的

评标方法，确定评标结果的排名顺序为A公司、C公司、B公司。建设单位于7

月15日确定A公司中标，于7月16日向A公司发出中标通知书，并于7月18

日与A公司签订了合同。在签订合同过程中，经审查，A公司所选择的设备安

装分包单位不符合要求，建设单位遂指定国有一级安装企业D公司作为A公司

的分包单位。建设单位于7月28日将中标结果通知B、C两家公司，并将投标

保证金退还给该两家公司。建设单位于7月31E向当地招标投标管理部门提交

该工程招标投标情况的书面报告。问题1.招标人自行组织招标需具备什么条件?

要注意什么问题？

2.对于必须招标的项巨，在哪些情况卜.经有关主管部门批准可以采用邀请招

标?3.该建设单位在招标工作中有哪些不妥之处?请逐一说明理由。

【答案】

五、某工程建设项目，业主与施工单位按《建设工程施工合同文本》签订了工

程施工合同，工程未进行投保。在工程施工过程中，工地遭受暴风雨不可抗力

的袭击，造成了相应的损失，施工单位及时向监理工程师提出索赔要求，并附

索赔有关的资料和证据。索赔报告的基本要求如卜丁1.遭暴风雨袭击是因非施

工二单位原因造成的损失，故应由业主承担赔偿责任。

2.给已建分部工程造成破坏，损失18万元，应由业主承担修复的经济责任，施

工单位不承担修复的经济责任。3.施工单位人员因此灾害数人受伤，处理伤病

医疗费用和补偿金总计3万元，业主应给予赔偿。4.施工单位进场的在用机

械、设备受到损坏，造成损失8万元，由于现场停工造成台班费损失4.2万

元，业主应负担赔偿和修复的经济责任。工人窝工费3.8万元，业主应予以支

付。5.因暴风雨造成现场停工8天，要求合同工期顺延8天。6.由于工程破

坏，清理现场需费用

2.4万元，业主应予支付。

【问题】

1.监理工程师接到施工单位提交的索赔申请后，应进行哪些工作？（请详细分条

列出）

2.不可抗力发生风险承担的原则是什么？对施工单位提出的要求如何处理？（请逐

条回答）

【答案】

六、某酒店工程地下3层，上部主楼18层，总建筑面积31000m

【问题】

1.对于上述工程质量问题，监理公司是否应承担责任？为什么？

2.为避免以上事件的再次发生，施工单位应特别注意控制哪些因素?3.此施工过

程中材料质量控制的要点有哪些？

【答案】

七、某工程项目估算总投资2200万元，其中施工估算价1000万元，设备采购

估算1000万元，勘察估算43万元，设计估算100万元，监理估算价57万元。

在施工招标过程中，业主委托该省建委进行招标，按照法律程序确定以公开招

标的方式分阶段进行招标。

【问题】

1.简述《招标投标法》要求必须进行招标的工程项目是什么？

2.《工程建设项目招标范围和规模标准规定》中规定必须进行招标的标准是什

么？3.以上背景材料中，如以各阶段进行招标，哪些必须进行招标?4.背景材料

中有两处不妥，请找出来。

【答案】

八、某综合楼工程，地下1层，地上10层，钢筋混凝土框架结构，建筑面积

28500m在工程施工中发生了如下事件：事件1：因建设单位修改设计，致使工

作K停工2个月；事件2：因建设单位供应的建筑材料未按时进场，致使工作H

延期1个月；事件3：因不可抗力原因致使工作F停工1个月；事件4：因施工单

位原因工程发生质量事故返工，致使工作M实际进度延迟1个月。问题1.指出

该网络计划的关键线路，并指出由哪些关键工作组成。

2.针对本案例上述各事件，施工单位是否可以提出工期索赔的要求?并分别说明

理由。3.上述事件发生后，本工程网络计划的关键线路是否发生改变?如有改

变，指出新的关键线路。4.对于索赔