工程施工合同补充协议(范本)

工程施工合同补充协议(范本)甲方（发包人）：[发包人全称]，统一社会信用代码：[发包人信用代码]，住所地：[发包人地址]；乙方（承包人）：[承包人全称]，统一社会信用代码：[承包人信用代码]，住所地：[承包人地址]。鉴于甲乙双方于[原合同签订日期]签订了《[原工程施工合同名称]》（以下简称“原合同”），合同编号为[原合同编号]，现因[补充协议签订具体原因，如：工程新增弱电系统施工内容、原施工场地交付延迟需调整工期等]，经双方平等协商一致，就原合同相关条款补充约定如下：1.工程范围调整1.1原合同约定的工程范围为：[简述原合同工程范围]，现新增/减少工程内容为：[详细列明新增/减少的工程内容、规格、数量、技术要求等，如：新增办公楼3层-5层弱电系统布线及设备安装工程，具体以双方确认的《新增工程清单》为准]。1.2新增/减少工程的工程量结算依据为：[明确工程量计算标准，如：按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及现场签证单据实核算]。2.工期调整2.1原合同约定的开工日期为[原开工日期]，竣工日期为[原竣工日期]，总工期为[原总工期]日历天。现调整为：开工日期[新开工日期]，竣工日期[新竣工日期]，总工期为[新总工期]日历天。2.2工期调整原因：[详细说明调整原因，如：因甲方新增工程内容，工期顺延30日历天；因乙方前期施工延误，工期提前15日历天]。2.3除本协议约定的工期调整外，原合同中关于工期顺延、逾期竣工违约责任的条款仍适用。3.合同价款及支付方式3.1原合同约定的合同总价为人民币[原合同总价]元（大写：[原合同大写金额]），现调整后的合同总价为人民币[新合同总价]元（大写：[新合同大写金额]），调整金额为人民币[调整金额]元（大写：[调整金额大写]）。3.2价款调整依据：[明确调整依据，如：新增工程按双方确认的《新增工程预算书》计价；因材料价格上涨，按原合同约定的价格调整公式核算增加价款]。3.3支付方式调整：[如涉及支付节点、比例变化，详细说明，如：新增工程价款分三次支付，第一次于新增工程开工后10日内支付30%；第二次于新增工程完工并验收合格后10日内支付65%；剩余5%作为质量保证金，于质保期满后10日内无息支付]。未调整的支付条款仍按原合同执行。4.双方权利义务变更4.1甲方权利义务：[如：负责新增工程的设计交底及施工场地协调；及时审核乙方提交的新增工程进度款申请，于7日内完成审批并支付]。4.2乙方权利义务：[如：按国家及行业规范完成新增工程施工，确保工程质量符合原合同及本协议要求；于新增工程开工前5日提交施工组织设计及进度计划，经甲方确认后执行]。4.3未涉及变更的权利义务仍按原合同约定执行。5.违约责任5.1若甲方未按本协议约定支付工程价款，每逾期一日，应按逾期支付金额的[万分之五]向乙方支付违约金；逾期超过[15]日的，乙方有权暂停施工，工期相应顺延，且甲方需承担乙方因此造成的损失。5.2若乙方未按本协议约定的工期完成施工，每逾期一日，应按调整后合同总价的[万分之三]向甲方支付违约金；逾期超过[10]日的，甲方有权要求乙方采取赶工措施，产生的费用由乙方承担。5.3若乙方完成的新增工程质量不符合约定，乙方应在[7]日内无偿返工至合格，因此造成的工期延误由乙方承担，同时需按新增工程价款的[5%]向甲方支付违约金。6.协议效力6.1本协议为原合同的补充协议，与原合同具有同等法律效力。原合同中与本协议约定不一致的内容，以本协议为准；本协议未约定的内容，仍按原合同执行。6.2本协议自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收合格、质量保证金结清之日终止。7.争议解决因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向[工程所在地]人民法院提起诉讼。8.其他8.1本协议一式[肆]份，甲方执[贰]份，乙方执[贰]份，具有同等法律效力。8.2本协议未尽事宜，双方可另行签订补充文件，补充文件与本协议具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________________法定代表人或授权代表（签字）：__________________日期：__________年______月